施工合同是建筑工程的基础,对各方的权益和责任进行明确和保障。接下来是一些施工合同的典型案例,希望能给大家提供一些灵感。
发包单位:_________工程项目部(以下简称:甲方)。
承包人:(以下简称:乙方)_________。
为落实岗位责任,保证工程质量、工期与安全生产,双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平的原则双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。
二、工程承包方式:双包性质,包工包料、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格(确保优良)。
三、承包范围:
2.所有与水电有关的穿墙洞口、板面洞口线管和水管、电箱和线盒的预埋和洞口的封堵。洞口封堵必须在装饰工程施工时全部完成且达到装饰验收标准。
3.乙方必须义务配合甲方分包的其它工程的班组施工。
4.上级主管部门至工地安全文明检查的一切准备工作和隐患整改工作。
四、合同工期:
1.乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利完成。本合同约定本工程总工期为:甲方与建设单位签订的合同工期天数提前35天完成。
2.乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调正作业人数和其它资源。
五、质量标准:
1.为确保工程质量和施工进度,乙方必须交于甲方保证金叁拾万圆整。(保证金于主体封顶后无息退还,于竣工验收后无息退还。)。
2.工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织项目部、和施工班组进行现场实测验收。
3.工程质量保修期和工程质量保证金根据甲方与建设单位签订的合同要求执行。
1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定,所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求,材料应堆放整齐,不得破坏密目网,安排一至两人专门从事清扫整齐工作,若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款,甲方均从乙工程款中扣除。
2.安全方面。
乙方要做好施工人员的.安全教育培训工作,签好安全合同,所有乙方施工人员自费办好暂住证,带好身份证,违者不得上工地施工,严禁使用童工。不得在工地赌博酗酒,施工中按照安全操作规程要求施工,严禁野蛮施工,进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带,违者从严罚款100元/人次,所有施工中造成的安全事故,一切经济损失全部由乙方负责,与甲方概不相关。
七、合同价款及结算方式:
本工程约定合同价款和结算方式为:根据甲方与建设单位签订的主合同中的合同价款和结算方式执行。(包含税金、管理费)。
八、甲、乙的权利和义务:
1.乙方在组织施工中必须根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,,要按图施工,不得随意变更设计。要求全部工程达到合格标准。施工用电乙方必须安装电度计量表。当乙方拒绝执行甲方或业主(或监理)的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时,甲方有权解除本分包合同,更换分包队伍,因此而造成的经济损失由乙方承担。
3.对乙方施工人员不遵守项目部规章制度,不服从甲方管理人员的管理,对甲方造成不良影响的,甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。并且每次处罚人民币20xx元。
4.乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度,服从甲方现场管理人员的管理,在施工期中不得打架斗殴,凡因打架斗殴引起的后果均有乙方承担,并对当事人处以一万元的罚款,由乙方代交,在乙方工程款中扣除。
5.乙方所有水电预留必须一次性到位,如有出现后凿的(设计变更除外),每处罚款20xx元。
6.水电安装必须与土建同步施工,乙方无任何理由延误钢筋工班组、泥工班组、粉刷工班组的施工工期。乙方必须无条件服从甲方安排的主体结构砼的每次浇筑日期。若乙方延误甲方各部位结构和装饰施工时,甲方有权安排作业人员进场水电安装施工,其发生的人工、材料费用甲方将以双倍的价款在乙方工程款中扣除。并且每次处罚人民币伍仟元。
7.乙方全体员工必须树立产品保护意识(包括工地其他单位产品),对产品必须采取相应保护措施,在工程竣工验收前,乙方承担产品保护责任。
8.乙方在施工中不得介绍其他班组进行转包或中途停工以任何理由加价,否则甲方将有权收回施工协议,重新安排施工班组,乙方此前完成的工程量计价按50%结算,并承担由此产生的一切损失。
九、合同生效:
1.本合同自甲已双方签字或盖章后生效,工程保修期满,双方结清工程款项后失效。
2.本合同一式四份,甲、已双方各执二份。
3.本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:________。
乙方:________。
日期:________
总承包方:________(以下简称甲方)。
分包方:________(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定,确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同,工程招标文件、招标答疑等条款的前提下,结合本工程具体情况,经双方协商,就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工,达成如下协议。
第一条工程概况。
一、工程名称:________________。
二、工程地点:________________。
三、分包工程内容及范围:水电、消防、暖通等的所有设备安装工程,招标文件要求报价及提供的施工图范围内的.水电、消防、暖通等的所有设备。
第二条安装工程分包方式,包工包料、包安全文明标化,材料自行采购,招标文件要求指定产品规定采购进入。
一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划,商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工,开工日期以________年________月________日为准。
二、涉及分包工程内容延误工期,发包人(建设单位)签证,工期相应顺延。由于分包方自身原因,造成工期延误,一切责任由分包单位承担。
三、如总包方自身的原因造成未能按期完工,分包单位工期相应顺延,与分包单位无关,一切责任由总包单位承担。
第四条工程质量。
一、根据总包合同要求及投标书承诺,本工程质量要求必须达到合格等级,并确保验收通过。
二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。
三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准,分包方必须无条件返工。直至合格,并承担由此而产生的一切费用。
四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工,安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求,确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工,经总包方提出后,分包方仍不整改,影响了合同要求的质量等级的评定,总包方有权单方面终止合同。
第五条工程款支付结算。
一、工程费用取费标准:按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数,交总包方10%的管理费,临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装,以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。
二、工程款的支付方法:每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方,分包方的工程款支付方法与总包方同步进行,工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求;整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%;余款5%作为工程保修金(不计息)。
第六条双方职责。
一、总包方职责。
1、向发包人领取施工技术经济文件,及时向发包人收取工程款。
2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。
3、按本合同规定及时向分包方支付工程款。
4、在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款,并按本合同规定与分包结算工程款。
二、分包方职责。
1、组织协调与安装工程有关各方面关系,组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核,并组织有关部门的检查,直至验收合格为止。
2、本分包合同内容必须自行完成,自报月形象进度款,不得再转包分包。如擅自转包分包,总包方有权单方面终止本合同。
3、分包方负责组织工程管理班子(分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必须上报总包方,班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方,并附上岗复印件),负责工程一切技术及管理工作,工人进场前必须将进场人员的花名册报总包方,特殊工种人员附上岗证复印件。
4、随时受总包方监督及指挥,外来合同工应“三证”齐全,并办理好暂住证等手续。
违约责任:
甲方未能按承包合同内规定履行,除竣工日期顺延外,补偿乙方由此而发生的经济损失,若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等,造成的停工损失,甲方不承担赔偿,甲方配合乙方向业主方申请补偿,甲方未能按合同约定日期支付工程款工资,甲乙双方未能达成延期付款协议,乙方可以停止施工,甲方承担违约责任,并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格,引起的返工、返修费用,包括材料费全部由乙方承担,使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承担,在施工期间,乙方盲目施工,机械操作人员无证上岗,违反安全操作规定所发生的安全事故,由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中如果发生争议应协商解决,协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁,也可向当地人民法院起诉。
本合同一式四份,总承包方持二份,分包方二份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
甲方:
乙方:
根据《xxx合同法》和有关法律的规定,双方在“平等、自愿、协商一致”的基础上签订本合同,共同遵守。
一、工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
二、合同价款及产品。
1、合同价款:元(大写:元整)。
2、产品及价格:(品牌)吨保温水箱一台,每吨单价元)。空气能5p机一台,单价。
注:本工程价款已含税金,并开具工程发票。
工程价款中含:运输费、安装工时费、调试费、检测费等。
三、合同工期。
1、合同签定后,备料期为10天,安装工期为10天,计划安装时间为20xx年11月20日至20xx年11月30日,具体甲方提前5天通知乙方。
四、工程款支付:
甲方在支付乙方工程款时,由乙方开具收款收据给甲方。
1、合同签订生效后,首付预付款15000元(大写:)。
2、货到安装地点后付款10000元(大写:)。
3、安装完毕调试运行正常后,甲乙双方检验合格一次性付清尾款7200元(大写:)。注:若甲方不按合同履行付款,有权撤回设备。
五、保修与售后服务。
1、自安装完工之日起,热水器整机保修三年,配件(控制器、安全泄压阀、管道)保修一年。
2、规定保修期内,凡属于制造问题发生的故障,均可免费维修。
3、下列情况不属于免费维修范围,可提供修理服务,但要收取材料费:
(1)用户使用不当(搬运、磕碰、输入不合适电压等)造成的损害或正常日久损耗。
(2)未经本公司许可,自行或非本公司特约安装维修点安维修造成的损害。
(3)因不可抗力(如火灾、水灾、地震、战争等)造成的损害。
4、在保修期内,乙方接到通知48小时内必须到现场处理。
六、双方职责。
1、甲方职责。
1、按本合同规定办理工程款支付手续。
2、协调总包单位提供监时堆放场地。
3、协调总包单位提供电源接口。
4、工程安装时,所使用的水电费用。
2.乙方职责。
1、乙方需配专业技术人员进行施工安装,在规定的合同工期内完成该工程。乙方在施工过程中必须服从甲方的管理和现场监理的监督。
七、违约责任。
除不可抗力及政府政策行为原因,双方应严格按照合同条款履行义务,不得违约,否则守约方有权按合同总造价的50%向违约方追究违约责任,违约金不足弥补损失的应赔偿不足部分的损失。
八、合同终止。
九、其他。
1、双方如有新的约定,应签订本合同的补充协议,其同样具有法律效力。本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方友好协商解决;协商不成时,可向甲方所在地人民法院起诉。
2本合同自双方签字盖章之日起生效,款项付清后失效。本合同一式二份,甲方壹份,乙方壹份。甲乙双方合同权利义务履行完毕,本合同终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
总承包方:(以下简称甲方)。
分包方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定,确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同,工程招标文件、招标答疑等条款的前提下,结合本工程具体情况,经双方协商,就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工,达成如下协议。
第一条工程概况。
一、工程名称:杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程。
二、工程地点:杭州余杭区余杭镇太炎路。
三、分包工程内容及范围:水电、消防、暖通等的所有设备安装工程,招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。
第二条安装工程分包方式,包工包料、包安全文明标化,材料自行采购,招标文件要求指定产品规定采购进入。
一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划,商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工,开工日期以20xx年3月1日为准。
二、涉及分包工程内容延误工期,发包人(建设单位)签证,工期相应顺延。由于分包方自身原因,造成工期延误,一切责任由分包单位承担。
三、如总包方自身的原因造成未能按期完工,分包单位工期相应顺延,与分包单位无关,一切责任由总包单位承担。
第四条工程质量。
一、根据总包合同要求及投标书承诺,本工程质量要求必须达到合格等级,并确保验收通过。
二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。
三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准,分包方必须无条件返工。直至合格,并承担由此而产生的一切费用。
四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工,安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求,确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工,经总包方提出后,分包方仍不整改,影响了合同要求的质量等级的评定,总包方有权单方面终止合同。
第五条工程款支付结算。
一、工程费用取费标准:按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数,交总包方10%的管理费,临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装,以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。
二、工程款的支付方法:每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方,分包方的工程款支付方法与总包方同步进行,工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求;整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%;余款5%作为工程保修金(不计息)。
第六条双方职责。
一、总包方职责。
1、向发包人领取施工技术经济文件,及时向发包人收取工程款。
2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。
3、按本合同规定及时向分包方支付工程款。
4、在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款,并按本合同规定与分包结算工程款。
二、分包方职责。
1、组织协调与安装工程有关各方面关系,组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核,并组织有关部门的检查,直至验收合格为止。
2、本分包合同内容必须自行完成,自报月形象进度款,不得再转包分包。如擅自转包分包,总包方有权单方面终止本合同。
3、分包方负责组织工程管理班子(分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必须上报总包方,班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方,并附上岗复印件),负责工程一切技术及管理工作,工人进场前必须将进场人员的花名册报总包方,特殊工种人员附上岗证复印件。
4、随时受总包方监督及指挥,外来合同工应“三证”齐全,并办理好暂住证等手续。
违约责任:
甲方未能按承包合同内规定履行,除竣工日期顺延外,补偿乙方由此而发生的经济损失,若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等,造成的停工损失,甲方不承担赔偿,甲方配合乙方向业主方申请补偿,甲方未能按合同约定日期支付工程款工资,甲乙双方未能达成延期付款协议,乙方可以停止施工,甲方承担违约责任,并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格,引起的返工、返修费用,包括材料费全部由乙方承担,使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承担,在施工期间,乙方盲目施工,机械操作人员无证上岗,违反安全操作规定所发生的安全事故,由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中如果发生争议应协商解决,协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁,也可向当地人民法院起诉。
本合同一式四份,总承包方持二份,分包方二份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
近年来随着我国建筑行业的迅速发展,公众对民用建筑水电安装工程施工质量要求不断增高,签订水电安装工程。
发包方(下称甲方):
承包方(下称乙方):
根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定,甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜,协商一致,同意按下列条款签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程项目概况。
