在服务月中,人们可以通过参与志愿服务活动,为弱势群体提供帮助,推动社会公益事业的发展。借助小编整理的服务月总结范文,可以更好地了解写作的结构和思路,提高自己的写作能力。
发包方(全称)。
承包方(全称):
签订时间:____月____日。
签订地点:重庆市江北区。
爆破工程整体发包给承包人爆破施工。根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经友好协商订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概况。
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.4爆破工艺:岩石松动水压爆破,边坡为预裂爆破或光面爆破。
二、承包范围。
2.1指定范围内的土石方爆破施工和构筑物临边减震槽爆破施工;。
2.2爆破后土碴挖运由发包人自行处理;。
2.3爆破总量为:按照甲方提供的本工程原始地貌图计算土石方方量,扣除设计图不能爆破区域,作为乙方的施工结算依据,此单价为不含税单价。
三、合同工期。
3.1合同工期总日历天数为:6个月;。
3.2计划开工日期:以发包人发布的开工通知为准;
3.2计划竣工日期:以发包人发布的完工通知为准。
四、工程质量及计量标准。
4.1、严格执行国家法律、法规等相关规定,按照现行的技术标准、规范和设计文件进行施工,杜绝工程质量、安全事故。
4.2、严格执行甲方关于工程质量管理的有关规定、办法。
4.3、严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工,标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求。
4.4、按爆破方案审批要求,施工必须达到符合本工程的爆破设计规范和验收标准。
4.5爆破后块粒:以设计为准,以发包方挖机能装车为限,块粒径0.8立方以上承包方负责及时改小,块粒0.8立方以下承包方不负责。
五、合同价款及支付方式。
5.1合同价款:
本合同为单价价款合同,合同综合单价为元/立方米(不含任何税费)。(大写:/立方米)。
5.2合同价款支付:
发包人向承包人支付的炸材款及工程款,按下列进度及比例支付:
5.2.1甲方给乙方按月进度完成工程量的80%支付工程款(按建设单位计量付款时间)。
5.2.2合同签订后乙方向甲方提交贰拾万元履约保证金。
5.2.3验收合格后2个月(60日内)一次性支付剩余全部工程款和退还保证金。
六、双方责任与义务。
6.1发包人责任义务。
6.1.1在承包方进场后组织承包方人员进行入场教育,并进行监督、检查。督促乙方按规定办理有关务工手续。
6.1.2发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜,并监督施工进度、安全与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做出处理决定或经济处罚。
6.1.3负责提供施工图纸、地质勘察报告、相关资料一套,用于办理爆破方案;及时向乙方提供监理工程师批准的设计变更以及业主的有关指令等。
6.1.4负责施工前对乙方进行技术交底和安全交底,向乙方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、安全文明施工等要求。
6.1.5负责对乙方的工作过程和结果实施监督检查,在乙方工程质量、工期、安全、文明施工等不能满足工程施工之所需时,甲方有权要求乙方限期整改直至满足要求。
6.1.6对于乙方不服从甲方的合理安排,对总工期、爆破质量造成影响。甲方有权对乙方处以500元(以下)罚款每次。并从合同款中直接扣除。
6.2承包人责任义务。
6.2.1承包人指定项目负责人,全权负责工程爆破事宜,向发包人通报工程进展情况,应服从发包人、施工监理、建设单位的管理。
6.2.2承包人应全面了解施工场地的图纸和资料,进行实地勘察,按国家建设行政主管部门有关技术规范,编制施工组织设计方案,承包人应严格按照施工方案组织实施,做到规范施工、安全施工、文明施工。
6.2.3采取必要的技术及防护措施,确保周围建筑物及建设施工的安全及人身安全检查,出现违章操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故,由承包人自行负责,发包方不承担任何责任。。
6.2.4承包人应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)。
6.2.5承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中,各工位之间应有一定的安全距离。
6.2.6承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。
6.2.7承包人应按规定对作业人员进行上岗安全培训,特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业,必须遵守法律、法规安全作业。
6.2.8在施工过程中,如发包人需要承包人暂停作业的,承包人须服从安排。
6.2.9承包人负责爆破警戒范围内的警戒,负责自有人员、机械设备的安全,并承担安全责任。
6.2.10当爆破施工对周围相邻建筑、构筑物安全可能产生危险时,承包人必须采取相应的保护措施,并对周边人员进行撤离安置。
6.2.11在爆破作业中,发现不明物体时应停止施工,并采取相应的应急措施保护现场并立即上报上级相关部门,按照国家有关法规要求妥善处理。
6.2.12作业人员必须配备相应的劳动保护用品并正确使用。
6.2.13当遇有易燃、可燃物及保湿材料时,严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身伤害。
6.2.14非施工人员不得进入施工区域,若有非施工人员或不明人员进入施工区域时,并及时向发包人或建管单位报告,妥善处理。
6.2.15妥善处理与当地居民的关系,遇有纠纷或冲突时,请求发包人及当地公安部门出面处理。
6.2.16、乙方撤场之前必须将当地的民工费、材料费等外欠款清还完毕,保证不因外欠款问题影响甲方施工和损害甲方企业信誉。妥善处理与地方政府及村民的关系,避免矛盾激化和产生纠纷。乙方不得以甲方项目部或项目部工程处、队等名义对外签订合同,乙方对外所签订的合同责任自负,否则,甲方将从乙方的工程款中直接拨款付清。甲方不承担任何连带责任。
6.2.17、及时发放所雇佣人员的工资,严禁拖欠人工工资。因拖欠人工工资造成不良影响或恶劣后果的其责任由乙方自负,给甲方造成影响的乙方必须承担相应责任。乙方必须对所使用的人工就工资发放,运行妥善解决,甲方对乙方支付的工程款,乙方必须优先考虑人工工资。
6.2.18、在施工过程中出现由爆破震动而产生的炮损由乙方出面协调和赔偿。爆破产生的飞石所发生的一切安全事故和经济损失由乙方负责赔偿。乙方的爆破程序和装药量必须符爆破技术规范的要求。
6.2.19、本工程的一切保险、包括第三者责任险由乙方统一办理,相关费用由乙方承担;乙方原因造成的一切事故损失由乙方自己承担;由于乙方原因造成的人身伤亡及其他人为事故,若出现保险赔付差额部分,由乙方自行承担。
6.2.20、在施工过程中的一切安全责任事故与甲方无关,乙方自行解决。
6.2.21、由于业主或工程变更及其它不可预计因素造成的工程停工,延期,乙方应无条件接受,并完成本年度的工作任务。
七、组成合同的文件。
组成本合同的文件及解释合同文件的优先级别如下:
7.1施工合同书。
7.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、违约责任。
8.1、甲、乙双方应严格履行本合同协议的实施,若有一方未履行本合同协议而给另一方造成损失时,违约方应承担由此造成的全部损失。
8.2、因合同任意一方违约而提前终止本合同时,违约方应向另一方支付本合同工程价款总额5%的违约金。
8.3、本合同未尽事宜,由双方共同协商后另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。合同履行过程中,双方如发生争议,应协商解决,如协商不成,可向项目所在地人民法院提起诉讼。
九、其它约定:未尽事宜,协商解决。
十、合同生效。
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。
十一、合同终止。
11.1、在施工中发生以下情况时,发包方有权终止本协议,承包方不得拒绝,并立即退场。同时发包方按实际完成工程量的90%给承包方办理结算。
11.1.1承包方没有履行本项目关于人员,设备保养和操作,进度的强制性要求,又不接受甲方管理规定的。
11.1.2承包方因机械人员不足、爆破物资不能及时到位和不能按计划施工,影响工程进度,承包方可下达书面通知,要求其调整人员,保证生产需要。若在规定时间内乙方仍不能满足生产的。
11.1.3承包方拒不服从发包方管理。施工达不到规定指标的。
11.1.4承包方已不具备继续施工能力,或承包方将本合同工程转包或再分包或中途退场的。
十二、其他事项。
12.1本合同一式四份,双方各执二份。
发包人(盖章):承包人(盖章)。
现场负责人:现场负责人:
联系电话:联系电话:
帐号:帐号:
年月日年月日。
下一页更多精彩“爆破施工合同范本”
现今社会公众的法律意识不断增强,合同的法律效力与日俱增,合同是企业发展中一个非常重要的因素。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编为大家收集的爆破服务合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的'原则,双方就海南昌江核电站gd3陆域排水竖井基坑及隧道工程项目石方爆破事项,经双方友好协商,订立本合同。
一、工程项目:海南昌江核电站gd3陆域排水竖井基坑及隧道工程项目
二、工程地点:海南昌江
三、工程量:工程量约20万立方米
四、工期:约24个月
五、承包内容:排水竖井基坑及隧道开挖石方爆破技术服务。
六、付款方式:合同签订,甲方付乙方2.6万元作为本项目前期费用;甲方每月付给乙方2.6万元爆破服务费(每月28日前付下月技术服务款)。
七、双方职责:
(一)甲方职责
(1)负责处理协调与业主的关系,确保施工正常进行。
(2)负责项目的报批手续及相关费用。
(3)负责爆破器材购买、贮存、配送等全部费用。
(4)负责施工安全,若发生安全事故由甲方负责。
(5)按时付给乙方爆破服务费。
(6)负责乙方爆破人员的食宿。
(7)严格按乙方制订、由公安部门批准的爆破方案施工。
(二)乙方职责
(1)负责提供爆破资质,制订爆破方案。
(2)服从甲方管理,遵守施工现场各项制度。
(3)乙方派1-2名技术人员到本项目,将本单位现场人员名单、身份证、资质证书复印件,在开工前报甲方审查,有犯罪记录人员不得进入本工程。
(4)负责爆炸物品报批、购买,并派专人管理,并按甲方所需的爆破器材及时配送到现场,爆破完成后,将剩余的炸材退回仓库。
八、本协议未尽事宜,双方共同协商解决。
九、本合同一式四份,双方各执两份,双方严格执行。
十、本协议经甲乙双方签字盖章后生效,施工完成此协议自行失效,并具有法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
xx铁路项目三分部(以下简称甲方)。
xx施工队(以下简称乙方)。
根据国家《安全生产法》、《爆破安全规程》、《民用爆炸物品管理条列》和上级有关指示精神,为切实做好爆破物品的安全管理工作,结合现场的实际,经双方协议,自愿做到以下承诺。
二、承诺事项。
(一)甲方承诺事项。
1、根据国家的有关法律法规的规定,负责修改、制定和完善爆破物品安全管理制度和安全技术操作规程。
2、负责对辖区内爆破物品的运输、存储、发放等实行严格管理并对使用实施监督检查,发现隐患,及时督促整改。
3、负责组织对从事爆破物品工作的各类人员进行教育培训,做到爆破工、库管工、押运工等百分百持证上岗。
4、安质部牵头组织,安全、生产等部门参加,每季对爆破工、库管工、押运工等百分百持证上岗。
(二)乙方承诺事项。
1、保证严格遵守国家有关爆破物品的法律法规和上级部门及甲方的有关规定,并严格执行。
2、保证对爆破做到“六严禁”。
(1)严禁私拿、私用、死藏、赠送、转让、转卖、转供各类爆破药品;
(2)严禁在甲方区域内从事爆破物品经营或储存;
(3)严禁运送爆破物品时炸药混装或混背;
(4)严禁向甲方以外的任何单位、个人和市场采购爆破物品;
(5)严禁将坑下爆破物品带出地面;
(6)严禁向他人提供非法经营或存储爆破物品的场地等便利条件;
3、设立专职安全管理人员,负责落实各项安全管理制度的执行;