1.2工程地址:文化苑小区。
1.3承包方式:包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
1.4工程范围与内容:(包括施工图内所有的水电安装工程,施工图改变后工程量另行计算)。
第二条工期。
1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。
2、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。
第三条工程质量标准。
按照国家现行安装规范施工,并达到水电验收标准合格等级。
第五条合同价款。
本合同价款按万预算。(结算按工程完成时的最新定额,材料价格参照20xx年价目表,人工费60元/定额工,括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
该工程完工后报验及检测费由甲方负责,若检测不合格,需要二次检测的费用由乙方负责。
第六条工程款支付。
合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金,电线、电缆到达现场付总工程款的30%,开关灯具到达现场付总工程款的20%,配电箱到达现场付总工程款的10%,安装完成付总工程款的20%,工程验收合格后付总工程款的7%,余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。
第七条设计变更。
7.1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期相应顺延。
第八条双方职责。
9.1甲方职责。
(1)按时提供施工工作面给乙方使用。
(2)负责协调配合管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作,负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位,用水、用电。
(4)按施工安全规范的规定,采取应有的施工安全措施,确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失,均由乙方自行承担。
(5)工程竣工未交付甲方之前,甲方应协助乙方负责已完工程的保护,保护期间如有人为故意损坏,应由损坏方予以修复或返工。
(6)乙方必须服从甲方指定人员管理,按照甲方管理制度施工。
(7)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间,发生意外伤害费用,一万元以下(含一万元),乙方承担全部费用,一万元以上,甲方承担超出部分的70%费用,乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。
10.1施工期间,乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规,并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理;指定安全、防火负责人,物件堆放整齐。
10.2乙方必须进行安全文明施工。
10.3乙方应遵守建设工程安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施、消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
10.4甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。
第十条关于工期延误。
11.1以下原因造成工期延误,经过甲方现场工程师确认,工期相应顺延;。
(1)甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件;
(2)甲方未按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行。
(3)甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;。
(4)设计变更和工程量增加;。
(6)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。
11.2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况,均属违约,由违约方承担违约责任,赔偿因其违约造成的损失。
第十一条合同争议解决方式。
本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜,由双方协调解决;协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条合同生效与终止。
第十三条合同份数。
13.1本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。
13.2本工程按照甲乙双方约定,甲方按照合同约定,支付完最后一笔尾款,此合同自动终止。
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
总承包方:(以下简称甲方)。
分包方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定,确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同,工程招标文件、招标答疑等条款的前提下,结合本工程具体情况,经双方协商,就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工,达成如下协议。
第一条工程概况。
一、工程名称:杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程。
二、工程地点:杭州余杭区余杭镇太炎路。
三、分包工程内容及范围:水电、消防、暖通等的所有设备安装工程,招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。
第二条安装工程分包方式,包工包料、包安全文明标化,材料自行采购,招标文件要求指定产品规定采购进入。
一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划,商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工,开工日期以20xx年3月1日为准。
二、涉及分包工程内容延误工期,发包人(建设单位)签证,工期相应顺延。由于分包方自身原因,造成工期延误,一切责任由分包单位承担。
三、如总包方自身的原因造成未能按期完工,分包单位工期相应顺延,与分包单位无关,一切责任由总包单位承担。
第四条工程质量。
一、根据总包合同要求及投标书承诺,本工程质量要求必须达到合格等级,并确保验收通过。
二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。
三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准,分包方必须无条件返工。直至合格,并承担由此而产生的一切费用。
四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工,安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求,确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工,经总包方提出后,分包方仍不整改,影响了合同要求的质量等级的评定,总包方有权单方面终止合同。
第五条工程款支付结算。
一、工程费用取费标准:按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数,交总包方10%的管理费,临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装,以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。
二、工程款的支付方法:每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方,分包方的工程款支付方法与总包方同步进行,工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求;整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%;余款5%作为工程保修金(不计息)。
第六条双方职责。
一、总包方职责。
1、向发包人领取施工技术经济文件,及时向发包人收取工程款。
2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。
3、按本合同规定及时向分包方支付工程款。
4、在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款,并按本合同规定与分包结算工程款。
二、分包方职责。
1、组织协调与安装工程有关各方面关系,组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核,并组织有关部门的检查,直至验收合格为止。
2、本分包合同内容必须自行完成,自报月形象进度款,不得再转包分包。如擅自转包分包,总包方有权单方面终止本合同。
3、分包方负责组织工程管理班子(分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必须上报总包方,班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方,并附上岗复印件),负责工程一切技术及管理工作,工人进场前必须将进场人员的花名册报总包方,特殊工种人员附上岗证复印件。
4、随时受总包方监督及指挥,外来合同工应“三证”齐全,并办理好暂住证等手续。
违约责任:
甲方未能按承包合同内规定履行,除竣工日期顺延外,补偿乙方由此而发生的经济损失,若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等,造成的停工损失,甲方不承担赔偿,甲方配合乙方向业主方申请补偿,甲方未能按合同约定日期支付工程款工资,甲乙双方未能达成延期付款协议,乙方可以停止施工,甲方承担违约责任,并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格,引起的返工、返修费用,包括材料费全部由乙方承担,使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承担,在施工期间,乙方盲目施工,机械操作人员无证上岗,违反安全操作规定所发生的安全事故,由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中如果发生争议应协商解决,协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁,也可向当地人民法院起诉。
本合同一式四份,总承包方持二份,分包方二份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
页,当前第。
1
页
1
2
。
发包人:(以下简称甲方)。
承包人:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国法》和《中华人民共和国建筑法》,结合本工程情况,经双方洽商达成如下协议:
第一条工程概况。
1-2,工程地点:
1-3,工程内容:给排水,暖通,电器施工图内(除电梯外)的全部安装工程内容。(栋层,约万平米)。
第二条开工。
2-1,开竣工日期:年月日至年月日共计日历天。
2-2,形象进度:在主体阶段施工时,紧密配合土建施工,不得影响工程进度;在工程装修阶段,严格按照甲方施工进度安排施工。
第三条工程质量等级:乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准的条件。本工程要求质量等级为:合格。
第四条合同价款。
4-1,承包总价:--__________________。
4-2,合同价款计算的依据及承包方式:
1,据实结算,按河南省20__年《全国统一安装工程预算定额河南省价目表》以及相关配套的费用定额和文件取费用,其中定额综合人工工日按执行。
2,本工程取费类别按甲方大合同执行。
3,工程主材:执行当地当期信息价,工程主材需选择信息价内有的品牌,主材由乙方推荐三个品牌甲方任选其一后价格由建设单位及乙方书面确认,若信息价内没有的则建设单位认质认价,但甲方及建设单位不得指定供货商及生产厂家。
4本工程承包方式为:包工包料包辅材。
第五条图纸、资料。
甲方应向乙方提供工程施工图及相关资料。若甲方不能按合同约定提供图纸、资料,造成延误,责任由甲方承担,工期应相应顺延。
第六条甲方的权利和义务。
6-1,负责提供水,电接口以及开通施工场地通道,保证施工期间的畅通。
6-2,协调处理施工现场及周围有关方面的关系,协调各工种施工中的作业矛盾。
6-3,组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底,及时签发交底会议纪要。
6-4,甲方负责施工过程中的技术资料汇总,质量,安全监督和检查,以及工程的竣工验收。
6-5,提供施工所需正常的垂直运输设备。
6-6,负责预留埋土建筑、结构施工图内的安装工程预留孔(洞)、预埋件,对建筑、结构施工图内没有体现而在安装工程施工图内体现的预留埋孔(洞)、预埋件,甲方应配合乙方进行预留预埋。
6-7,甲方应按合同的约定及时付款。
甲方不按合同约定完成以上工作造成顺延,应承担由此造成的经济支出,赔偿乙方有关损失,工期相应顺延。
第七条乙方的权利与义务。
7-1,负责对进场施工人员的岗前培训及教育,组织学习甲方各项规章制度。
7-2,保证进场施工人员衣装整洁,行为端正,做到文明施工,工完场清。
7-3,完成甲方下达的周、月进度计划,落实甲方下达的各项指令。
7-4,按约定的要求做好施工现场及临近构筑物的保护工作。
7-5,施工期间或竣工后,由乙方造成的工程损坏,由乙方负责予以修复,若甲方造成的损坏,损坏的修理费用,由甲方承担。
乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和工程损失,应对甲方的损失给予赔偿,工期不予顺延。
第八条施工工期。
8-1,乙方必须按照甲方的进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进度与计划不符时,乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,经甲方代表签字确认后执行。
8-2,延期开工。乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。乙方不能按期开工,应在协议条款约定的开工日期七日之前,书面向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应在48小时以内以书面形式答复乙方要求,工期相应顺延。甲方代表不同意顺延要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。
因甲方原因不能按约定的开工日期,甲方应以书面形式通知乙方,推迟开工日期,承担乙方因此造成的经济支出,相应顺延工期。
8-3,暂停施工甲方代表确认有必要时,可要求暂停施工,并在提出要求后48小时内给出处理意见。乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求,甲方代表批准后急需施工,甲方代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工。停工责任在甲方,由甲方承担经济支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担发生的费用。
8-4,工期顺延。下列情况造成竣工日期的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。
8-4-1,工程量变更和设计变更。
8-4-2,不可抗拒(指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他甲乙双方造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害)。
8-4-3,甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的其他情况。
乙方在以上情况发生后5天内向甲方提出报告,甲方代表在收到报告五天内予以确认、答复,逾期不答复,乙方即可视为延期要求已被确认。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。
第九条质量与验收。
9-1,乙方应认真按照国家颁发的施工质量验收规范、工艺标准及本工程设计图纸要求进行施工,并应接受甲方代表或委派人员的检查、验收,乙方应为甲方人员检查提供便利条件,对不合格的部分按照甲方代表及委派人员的要求返工修改,承担自身原因导致返工修改的费用。
9-2,隐蔽验收。工程具备隐蔽条件的部位,乙方自检合格后做好自检记录、隐蔽验收内容等工程施工资料后通知甲方验收。验收合格后方可继续施工。
第十条工程款的支付。
乙方垫资到主体层,预埋部分按每平米付进度款,封顶后付已完工程量的,预埋结束安装部分按月进度付已完工程量的80%,工程竣工验收合格后,一个月内付至97%,余款3%作为保修金,保修期满30日内一次性付清。
第十一条设计变更。
施工中建设单位对原设计进行变更,须向乙方发出变更通知单,乙方按通知单要求进行变更。变更费用直接进入决算。
第十二条竣工结算。
以完工程验收后,乙方应在15天内提出决算,甲方收到决算后在15天内审核完毕,或提出审核意见。双方意见达成一致后,甲方向乙方支付工程款。
甲方无正当理由在工程竣工验收后30天内不办理结算,从第31天起按施工企业向银行计划外贷款的利率支付拖欠工程款利息,并承担违约责任。
因特殊原因,部门单位工程和部位须甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议以明确各方责任。
第十三条保修。
13-1,保修金。工程竣工结算时,甲方从应支付乙方工程款内预留百分之三作为工程保修金,保修期为一年。
13-2,保修期间,乙方应在接到修理通知之日后两天内派人修理,否责,甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方支付。非乙方原因造成返修的经济支出,由甲方承担。
13-3,甲方在保修期满后7日内将剩余保修金退还乙方。
乙方按有关规定采取严格的安全防护措施,如乙方自身安全措施不力造成安全事故责任由乙方承担全部因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和费用。
第十五条增订条款。
15-1,由于甲方原因造成的停工、窝工、对乙方造成损失,应由甲方承担全部责任,甲方如果未按合同约定及时付款,乙方有权停止施工,造成相关损失由甲方相应负责。
15-2,乙方按税前在业主方结账总价下浮____%做为甲方管理费及税金(乙方再无其它费用)盈亏均有乙方自负。
15-3,乙方向甲方交纳工程定金为__________(__________元),乙方在合同签订后7日内打到甲方指定账号,工程定金到乙方进场后10日内退还。
15-4,从合同签订之日起甲方保证__________内工程开工,__________后若不具备开工条件则甲方在10日内退还工程定金,合同继续生效。
第十六条本合同自甲乙双方签字盖章后生效。竣工结算并结清款项后,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止;保修期满并结清工程款项后,保修条款终止。
第十七条本合同一式四份,甲乙双方各执两份。
第十八条后附大合同一份。
发包方:承包方:
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
身份证号:身份证号:
电话:电话:
开户行:开户行:
账号:账号:
合同订立时间:年月日。
即建筑安装工程承包合同,签订的主要目的是为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务。下面大家就随小编一起去看看相关的。
吧!