4、负责对所属管理人员和劳务人员的安全教育培训,经考试合格后方能上岗。
5、积极配合甲方组织的安全检查,严格执行爆破物品的领退制度。
6、对以上人承诺,如有违反,自愿解除甲方的劳务合同,并承担引发一切经济损失和法律责任。
三、本承诺书自签字之日起生效执行,有效期限为爆破结束后,方可失效。
甲方:(签章)乙方:(签章)。
代表人:代表人:
身份证号码:
日期:日期:
山东千舜律师事务所拥有经验丰富的法律专家和行业精英,以及高速准确的信息平台,与社会各界具有良好的人际关系。山东千舜律师事务所公司法律事务部是专为公司(企业)提供法律咨询、项目定位、风险规避及诉讼与仲裁等事项,为公司全面解决经营方案的综合性机构。
在法律服务行业,决定其能否成功的根本因素不仅是对法律知识理解的厚薄、技巧运用的娴熟,知识和技巧到达一定程度,大家都是一样的,能分出高下的是人的心境,恒心、信心、和责任心。山东千舜律师事务所公司法律事务部是一个具有专业知识的团队,也是一个充满自信能够持之以恒和坚持职业操守的团队,有能力为公司的发展壮大,提供坚实有力的法律支持。
基于对以往法律顾问单位与相关利益主体间发生的各项权利义务及相关活动总结所得经验,我方以可能存在的法律风险为研究和解决对象而设计出一套行之有效的服务模式。公司相关利益主体内部主要有公司、股东、董事、高级管理人员、普通雇员,外部主要是政府管理部门、消费者、其他相关人员及单位。考虑到各个公司的具体情况,为切实保障公司利益、规避法律风险、尽量防范不确定的法律风险和法律隐患,实现公司利益最大化,我方逐步形成了富有特色和成效的以企业法律风险防范为核心的公司(企业)法律顾问服务方案。
该方案将通过对公司的行业特点、资本结构、企业组织形式、公司监管体制、公司生产营销、知识产权运用及保护等方面的考察、评估,通过对公司投资及经营等重要环节勤勉尽责地跟进,配合公司建立与完善全方位的法律风险防范、应对体系,将律师事务所多年积累的实务经验和行之有效的管理制度应用到公司商务活动的各个层面,包括公司设立、治理、投资、营销等综合事项及公司合同制度的建立、劳动人事管理和各类纠纷处理方面,通过员工防范风险意识的提高和制度保障,最大限度地降低公司及公司高层管理人士经营风险。
公司的风险主要来自不可抗力的自然风险、市场因素下的商业风险和法律责任体系下的法律风险。公司权责不清、决策草率、制度缺位和监管失控是导致法律风险的主要内因,而违法违规、合同违约和侵权是导致法律风险的主要外因。前述法律风险都将导致公司蒙受经济损失或各项处罚,使公司的有形、无形资产造成损害。山东千舜律师事务所法律顾问工作范围与服务内容都是围绕相关法律风险的预判、防范、控制和化解而确定和展开的。
三、法律顾问服务的具体方案和内容。
(一)法律咨询、法律调查、提供法律建议。
根据以往经验,如果公司的日常经营管理及商务活动能在事前、事中乃至事后向法律顾问进行咨询,其效果不仅体现在法律风险的避免与或然损失的减少,而且将贯彻在公司员工的工作思维中,从而养成对公司十分有益的工作习惯。
我方在下述方面的法律咨询服务,将有助于公司之公司行为的合法有效性和权利的保障性,并有助于经营损失与法律费用(如诉讼费)的减少:在合同、税务、业务经营、公司治理、劳动人事、知识产权、房地产、投资合作、企业并购,行政刑事及诉讼、仲裁方面提供法律咨询,提出法律意见与建议;为公司在日常经营中所涉法律问题及事件,组织专业律师进行法律调研和尽职法律调查,将调研、调查之结果以书面法律意见报呈,供公司决策参考。
(二)公司规章制度的建立与完善。
我方希望,通过下述主要的公司规章制度的建立或修订,帮助公司规避经营风险、减少损失,扩展公司的无形资产(如商业秘密保护制度和知识产权管理制度)。
由此,我方将以公司法为核心,重点对下列事项进行法律上的建立和完善。
1、公司章程。
作为公司“宪法”的章程往往被投资人和公司高级管理人员所忽略。现公司普遍使用的格式章程,因其对公司特殊性的考虑不足,可能使公司高层在某些重大事件发生时无法依据章程操作而导致公司僵局。为此,公司章程的制定、修改和完善十分重要,即使无法修订,也应尽量作可操作性方面的补正努力。对股东、董事会成员或公司高级管理人员而言,公司章程是其工作的主要指引,对此作出法律分析,有助避免越权或侵权风险。
2、公司议事和工作规则。
议事和工作规则包括股东议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和经理工作细则等方面。没有规矩、不成方圆,执行力的高低是现代公司生存、发展的根基,对于议事和工作规则公司可能均已制定,但制定不是目的,目的是通过贯彻执行来维护公司的最大利益。我方建议公司,可以实行顾问律师对上述规则的跟进制度,将公司运行的程序法赋予实施,并有建议权向公司监事等高级管理人员进行汇报。
3、合同管理制度。
合同管理制度是公司防范风险的基础性制度,它不能被简单理解为合同书的保管制度,其内容主要包括:合同管理机构的设置与职责,合同基础资料管理,合同模版、合同签订,合同履行,纠纷处理,监督检查与奖惩。其主要作用在于事前防范与事中控制,辅助作用是事后补救。该制度的作用将体现在合同缔约准备、审核签订、依约履行、争议处理和违约救济等方面。
依照合同管理制度,将使公司职员在合同范本使用、授权委托、公章(合同专用章)的使用、合同评审、合同纠纷预警、合同纠纷处理、合同管理统计和合同监督检查等细节方面有章可循。
4、劳动管理制度。
劳动管理制度包括劳动管理和商业秘密保护、竞业禁止制度等方面。详见(四)。
5、知识产权及商业秘密保护制度。详见(五)。
包括各类知识产权及商业秘密在每个进程的管理制度。
6、突发事件的处置。
近年来我国经济持续强劲增长,与此同时我国各行业的突发事件时有发生,给相关公司经济发展造成负面影响。如公共场所的突发治安事件、“我国南方百年不遇的雪灾、铁路列车脱轨相撞事件、松花江污染事件、航空公司返航事件、银行金库被盗事件、酒店福寿螺事件”等,这些突发事件会给公司造成重大的损失,甚至使企业遭受毁灭性的`打击。对于公司经营决策者而言,当突发事件发生时,如何成功地处置与媒体应对将成为增强公司核心竞争力的良好时机,有助于增加外界对公司的了解,降低公司经营成本,扩大市场占有率。
由此,公司必须针对某些可能对公司造成重大影响的事件作出合理的安排,做好突发事件的应急处理。我方根据新近发生的实例及自身的研究探讨认为,顾问律师可以在突发事件中扮演多种角色,以《突发事件应对法》为基础,重点解析、预研企业突发事件公关预警机制体系与整合应急预案,面对突发事件的新闻处置、媒体报道、媒体危机的积极应对,及如何降低法律责任。
(三)合同、协议等法律文书的审查、谈判及模版制定。
1、合同审查。
合同、协议等法律文书在签订前的审查有助于规避法律风险、保障自身权益和在实务中培训一线员工;即使是签订后的审查也有助于依约履行与控制对方违约风险。我方将根据公司的业务需要,从法律的角度出发,对合同的形式及内容进行全面审查,力争使公司利益最大化,风险最小化。
2、公司交涉。
在涉及重大合同谈判,品牌招商时,我方律师团将随同公司同步进行法律服务,将交涉双方意思表示的法律效果、法律风险及时向公司汇报,现场办公,以便公司做出有利的决断。
3、公司法律文书模版。
(四)劳动人事、商业秘密保护与竞业限制。
1、劳动人事。
公司的竞争归根究底是人才的竞争,如何吸引人才,留住人才、培养人才是公司长盛不衰的关键,对照欧州、日本与我国的公司不难发现,我国大部分公司在人才的培植观念及制度上仍亦步亦趋。理顺劳动人事关系不仅保护劳动者,同时也发展壮大了公司。我方将重点集中在公司在劳动合同范本的制定与应用上,形成制度化+顾问律师跟进的工作机制,并同时完善公司规章制度,向职工宣传职工手册对其的法律效力。健全职工违纪的证据保留制度,完善职工辞职与解雇规程,以便积极应对可能发生的劳动仲裁与诉讼。
2、商业秘密保护。
商业秘密,是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。针对公司最重要的就是管理方法,产销策略,客户名单、货源情报等经营信息。商业秘密关乎公司的竞争力,对公司的发展至关重要,同时也是公司最具有“利润率”的武器。我方将重点操作如何使公司有价值信息成为商业秘密而受法律保护,如何使公司客户名单成为商业秘密的保护对象,建立并完善公司商业秘密保护制度(如签订竞业限制协议,劳动合同中的保密条款或保密协议制度),不定时向员工培训侵权商业秘密而引起的民事、行政、刑事责任教育。
3、竞业限制。
无形资产是公司的重要资本,这就必然涉及如何保护并发挥公司知识产权价值的法律机制。我方的意向是全面审查公司知识产权的现有状况,重点建立公司知识产权的保障体系。
建立并完善商标权的申请与注册机制,建立并完善商标权侵权预防及救济机制,并有工商,司法部门培育对公司商标权的行政与司法保护沟通渠道的畅通;使公司的相关文件受著作权法,通过合法程序有效的保护公司产品宣传品的著作权;预先向公司报告其专利产品所涉专利仿制的可能性分析,并提出应对方案,以便在专利的行政与司法保护程序中有备无患;同时,在信息时代,公司域名的开发和权利保护以及对侵犯域名的救济保护,也是我方工作的重点。
(六)纠纷的处理及司法救济。
玉不啄,不成器。人不学,不知道。对公司员工法律知识的教育及培训是我方进驻公司后日常工作的组成要素。全面向公司原告进行商业秘密保护教育培训,合同签订教育培训,合同履行注意事项培训,突发事件法律应对培训,雇员法律责任培训,以及公司特别需要的行业法律信息的动态提供。
(八)、法律风险防范业务。
法律风险是企业二十一世纪最大的风险。法律风险,对企业及其管理人者来说,犹如洪水猛兽。对法律风险的不了解或了解甚浅,更不知道规避或如何规避法律风险的必要技巧,他们或将不幸都撞到了法律风险的暗礁上。企业在追求自身利益最大化的经营过程中,风险如影随行,成功的经营者即要获得利润,又要规避各类风险,对于企业而言,法律风险无疑是最大的风险,也往往是最致命的风险。
法律风险防范,其意义已经是不言而喻。与自然风险、商业风险等其他风险不同,法律风险可控可防。我方将着重帮助对公司在法律风险进行评估识别、控制、监控与化解方面,建立完善的公司法律风险防范机制,并通过对监控过程中发现和反馈的实际问题进行不断地改进和完善,逐渐优化法律风险防范制度设置和操作流程,为公司的生产经营提供更完善的法律环境。
四、法律顾问服务方式及工作原则。
1、我方建议公司采取顾问律师,固定工作方式和不固定工作方式相结合的模式。
顾问律师每周至少一天到公司的工作场所,为公司提供及时的法律服务。固定日期以外,如发生需要顾问律师办理的事务,公司可随时通知顾问律师到公司办理;顾问律师因故不能到公司办理时,顾问律师可临时指派其他律师代为办理。
2、工作原则。
(1)及时,法律顾问律师将根据公司要求勤勉及时提供相关法律咨询、文本制作、文书审查等法律服务;在发生突发事件时立即提供法律支持与帮助。
(2)优先,法律顾问律师将优先从速处理常年法律顾问单位的法律事务。
(3)优惠,如涉及专项法律服务及诉讼仲裁等法律顾问工作范围之外需另行收费的特别法律事务,我方提供优惠报价。
(4)专业,法律顾问律师不仅根据以往的实践经验,而且对每件法律事务均在穷尽法律调查与案例研究的基础上提供意见与建议。
(5)团队,山东千舜律师事务所将为公司提供社会资源共享、专业分工和负责律师缺位补进等团队配合服务。
五、法律顾问费用。
针对各个公司的具体情况,公司可选择适用:
(1)采取一次性包干收费的形式,首次聘请第一年度的法律顾问费用总额根据公司规模和法律服务工作量协商确定后,不再收取其它费用。
(2)采取收取长期法律顾问费+案件处理费的形式,首次聘请第一年度法律顾问费根据公司规模和法律服务工作量收取,除重大诉讼、仲裁案件及非诉讼事务减收法律顾问费外,其余法律事务不再收取。
(3)采取签约费+个案处理费的形式,首次聘请每年的基本法律顾问费一般为5万元,具体个案的收费减半收取。
结束语。
公司法律服务涉及面广,要求律师团队在提供这方面的法律服务时,自身综合素质一定要高,综合运用法律的能力一定要强。本所的律师团队具有扎实的理论知识、丰富的经验和恪尽职守的责任心,本所的其他律师也将全力配合,可以有效地解决各类公司遇到的相关法律问题。
文档为doc格式。
。
按照总公司的部署和安排,xx药店于01月17日—18日举行了药品单店爆破促销活动,在总公司的正确领导和全体业务员以及药店店员的共同努力下,本次爆破活动取得了较好的成绩,并一定程度上扩大了xx药店在社会的良好信誉。现将本次促销活动总结如下:
一、活动前充分做好准备工作,为促销活动成功奠定基础。
1、组织店员学习领会总公司安排的这次活动精神,在以往促销活动工作的基础上,分析工作中存在的漏洞,强调了本次活动的重要性,把dm单分到每一位业务手中,划片发放。并要求所有店员提前安排好时间,活动期间全天上班。
2、根据活动要求,组织店员清点库存,分别对促销产品、赠品准备货源,提早对本次活动所需产品、赠品进行备货。