房屋主人:______________(甲方)。
水电安装人:______________(乙方)。
甲方委托乙方安装一幢民房水电工程,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,为明确双方在水电安装过程中的权利和义务关系,经双方协商同意,就以上工程一事达成如下协议,供双方共同遵守:
一、甲方提供所有水电材料给乙方。(根据安装需要到场)。
二、工程分两次安装,第一次验收合格后付款百分之五十,其余款项在第二次安装验收合格后全部付清。
三、安装水电工程总价为人民币元。
四、工程质量要求:乙方必须按照国家电工标准要求安装,做到灯亮、水通,水电安装过程中所有内容必须全部符合要求,验收合格。
五、施工安全要求:乙方必须按照安全施工规范和技术要求进行施工,采取严格的安全防范措施。乙方要管理好所带的一切安装工具,在施工过程中要特别注意安全,杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用,由乙方自己承担。如有此类情况出现,责任与甲方无关。
六、本协议未尽事宜,甲乙双方协商解决。
七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份,自双方签字之日起生效。
甲方:______________。
乙方:______________。
签约日期:______________
甲方:__________(发包方)。
乙方:__________(承包方)。
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
1、工程地点:
2、工程承包方式:a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30%,整体竣工验收合格后支付20%。
2、本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式:水路____米,电路____米。
5、乙方承包内容:1)、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2)、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3)、水电施工穿墙、打孔、切割;4)、开关插座面板安装;5)、小五金的安装;6)、后期灯具的安装(水晶灯另计);7)、其他收费项目另计。
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方________签字(盖章)乙方________签字(盖章)。
___年___月___日___年___月___日。
。
房屋主人:______________(甲方)。
甲方委托乙方安装一幢民房水电工程,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,为明确双方在水电安装过程中的'权利和义务关系,经双方协商同意,就以上工程一事达成如下协议,供双方共同遵守:
一、甲方提供所有水电材料给乙方。(根据安装需要到场)。
二、工程分两次安装,第一次验收合格后付款百分之五十,其余款项在第二次安装验收合格后全部付清。
三、安装水电工程总价为人民币元。
四、工程质量要求:乙方必须按照国家电工标准要求安装,做到灯亮、水通,水电安装过程中所有内容必须全部符合要求,验收合格。
五、施工安全要求:乙方必须按照安全施工规范和技术要求进行施工,采取严格的安全防范措施。乙方要管理好所带的一切安装工具,在施工过程中要特别注意安全,杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用,由乙方自己承担。如有此类情况出现,责任与甲方无关。
六、本协议未尽事宜,甲乙双方协商解决。
七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份,自双方签字之日起生效。
甲方:______________。
乙方:______________。
签约日期:______________
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致,订立本协议。
1.1、工程名称:
1.2、工程地点:
1.3、结构形式: 框剪 墙结构,地上 19 层,地上层高 54 m,总建筑面积约 16600 平方米 。
2.1、包工不包材料的大清包方式
3.1、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程。
3.2、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工。
4.1、给、排水系统预埋及安装;
4.2、给水设备安装及调试;
4.3、照明用电系统线路预埋及安装;
4.4、照明用电设备、开关插座安装及调试;
4.5、配合各专业分包安装施工队伍施工(包括送电、配合各专业队伍设备调试及外网施工单位完成系统综合调试验收)。
5.1、于土建同时竣工交验。
6.1、乙方必须按照国家规定对所承包的工程施工质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失由乙方负责,材料问题由甲方负责。
6.2、乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程,工程质量要求达到合格标准,双方对工程质量有争议,以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。
7.1、乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。
7.2、乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。
8.1、甲方义务:
8.1-1、向乙方提供施工图纸一套;
8.1-2、完成技术交底及安全教育、交底;
8.1-3、提供电焊机一台及电源线、焊把线,提供无齿锯一台及电源线,提供套丝机、台钻的电源线但不提供设备。
8.2、乙方义务:
8.2-1、严格按照甲方指定的进度计划,投入足够的人力、物力,保证工期。
8.2-3、加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。
8.2-4、乙方自带本工程所需的工具用具、劳保安全防护用品。
8.2-5、乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案,并确保施工中人证相符。
8.2-6、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。
8.2-7、乙方应提前7天向甲方报送经项目负责人签字材料计划。
8.2-8、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料及设备清点办理交接手续。
9.1、本合同以单价 25 元/建筑平方米包干(不含任何税费),该总价已包括人工施工及安装、辅材安装、调试等各项费用,此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。
9.2、本合同第一次付款为 4栋住宅主体施工至12层顶板混凝土浇筑完毕,甲方支付乙方已完工程价款的30%;其后每月5号甲乙双方核对上月完成产值,并与本月15号前支付乙方上月产值的80%,本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格,甲方一次性支付乙方工程款。
10.1、甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。
11.1、乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付作业成果,工程价款支付完毕,双方履行的本合同全部义务即告终止。
12.1、本合同一式三份,具有同等效力,由甲乙方各执一份,存档一份。
甲方:(签字盖章) 乙方:(签字盖章)
年 月 日 年月日
发包方(甲方):
承包方(乙方):
甲、乙双方本着平等自愿的原则,经协商签订本合同。
一、工程概况。
2、工程地址:
3、内容:
(1)、电:包括:穿线、安开关插座、室内箱子、加吊灯头。
(2)、排水、空调排水。
(3)、给水(从表计到户)。
(4)、甲方负责提供充足的安装场地及需要安装的材料。
(5)、如预埋管堵塞太多,一切由甲方负责。
二、工程承包款:给排水、电、按每平方米9元计算。总工程面积按实际计算为准。
三、付款方式:
第一次付款:排水安装完成后,甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。