3、专门组织业务和店员讨论怎样促销药品,分析可能出现的问题。如果特价的商品,冲量品销售太多,怎样销售才能保证毛利。
4、营造良好服务环境。组织业务和店员对店内店外环境整理卫生,做到整洁卫生,药品摆放整齐。对药品做了pop宣传海报。针对感冒软胶囊、清开灵软胶囊、利咽解毒颗粒、小儿清咽颗粒等产品全部做了店外宣传海报,张贴在药店外橱窗。同时为突出重点药品,引起顾客的注意,专门做了10多个爆炸贴放在该药品陈列位上。为突出活动效果,在门店前搭起拱门,摆放了易拉宝,安排了音响,对本次活动起到了很大作用。
二、本次活动取得的效果。
01月17日销售1.2万,01月18日销售2万。
三、
本次活动。
心得体会。
1、从01月17日—01月18日是双休日,活动之初我们预想效果比平时能增加营业额30%左右就算成功。活动前dm宣传、丰厚的赠品、奖品的激励,更是提高了活动现场购买欲望和吸引人气的重要手段,加强了药店外在形象,扩大了知名度。
2、dm单发放时间短,有些仓促,覆盖面不够广;由于担心预期活动效果,金龙花生油备货不充分,出现短缺。
本次活动在总公司领导的支持和帮助下,以及同仁们的齐心协力,取得了佳绩。不但提高了个能素质能力,增强了对各药品的了解,更懂得了以人为本的服务理念。
乙方:_________________________________。
甲方将_________________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:
四、付款方式:乙方设备进场开始_________________作业,甲方支付乙方工程款的50%,尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任。
(一)甲方责任:
1.负责_________________________,以方便乙方_________________作业。
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任:
1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2.负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。
3.作业人员持证上岗。
4.加强安全警戒工作。
六、违约责任。
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份,双方各执二份。
甲方(盖章):_____________乙方(盖章):_____________。
甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________。
一、活动主题;一统国际家居3小时工厂清库“疯狂闪够”惊呆小伙伴!
二、活动时间;2014年5月25日14:00---17:00三、活动地点;某酒店四、活动内容:
参与一统国际家居3小时工厂清库“疯狂闪够”,直面工厂享受超值低价,保价2年,更有百款神秘特价产品,价格惊呆小伙伴!五、活动细则;1、到店就有礼!2、六、集宣活动开展流程:1、组建活动团队,按工作需要组建核心团队成员,服务性工作人员当地招聘临时促销人员。
2、业务开展前工作重点宣导,学习讨论工作重心,明确目标任务,心态激励调整。
3、针对活动城市做市场调研,筛选当地小区、异业资源。4、购买符合的要求的小区及异业资源。
5、洽谈活动场地,了解场地环境,交通,费用等,确定布场物料,洽谈活动用车提前预定。
6、准备活动物料电子文件,敲定活动主持说辞内容。主持人开始排练,!
7、确定邀约话术及短信,邀约前全员学习邀约核心重点,心态调整开战前动员大会。
8、开始邀约,确定人数,安排活动工作人员分工,开站前大会交代注意事项及工作重点。9、准备物料,10、活动布场,电话回访参加客户人数确定参加人数。11、进入活动前准备工作。12、开始活动。
乙方:_________________________。
由于甲方在项目中需采用浅孔毫秒延期控制爆破技术,需要与具有爆破资质的专业爆破公司(乙方)合作,根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》及有关民用爆炸物品管理的有关法律法规,甲乙双方本着相互支持和谅解的原则,就服务的有关事项进行了友好协商,达成如下条款,双方共同遵守。
二、工程涉及地点:___________________。
三、工程概况:
四、服务工作内容。
1、爆破设计费:按___元/年收取,签订合同时一次性付清(开税务发票);。
2、技术服务费:根据甲方提供的图纸计算大约___方按___元整(元)收取,付清款,方可取得爆破设计。
说明书。
(开税务发票)。
4、爆破器材的配送和监管服务费:炸药___元/kg,雷管___元/发,特殊配送费用经双方确认后按____元/趟收取,(炸药数量低于72kg,雷管低于500发),(开税务发票)。
六、双方职责。
(一)甲方职责。
1、负责向乙方提交工程爆破服务所需的基础材料,包含内容:
2、甲方对现场的其他爆破施工(打眼、出渣等)人员必须进行意外伤害保险。
3、严格执行《爆破安全规程》gb6722--20xx和《民用爆炸物品安全管理条例》及有关危爆物品安全管理的法律法规。
4、每个施工队配备由乙方派出的爆破作业人员(把婆婆元和爆破安全员),承担爆破的施工作业,由施工队负责人对爆破工程施工作业全过程进行统一安排和指挥,负责爆破警戒工作,每次爆破时必须由乙方派出爆破员和爆破安全员到现场进行爆破作业,否则造成的一切后果自行负责。
5、负责办理炸材的一切申购手续,并对炸材的使用与储存、施工现场防止爆破器材被盗、丢失等安全工作负全部责任。
6、负责解决一切施工干扰,处理施工中发生的问题,维护现场治安,并承担相应责任。
7、负责清理爆破后的爆渣、边坡浮石、危石等。
8、严格按照爆破设计参数进行施工,每次爆破设计的爆破器材数量不得私自用于与本工程无关的其他爆破作业中。
(二)乙方职责。
1、严格执行《爆破安全规程》gb6722--20xx和《民用爆炸物品安全管理条例》及有关危爆物品安全管理的法律法规。
2、负责项目的现场勘察和技术调研,为甲方提供爆破设计方案、施工现场的技术指导和技术咨询,对爆破环境复杂点作现场技术指导。
3、合同生效,收到甲方的设计费及合同规定的服务费后既可开始工作,及时安装甲方年、月爆破量的要求进行工程爆破技术设计。
4、乙方派出的爆破员和安全员必须听从甲方的安排,积极配合甲方施工进度开展工作,如不服从安排的,甲方可以随时退换爆破员和安全员,乙方应及时配备爆破员和安全员,否则造成的损失由乙方赔偿。
七、安全责任。
1、对爆破设计的安全性、规范性、合理性和科学性负责,把各项技术经济指标控制在规范允许范围内,由于设计不符合规范要求,造成的安全危害及损失由乙方承担。
2、若甲方不按设计进行施工违反《爆破安全规程》gb6722--20xx和《民用爆炸物品安全管理条例》及有关危爆物品安全管理的法律法规所造成的一切安全事故由甲方承担。
3、甲方应对提供的资料详实性和准确性负责,若因资料手续的不实不详或有重大地质变异(如地质大断层或洞)对周边民房产生振动影响所造成的安全危害有甲方承担。
4、在实施爆破过程中,由于乙方技术问题造成的盲炮、瞎炮的事故由乙方承担责任,但是属甲方引起的(如不按设计要求购买爆破器材或器材质量不合格等因素)事故由甲方自行承担其责任。
5、其他:按照《爆破安全规程》规定执行:___。
八、违约责任。
1、若甲方不按时付款,乙方有权终止服务。
2、若乙方服务达不到合同要求,甲方有权投诉,并拒绝付款。
3、任何一方违约,应按照合同法的有关赔偿对方损失。
九、其他。
1、本合同未尽事宜,出现问题双方协商解决,协商不成可向法院起诉。
2、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,双方签字盖章后生效,合同期满办理完毕有关结账付款手续后自然生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
页,当前第。
2
页
1
2
。
1、上海建筑设计研究院有限公司设计的虹口区82#地块建设项目施工图。
2、华东建筑设计研究院有限公司设计的虹口区82#地块(北块)基坑围护施工图。
3、业主提供的现场勘察资料、周边环境及对拆除工程的要求。
5、市建委、公安局发布的《施工现场防火规定(试行)》。
6、中华人民共和国《爆破安全规程》、《民用爆破管理条例》。
9、国家其它有关技术和施工验收规范及条例。
本基坑支撑拆除工程位于上海市中心区及近临四川北路主要交通干道,周边环境较复杂,基坑北邻虬江支路,东邻四川北路,西靠中州路,南近武进路,基坑北侧外为一幢28层住宅和虹口商场,西北角邻近二幢6层住宅,其中一幢6层住宅与围护体距离仅为7.85m,故安全、合理地爆破拆除基坑支撑,尽量减少周边的环境及管线影响是至关重要的。
本工程基坑面积(北区)约为6400m2,周长约为372m,基坑围护采用钻孔灌注桩作为围护体,结合基坑内布置二道钢筋混凝土支撑,支撑中心标高为绝对标高-1.65m、-6.35m,支撑砼标号为c30,其中第一道支撑的对撑上布置2座施工栈桥,栈桥宽8.1m,栈桥面厚20cm,其它支撑和围檩尺寸详见施工图。
1、本工程钢筋混凝土支撑和围檩共有二道,根据业主今后施工总体施工要求并结合现场实际施工情况,该二道支撑和及栈桥均全部爆破拆除,其中薄壁结构的栈桥采用爆破加机械拆除相结合方法,钢筋混凝土支撑和围檩采用爆破拆除方法。爆破时将根据施工实际情况,结合设计要求采用分段延时爆破方法,控制每段齐爆药量,使爆破引起的震动对周围建筑物和管线的影响控制在国家安全允许范围以内。原则上每次爆破拆除砼方量不500超过m3,整个支撑和围檩拆除后的混凝土碎渣将全面清理外运。
1、由于本工程地处市中心,周边环境较复杂,爆破拆除的安全和合理是关键,为此我公司特邀请长期合作单位:上海爆破技术工程联合有限公司对施工现场、周边环境进行了认真踏看,并认真编制了爆破拆除工程专项施工组织设计。
2、根据爆破拆除工程施工组织设计,在支撑和围檩砼浇捣同时预埋特制的纸管进行预留孔作为今后爆破用的爆眼。
3、根据现场实际情况和爆破工作面,准备一定数量的钢脚手管、竹笆板、围网等材料用于爆破拆除时搭设防护架、防护棚。
4、项目部成立专人小组,协助爆破公司负责爆破方案上报市公安局审批及周边环境、居民协调工作。
5、爆破前召集爆破专家召开认证会,并邀请业主和监理及有关方面人员参加,将专家意见和业主、监理意见汇总后与爆破设计方案报市公安局审批并备案。
6、爆破前准备一定数量的灭火消防器材及警戒绳。
7、在工地合适地点建立2间危险品临时仓库,并有专人负责24小时值班。
1、严格按专家认证并上报公安局备案的进行爆破拆除。
2、项目部和爆破公司成立专项领导小组,全面负责和落实爆破过程中的各项安全措施。
3、爆破当天有专人负责检查和落实非爆破施工人员撤离现场和警戒隔离区的建立,并邀请交警对部分道路的临时封闭工作。
4、爆破后的作业面应及时浇水防止灰尘扩散。
5、爆破后应有爆破公司专人负责检查,如发现个别哑炮应及时处理。
6、其它安全措施详见专项施工方案。
本爆破拆除工程专项施工组织设计由专业施工单位:上海爆破技术工程联合有限公司负责编写,并负责向上海市公安局申报审批及备案,具体爆破拆除施工组织设计详见附后。
甲方:
乙方:
工程项目:
一、甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就宁波穿山至好思房公路第2合同段挖孔桩爆破技术服务事项,经双方友好协商:
二、甲方因宁波穿山至好思房公路第2合同段挖孔桩爆破项目的需要,愿将该工程的爆破作业技术咨询及技术指导服务工作委托乙方实施。
三、乙方在施工过程中:
1、负责提供爆破资质,制定爆破方案。施工现场的技术指导和技术咨询。
2、严格执行《爆破安全规程》和《民用爆炸物品安全管理条例》及有关危爆物品安全管理的法律法规。
3、负责办理炸材的一切申购手续,并派专人对炸材的使用与储存进行严格管理。
4、并按施工所需的爆破器材及时配送到现场,爆破完成后,将剩余炸材退回仓库。
5、每次爆破派出爆破员和爆破安全员到现场进行爆破作业。
四、甲方需一次性支付乙方爆破技术服务费90000元整。
五、安全责任:
1、已双方签订的宁波穿山至好思房公路第二合同段石方爆破工程,安全生产管理责任书为标准。
2、双方签订的宁波穿山至好思房公路第二合同段石方爆破工程工程项目施工风险管理责任书为标准。
六、本协议未尽事宜,双方共同协商解决。
七、本协议一式四份,双方各执两份,双方严格执行。
八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效,施工完成此协议自行失效,并具有法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