第二次付款:线路安装完成后,甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。
第三次付款:给水工程完成后,甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。
第四次付款(尾款):以上工程验收合格后,甲方按工程总平方面积的10%付款给乙方。
四、违约责任。
甲方须按期支付款项。若超过期限,甲方须另支付总工程款的10%作为违约金。并且乙方有权终止工程。
五、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
一、工程概况
工程名称:
建设地点:
建筑面积:
二、承包方式
(一)承包方式:包工、包质量、包工具、包工期。
(二)承包范围:
1、给排水安装:根据图纸施工,排水管接出建筑物1.5米,给水管送出建筑物1.5米。
2、电气安装:根据图纸施工,只安装建筑物以内的照明及动力(不包括高压),配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。
3、乙方从20xx年2月份开始负责工地临时水电安装及维修,期限为三年,如果超出规定期限,甲方应每月承认两个人的月工资。
(三)乙方承包的工程按建筑面积的单价35元/m,总价
三、工程要求
(一)质量要求:乙方必须依据设计图纸及变更图纸,按照国家
(二)管理要求:乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。
四、付款方式
(一)地下室封顶付总工程款4 % 。
(二)裙楼封顶付总工程款4 % 。
(三)主体封顶付总工程款8 % 。
(四)安装过程中每月必须付工程款(根据进度)。
(五)工程完工付清所有工程款项(留拾万元一年付清)。
(六)甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。
五、违约责任处理
1、乙方无法完成工地进度配合,甲方有权罚款元/次。
2、乙方故意浪费材料,给甲方造成经济损失每200元/次,甲方有权罚款400元/次。
3、因甲方原因造成停工,甲方必须承担乙方所误人工的工资。
4、因工地原因造成延长工期,甲方必须承担乙方的经济损失。
六、出现重大安全事故,甲乙双方配合协商解决。
七、本协议发生纠纷时,甲乙双方协商解决。如解决不成,可到各级劳动部门或经济合同仲裁委员会仲裁,处理期间双方不得影响施工。
八、本协议一式三份,甲乙双方各执1份,双方所执协议具有同等法律效力。
九、本协议自双方签字之日起生效,直至工程交付完工付清工程款后自动失效。
甲方:
委托代理代理人:
乙方:
年 月 日
年 月 日
甲方项目负责人:
为了皇甫移民工程安全、质量生产,文明施工。特定以下责任条款,望自觉遵照执行。
万荣县皇甫乡。
1、本工程水电工班组施工人员必须服从甲方现场管理和安全部门的统一指挥,不能盲目施工,违章作业,凡不服从现场管理和安全部门的规章制度,所发生的一切安全事故均由乙方自行负责。
2、乙方必须每周星期一组织工人安全学习,宣传安全责任,提高工人的安全意识,保障职工的安全,质量安全重于泰山,安全就是职工的生命。
3、各班组严格按照生产、安全合同,搭设自己所负责范围的安全防护措施。
班组安全员,在班组长的领导和专职人员的指导下,随时负责本组的安全生产,督促和帮助本组工人遵守安全操作规程和各项安全生产制度,组织好每日班前、班后的安全检查。
施工生产现场的情况是复杂的,必须密切注意防止工伤事故的发生,杜绝不安全因素的苗子。一般应在以下几方面加以防范:
1、在施工前,操作人员必须认真检查场地、道路、工具和设备等安全状况,确认安全后,才能进行操作。
2、工作时要精力集中,不准与他人闲谈、打闹和嬉戏,不准酒后操作。
3、现场施工操作人员,不准赤脚工作,易燃、易爆品附近严禁吸烟、打火,不准在砖垛下或其它危险处休息。
4、工作中禁止擅自乱挪乱拆已搭好的脚手架及风缆绳等设施,严禁互相打赌逞强、昌险作业等。
5、遇有雷雨时,要离开高压线2m以外,雨雪后施工时,应采取防滑措施,并应检查架设工具是否有下沉,风缆绳是否有松动,六级以上强风,严禁继续高空作业。
6、施工现场、宿舍、仓库、工棚等处,应严格加强防火措施。
7、进入现场工人必须正确佩戴安全帽如发现罚款50元。
8、用电焊机要注意防火、防电。
9、每天上班前必须对施工电线、电路进行检查,正常后方可上班。
10、如由施工操作不合理,违章作业出现的安全事故由乙方负责。
11、请按此责任书规定执行,否则一切后果责任自负。
甲、乙双方各执一份,从签字之日起生效。
甲方项目负责人:水电安装施工班负责人:
签字日期:签字日期:
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称甲方)
现甲、乙双方遵循平等自愿、诚实守信、协商一致的原则,依据《xx人民共和国合同法》、《xx人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它法律、法规的相关规定,结合本工程具体情况,特订立本合同。
2、工程地点: xx南岸区茶园新区新塘科技园(经侦业务楼对面)
乙方按甲方提供的“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更核定单”等作为施工依据,相关施工图纸及资料由甲方借给乙方一套由乙方自行复印,具体承包内容如下:
本工程全部水、电、防雷设施等分项工程的预留洞口、预埋管道、安装等(其他建设单位专业分包除外)。即包括施工图及设计变更中所有安装内容(属于总包范围内的);承包范围内的进场材料上下车、材料场内转运、堆码整齐;文明施工满足项目部的要求。
内容说明:
(1)给水部份:从客户水表起至客户室内的给水系统安装由乙方按施工图安装接至设计要求位置。室内一户一表及主给水管网安装由自来水公司按施工图纸施工到各户水表,乙方负责配合施工。
(2)排水部份:室内污水、雨水、空调冷凝水的排放按施工图施工,至小区综合管网所示的第一个井或沟。
(3)强电部份:从本工程各单元室外手孔井至各栋总配电箱、各楼层配电箱、各户电表箱的系统安装及属生活用电的一户一表范围表前部份由供电局施工,表后部份由乙方施工,具体范围界面以业主方或供电局所提供的设计图为准。房间、公共厅堂、楼梯间、走道的照明、电梯动力及照明、设备用房出高压配电柜至专用设备线路的安装,乙方按施工图(含电梯安装图)施工。
(4)弱电部份:电信网络通信、有线电视、建筑设备监控、火灾报警及消防联动、安全防范等系统,按设计图预留预埋各类管道和各类箱体盒体位置预留。并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作。
(5)燃气工程:按设计管道走向预留预埋穿墙和穿楼板的套管。
(6)对楼层管道吊洞管井的封堵。
(7)对墙体开槽用细石砼的补槽。
(8)二级电箱以后的电箱和线缆均由乙方提供。
(9)甲方除提供塔吊外,其它机械、机具、工具设备均由乙方提供。
1、本工程采用人工费包干,包括小型机具、工具、合格的安全防护用品及低值易耗品在内的承包形式。
2、施工工具、机具及耗材的范围包括:如:焊条、元丝、扎丝等辅材;安装用中小型机具如:电焊机、切割机、车丝机等;工具如:断线钳、压线钳、夹钳、管钳、电焊钳、电焊罩等及相关机具工具的耗材、末级配电箱后电线电缆、照明灯具器等由乙方自行提供。
:以甲方通知时间为准,乙方在接收到甲方通知后5日内进场。
乙方所分包的分项工程必须按照现行国家及地方行业主管部门颁发的验收规范标准、图纸及甲方要求认真组织施工,保证验收合格。每到工序完成经乙方自检合格后,乙方必须陪同建设单位、监理公司及甲方质检员、现场管理人员统一验收。如因乙方原因造成质量不合格,由乙方自行的返工及承担材料损失,费用在乙方当月工程款中捐出。
根据设计施工图说等要求施工,基础、主体水电安装工程中的预留、预埋单价分别是:预留 元/m,安装为 元/m(建筑面积按《99定额》计算规则进行工程结算)。
上述结算单价包含本工程全部承包工作及承包范围内容(水电安装工程劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护服务器、应按相关法律规定支付的各种工资、税金、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、岗位培训费、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工程的其他所有费用);本工程的劳务结算价款均为一次性包干价,甲方不再向乙方支付其他任何费用。
当不可避免地发生计时工时,技术工按 80 元/工日计算,普工按 50 元/工日计算,并经项目主管审批同意。