我标段爆破路基次坚石29292m3,坚石140449m,光面爆破3360m3,项目部爆破工程承包给漳州瑞通建设工程有限公司。路基爆破主要控制在k33+680-k33+820山头。目前已完成坚石爆破56000m3。
二.爆破施工中应注意的主要问题。
在进行岩土爆破或其他爆破施工时都必须注意整个作业的工艺流程,只有严格按《爆破安全规程》的要求和工作程序执行,才能取得良好的爆破效果,并达到预期的目的。
1.覆盖层的清除。
根据现场的情况,采用机械和人工相结合的方法来进行覆盖层的清除和土的剥离。在浅孔爆破时,必须将覆盖土方全部清除;在深孔爆破时,可将炮周围部分清除至不影响错孔、装药、堵塞等作业即可。但不能用作填料的杂草、树根、腐质土和淤泥等,在钻孔之前必须清除干净。
2.钻孔。
在主爆区开挖前,先将主爆区和边坡裂开1~2cm缝隙,防止超挖,获得一个准确,平整的边坡坡面。浅孔爆破时的钻孔,采用风动式手风钻和内燃式手风钻来作业。深孔作业时的钻孔采用潜孔钻来作业。
钻孔质量决定光面爆破质量,无论是深孔或浅孔中的钻机,在作业时,司钻手必须技术熟练,工作认真负责,施钻前一定要按照施工技术人员的书面技术交底和现场的孔位布臵来施钻,并准确地控制好平面位臵、角度和方向。施钻前先准确放出开挖边线,并用灰线标明,在边线上用油漆准确标出孔位,隔孔装药。每排的钻孔是竖向应与边坡走向垂直,横向角度与边坡坡度一致,同时要根据地面起伏情况计算孔深,保证孔底落在同一水平面上,使爆破后的平台平整。每一炮孔当钻达深度后,都要将孔内的残渣清理干净。并做好记录,然后用适合的物品封口,防止异物落入将炮孔堵塞。
1)施工现场道路、排水应当畅通,坡道及脚手架马道应铺设炉渣灰或斜道钉板条防滑。
2)脚手架上料台、操作台及斜道的防护栏杆和安全网要牢靠完好,雨季搭设的脚手架,要严格执行检查验收制度。
3)严格执行公司《建筑安装施工预防高处坠落管理办法》,登高作业实行分级管理,认真办理登高作业许可证。高处作业人员必须正确使用安全带,严禁穿高跟鞋或硬底皮鞋登高作业。
2.2防触电措施。
1)施工现场应使用的配电箱、配电柜内必须安装漏电保护器。漏电保护的标准设定在小于60ma的范围内,且要定期和不定期的由专业安全人员进行漏电检测试验,一旦发现漏电保护达不到上述要求,立即进行检查排除故障隐患,或更换漏电保护器,做到防患于未然。
2)现场和生活区内的所有配电箱、开关箱应安装在干燥、通风、不易碰撞和淋雨的地方,移动式配电箱应装在坚固的支架上,开关箱与地面的距离宜大于0.6m,小于1.5m,确保雨水不会浸入配电箱。
3)开关箱、配电箱的引出线应在箱体下底面,接头处无破损漏电现象,箱内应保持清洁,箱外应有防雨措施,工作完毕应锁好箱门。
4)阴雨天或者空气湿度较大的天气从事送电或停电操作时,工作现场应保持有两个人,一个人进行操作的同时另外一个进行监护。操作人员应穿戴绝缘手套和鞋。
5)雨天在露天工作环境下,尽可能的避免施工电动工具。
6)每台用电设备应实行“一机一闸”,严禁“一闸多用”,一旦在阴雨天气因电缆线路或是用电设备的绝缘情况不好的情况下,导致空开跳闸不会影响其他设备或电动工具的正常施工。
在冬期施工过程中,对防冻剂掺量,原材料加热、混凝土养护和测温试块制作和养护及保暖,加热设施的管理等各项冬期施工措施都要设专人负责,及时做好施工记录,并由各工程技术负责人和检查员随时抽查,掌握质量状况,发现问题及时纠正,切实保证工程质量。
在冬期施工期间各单位必须指定专人负责天气预报工作,掌握气温变化情况,及时传达气象信息,并逐日做好气象记录,并应有发生气温骤降时相应的技术措施和物资准备。
1.进入冬期施工,管道阀门均应采取保温防冻措施。
2.凡施工用的盛水容器,水泵、管道、机械和车辆上的冷却水,工作完毕后应立即将水放尽,不得留水过夜。
3.凡靠近易燃易爆15米内,禁止动火,焊接操作前,要清除周围易燃易爆物品,工作地点要有防火设施。现场动火,必须办理动火手续。
4.固定作业地点安设取暖炉时,必须经过安全保卫部门同意方可设置。取暖炉要有专人负责管理,下班将火熄灭。仓库不得设置火炉,值班室不得搭设火炕。
5.加强防火宣传教育,任何人均不得施工现场烘明火取暖。在现场熬制沥青,必须配置消防器材。
6.未经许可,严禁使用电炉。
7.室内取暖炉要定期检修,不得使用汽油或其它烈性燃料引火。
8.氧气瓶瓶阀冻结,应使用热水或蒸汽解冻;液化气瓶严禁使用明火加热。
9.现场施工严禁随地排水,登高作业必须正确使用安全带,严禁穿高跟鞋或硬底皮鞋登高。
10.管沟必须放坡;应有防开冻塌方的措施。
11.现场临时用电必须经常查线,电气设备必须经常检查绝缘情况。
12.取暖或施工中,要防止高温烫伤。
13.施工现场道路、排水应当畅通,坡道及脚手架马道应铺设炉渣灰或斜道钉板条防滑。
14.脚手架上料台、操作台及斜道的积雪,要及时清扫,防护栏杆和安全网要牢靠完好,冬期搭设的脚手架,要严格执行检查验收制度。
15.严格执行公司《建筑安装施工预防高处坠落管理办法》,登高作业实行分级管理,认真办理登高作业许可证。高处作业人员必须正确使用安全带,严禁穿高跟或硬底皮鞋登高作业。
16.电焊机放在作业棚内,焊机外壳必须接地,现场临时用电线路及电气设备,均应保持绝缘良好,区域设警告标志。
二〇20xx年杭长二分部在集团公司杭长铁路客运专线浙江段项目经理部和公司领导的指导下,工程爆破实现了零事故的目标,总结如下:
一、项目爆破工程基本情况。
杭长二分部管段内爆破项目包括11座隧道、一段路基、萧山制梁场临建、路基桩板墙。隧道群位于浙江省萧山区、诸暨市,起始位于萧山区浦阳镇,终点位于诸暨市店口镇。从东向西依次为:下定隧道、上曹坞隧道、姚家尖隧道、柴家隧道、湄池岭隧道、庙前隧道、吴高坞一号隧道、吴高坞二号隧道、长澜隧道、犬眠山一号隧道、犬眠山二号隧道,全长,总施工量方,已完成方。前接泗洲特大桥后接泗化大桥(dk38+~dk38+)段路基开挖爆破,总施工量方,已完成方。萧山制梁场临建土石方爆破总施工量方,已完成方。路基桩板墙爆破,总施工量方,已完成方。
二、工程爆破管理基本情况、承包模式。
分部所有的爆破工程均与当地有资质的专业爆破公司合作,由专业负责测评,并派驻专业爆破员实施爆破。
三、项目爆破工程的特点及采取的措施。
本文介绍了锦州至朝阳高速公路深路堑施工采用小硐室松动控制爆破施工技术,在保证工程质量的`前提下,既解决了边坡的稳定性问题,又提高了工效.