1、时间及付款方式:乙方应垫资至承包楼栋号施工面积达1万方,完成垫支之日起半个月内支付清之前工程款的80%,以后工程量每月30号报进度,经甲方审核后次月15日前支付上月核定完成工程量的85%。
2、在工程全部完工验收后一个月内工程款付至总额的90%。余款在工程竣工验收合格后2个月内付清,不计息。
3、工程完工后双方应及时对已完成工程量进行结算。
1、乙方必须严格按甲方及相关规定进行安全生产,文明施工。乙方进场进必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育,牢固树立“安全第一,预防为主”的方针,同时与每个工作人员签订安全责任书,保证安全文明施工达标。
2、乙方必须按安全生产施工规范、施工操作,配备完整的安全工具、用具,如发生安全事故,费用在30000元内(含30000),由乙方自行承担,超出30000元以上部份,甲方承担70%,乙方承担30%,但乙方必须承担主要责任。若乙方野蛮施工所造成的事故,所发生的任何损失概由乙方自行全部承担。
1、提供必要的施工图纸一套(白图)给乙方复印,做好技术交底,按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料。
2、提供施工用水、用电接口。
3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。
4、按时支付乙方劳务工资。
1、按设计施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工,确保工程质量。未经许可不得擅自变更施工,必须安全生产、文明施工。必须保证工完料净场地清。
2、乙方管理人员必须坚守工地,负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须确保每栋楼随时有一位施工员负责现场管理及技术指挥工作。
3、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝。否则,每发生一次上述情况,甲方对乙方处以500元/次罚款。
4、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管,必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责保护好已完工程工作成果,不得损坏。否则,照价赔偿;若乙方人员发生偷盗行为,甲方对乙方处以1000元以上/次罚款。
5、乙方工人必须按照要求佩戴好安全带、安全帽(安全带、安全帽、雨具等由乙方自行购买合格产品),否则,甲方将对乙方进行经济处罚:50元/人.次。
7、乙方必须保证按相关规定按时按月发放乙方管理人员和工人工资,按有关要求将工资表实名制签字盖手印,并交甲方保存;如因乙方不按时发放工资,引起工人闹事,甲方将重罚乙方,其善后事宜由乙方负责处理。
8、甲方支付乙方工程款,乙方必须提供正规票据给甲方。
9、乙方应严格控制安装材料的损耗,若材料超出3%的损耗,由乙方承担超出部分材料的相关费用。
10、若发现乙方人员在现场有意长流水或长明灯,甲方给予乙方200元每次的处罚;在宿舍私接使用电气设备(如煮饭、取暖、烧水等)每次罚款500元,甲方当场没收电器。
11、乙方必须满足甲方工程进度、质量要求,因乙方原因造成工期、质量不能满足甲方要求,甲方可单方解除合同,责令乙方无条件退场,甲方按乙方实际已完工程量的60%结算给乙方,结算时间按合同有关规定时间执行。
12、甲方负责给乙方提供食堂;若发现乙方人员乱倒饭菜,甲方对乙方按50元每次罚款。
13、甲方对乙方的经济处罚,均在当月结算工程款中扣出。乙方不得以任何理由,向甲方索赔相关技术难度,施工难度及停误工费用。
14、乙方不得以任何理由,扰乱现场,投诉及围堵甲方现场。
15、乙方必须将进场人员造册并附身份证复印件一份,照片三张,所报花名册必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定,不能随意变动,如需变动或增减人员,必须在三天内向甲方提供变更人员清单。
1、乙方在签合同时缴纳给甲方 5 万元的履约保证金给甲方(如乙方不能按甲方要求按时进场或无能力履行本合同时此履约保证金不予退还),全部工程主体封顶后一周内,甲方全额退还乙方保证金,不计息。
2、本合同未尽事宜,由双方协商解决。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。经甲、乙双方签字盖章(乙方交纳保证)后生效,结清全部劳务条款后,本合同即自行终止。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
负 责 人: 负 责 人:
年 月 日 年 月 日
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑工程承包合同条款》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合施工现场的具体情况,明确双方在施工中的权利、义务和经济责任,双方对本工程有关事宜协商一致,甲方将该工程:项目的水电安装工程承包给乙方施工,达成以下协议条款。
一.工程概况:
工程名称:工程地点:施工内容:图纸范围内所有室内水电安装工程,结构类型:
二、工期进度要求:
(一)开工日期:20__年月日
(二)总(日历)工期:个月。
(三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
三、承包方式与范围:(一)承包方式:包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。
(二)承包范围:1.图纸范围内的所有室内的水电安装工程(包工包料)。
2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。
3.夜间施工乙方必须派专人值班。
四、承包价格。
1﹑采用可调价格合同,合同价款调整方法:
a、_按定额计价方式计价:建筑、装饰及安装等工程按《20__年云南省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《20__年云南省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《20__年云南省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《20__年云南省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件,按一类工程取费,缺项部分套用相似或相近定额项目,无定额及相近可套项目,参考市场价格。
2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。
3﹑人工调差按总承包合同执行。
4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。
5、签证部分,甲方按照实际签证支付给乙方。
6、材料送检费用由乙方负责。
五、工程质量要求。
1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力,能够独立履行相应的现场管理职责,施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。
2.乙方必须依据国家有关规范和标准,按照设计图纸和施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准。
4.对检出的不合格品(项),乙方必须无条件地进行及时整改,直至通过质量检验达到要求。
5.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外,还应赔偿相应的材料费。
6对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚,严重者清退出场。
7.保修期为一年。
五、施工工期。
1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行。
2、工期延误。
(1)乙方在施工中要积极主动施工,预埋线管不单独安排时间,钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。
(2)如因乙方自身原因延误工期,一切损失由乙方自行承担;。
(3)如甲方原因造成的工期延误,一切损失由甲方承担,并工期顺延。
六、安全施工要求。
1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。
2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。
3.乙方必须对所属员工进行安全教育,未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业。
4.乙方做好劳动保护工作,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险,且回执单上交甲方备案。
5.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理,均由乙方负全部责任责,甲方不予承担。
七、付款方式:进度款支付按照每层完工付款。
1、乙方每月25号报当月工程进度,甲方在次月5号前支付乙方进度的70%的工程款。
2、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收,一次性竣工验收合格后,如乙方提交验收申请一周后未验收的,或者开发商开始使用的,视为整个工程验收合格,乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的30日内,甲方向乙方支付工程款的97%。
3、3%的维修质保金,满第一年的一个月内一次付清。
4、在质保期内因质量问题,甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金,对超出维修质保金范围金额,仍有乙方承担。
甲方:联系电话:
乙方:联系电话:
经甲乙双方共同协商,就小区栋号房屋的水电工类装修工程达成协议如下:
一、乙方负责承建甲方房屋电工装修内容,包工不包料的各项单价如下(按实际做的项为准,没做的项结算不计价,未列的临时面议):
本项工程包括所有水电(强、弱电)气改造、安装和马桶、面盆、菜盆安装及进出水,以及厨卫五金、镜子与所有开关面板、灯具安装(特殊灯具除外),每平方米元(包括打线槽),共计元。面积按套内面积平米计算。
二、质量要求:
1、以上各项应甲方要求施工,乙方保证质量和效果。
2、强、弱电铺设应当适应木地板安装的需要。
3、水管管道敷设应左热右冷、上热下冷,水管在下、线管在上。给排水管安装完毕后应进行试压和通排水试验。
4、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单与管线走向及材料建议,如乙方故意造成材料损失,由乙方按原价赔偿。
5、安装要点:
(1)建议购买材料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定,塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品。
(2)合理确定线管走向,线槽路线最短、不破坏防水;先埋管后穿线;强、弱电分槽分开铺设,一般应相距50厘米,最小相距30厘米;强电线路不走床下、床头、沙发;线槽弹线后用切割机开槽,槽深度为埋管后有1厘米的水泥砂浆保护层,热水管有1.5厘米的保护层;线槽外观横平竖直,大小均匀,墙面横开槽不超过30厘米;暗盒安装要与墙面处理后(指厨卫贴墙砖、其他墙面刮腻子)齐平,几个暗盒在一起时要在同一水平线上;pvc管的管径利用率不超过40%;卡子固定pvc管,地面每间隔1米固定,槽每隔2米固定,墙槽每隔1米固定;同一住宅火线颜色应统一,零线用蓝色,地线用黄绿双色线;各弱电子系统都用星形结构。
(3)pvc保护管及接线盒外观没有折扁和裂缝,管口平整;线管接头打胶,线槽边缘拉毛。盖板接线左零右火,两个以上86型底盒并排的,盒与盒之间用锁扣连接,距离1厘米;暗盒必须弯曲敷设时,不得有s弯。连续弯曲超过2次时,加装过线盒;所有转弯处都用弯管器完成,为标准的转弯半径,弯曲半径不得小于该管外径的6-10倍,不得采用国家明令禁止的三通、四通等;在暗管内不得有各种线缆接头。
(4)电线与热水、天然气管之间的平行距离不应小于30厘米,交叉距离不应小于10厘米。
(5)暗盒加装锁扣以保护线路,导线接头应设在接线盒内,主线路不得有截断,副电线围绕主线绞接紧密牢固缠绕6-8圈,先用阻燃粘胶带进行包扎缠绕2层,再用绝缘黑胶布包扎2层以上,要求均匀紧密包缠。
(6)照明线、开关线用2.5平方毫米线,普通插座用4平方毫米线,厨房插座、客厅空调分别用6平方毫米线,房内线路经甲、乙双方确认后进行适当分组;网络线用超五类双绞线,电话线用2/4芯线或五类双绞线,闭路线用75欧宽带同轴线。
在同一水平标高上(挂机空调插座除外),高差小于5mm,盒内上螺钉铜线裸露不超过1mm,吊顶内无明露导线;强电线及插座与弱电线及插座的水平间距不小于50cm,电线交叉点呈90度直角,避免斜面串扰。
(8)同一回路电线穿入同一根管内,连接开关时,火线接开关;插座接线为右火线,左零线,上地线;所有导线接头必须在线盒内或中转箱内,暗盒接线头留长15-20cm(强弱电箱内留线更长),所有线路应贴上标签,标明房间号。
(9)根据布线设计方案,结合墙上的点位示意图,用铅笔、水平尺或墨线标注各点位处的暗盒位置。
(10)强电通电测试,网线用网络测试仪测试通断,其他弱电如音视频线、音箱线、电话线等用万用表测试通断;强电接通空开盒之前用绝缘胶布把线头子包好。
(11)电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,应符合国家现行有关标准规范的规定;提供综合布线工程竣工简图。
1、家装中给水管全部使用pp-r管。
2、主给水管使用6分,支管使用4分,管道的耐压强度要求热水管使用2.0mp,冷水管使用1.6mp。
3、给水管管道布置横平竖直,左热水右冷水,上热水下冷水。
4、管道敷设完毕后必须进行水压试验,试验压力为0.6mp,试压合格后,管道才允许封闭。
5、按照混水阀两个进口尺寸确定预留管口尺寸大小。
6、排水管必须使用pvc管,主管和座便器使用100mm管,其他位置使用50mm管,特殊位置可使用金属波纹管。
7、要求以最短的距离连至主排水管上,管道过长不利排水顺畅。
8、排水施工完后,必须进行通水试验,检查排水管道是否畅通。
9、地漏管道的排水口应处于排水坡度的最高端,而地砖排水坡度正好相反,要求地漏排水口处于整个地面的最低处。
10、如因乙方施工失误造成质量缺陷或质量问题,由乙方赔偿相应损失并无偿整改。
11、乙方承诺质量保证和两年维修服务。装修保证金元,自竣工之日起1年后支付。
12、甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
13、未经甲方同意,乙方不得将工程转交他人施工。如乙方违反此规定,甲方有权拒绝支付已产生的工钱,并由乙方赔偿因此引起的损失。
14、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止出现人身伤害、管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,乙方负完全责任。
15、由甲方办理乙方工人出入手续,并支付相关费用。
16、施工所在地的物业管理企业如有收取押金的项目,甲方应予以先行支付。如在整个施工过程中,由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物业没收,乙方应对被没收部分进行全额赔偿。
17、每天工作结束时乙方需除渣清场。乙方应保证工地整洁有序,施工中产生的废渣应分类归集,保留后续工种需要的废渣,此类废渣堆放不应妨碍后续工种的施工;对其他施工垃圾应装袋,满袋垃圾放置到室外电梯口指定垃圾堆放处。
18、乙方有义务与本装修的其他工种友好配合,若因乙方的不当配合耽误工期,甲方有权扣留乙方的工钱,若因乙方的不当配合造成其他损失的,由乙方承担赔偿。
三、工期:
乙方不得擅自中断施工,乙方在未经甲方同意而中断施工的,乙方须赔偿50元/天的工期延误费,该赔偿费在乙方工钱中扣除。
四、工程结算:
施工期间,乙方不得以任何理由向甲方要求提前支付工钱。工程完工后,由双方共同验收,验收合格后,甲方一次性支付乙方90%工钱,剩余的10%工钱三个月后支付。
五、维修:
1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内包工包料无偿维修。
2、乙方应在甲方通知乙方后24小时内赶到并维修。
3、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
六、本协议共3页,一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字后生效。
甲方(签字):乙方(签字):
身份证号:身份证号:
年月日年月日。
签协议地点:
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.miekuo.com/fanwendaquan/xingzhenggongwen/211045.html