作者:寇志乾作者单位:中铁十三局集团公司刊名:中国科技财富英文刊名:fortuneworld年,卷(期):“”(2)分类号:u4关键词:小硐室控制爆破深路堑。
20__年民爆公司在县商务局党组的正确领导下,在各级职能部门及行业主管部门的大力支持与帮助下,公司从安全管理和经营工作的实际出发,按照上级部门的工作要求,围绕经济效益,在经营销售、安全管理、协调服务、仓库建设等方面做了大量细致的工作,通过全体工作人员的共同努力,取得了一定的成效,现就20__年的工作总结汇报如下:
一、生产经营情况。
20__年预计购进炸药240吨,xxx240吨,购进工业雷管14万发,xxx18万发,实现销售收入300万元,实现税金18万元,利润-20万元,各项指标较去年同期都有大幅下降,导致企业亏损,其主要原因是:1、全年境内雨水过多,爆破作业量少;2、爆破工程量减少,没有大型土石方工程;3、新仓库投入了大量技防设备及基础设施建设。
二、安全措施落实到位。
民爆物品是高危产品,安全生产责任重大。我公司始终把安全生产工作摆在第一位,绷紧安全生产这根弦,组织全体职工召开安全生产专题会议,要求每个职工高度统一思想,深化认识,牢记安全生产。按照“谁出事,谁负责”的原则,层层签订责任状,形成“从人人做起,人人抓安全”的安全生产工作机制。6月份安全生产月活动参加了商务局组织的上街咨询宣传活动,公司组织了全体职工集中学习、考试、消防培训,并举行消防实战演练,取得了很好的效果。坚持对民爆仓库安全管理实行定期和不定期检查,以促进思想和行动高度统一,确保万无一失。由于制度到位、管理到位、落实到位,20__年民爆安全工作继续保持了零事故的成绩,确保了社会的稳定。
三、加强对使用环节的安全管理。
民爆物品管理的难点重点是使用环节,最容易出事也是在使用过程中。为此,根据上级xxx门的要求,湖南南岭爆破有限公司麻阳分公司,将各乡镇主要爆破负责人纳入公司管理,对全县的爆破作业,由公司组织现场堪察,制定爆破方案,签订好作业合同,再由公司统一安排作业人员实施爆破。为保证民爆物品的运输安全,我公司对作业单位所使用的民爆物品统一配送到工地,对当天未使用完的及时收回入库,决不允许民爆物品在外过夜。爆破服务收费由公司参照物价规定统一收取。这样即保证了民爆物品的安全运输、使用,又控制了基层爆破员乱收费现象。通过职工的努力,取得了良好的效果。
四、加强基础设施建设,确保危爆物品的安全储存。
公司新建储存仓库已于今年初顺利搬迁,并已投入使用,仓库的搬迁不仅改善了办公环境,安全系数也得到提升,对陈旧设备逐步更新换代,实现现代化、高科技、全天候监控、巡查、防护,确保民爆物品的安全储存。
五、认真践行群众路线,努力提升服务水平。
今年第二批党的群众路线教育实践活动开展以来,公司严格按照县商务局党组的要求,扎扎实实完成了学习教育、听取意见,查摆问题、开展批评,整改落实、建章立制三个环节的工作任务,并取得了一定的成绩,转变了工作作风,提高了工作效率,下基层多了、铺张浪费少了,为群众服务积极了,公司满意度也提高了。
六、20__年的工作重点。
1、以党的群众路线教育实践活动为契机,继续建立健全公司的各项管理制度,做好制度的废、立、改,坚持用制度管权管事管人;2、应对新形势下的市场挑战,加强工程业务的联系,为企业增加效益;3、进一步抓好职工的安全操作规程和技能培训,真正落实持证上岗;4、认真贯彻落实新的《民用爆炸物品安全管理条例》;5、抓好安全生产的监督管理和日常检查,持续改进安全工作机制和长效管理机制;6、加强完善各项内部管理制度,厉行节约、反对浪费,减少不必要的费用支出;7、巩固党的群众路线教育实践活动成果,进一步提升党群、干群关系,为民办好事、办实事。
民爆物品的行业特殊性,决定社会的安全和稳定,为保证民爆物品不流失,不违规使用,使不法分子无可乘之机,我公司严格履行自己的职责,对全县范围的民爆物品实行严抓死管,采取有力措施,配合xxx门督查使用单位的购、销、储存、运输、使用等情况,严厉打击不法犯罪行为。20__年我公司将在县委、政府及商务局党组的正确领导下,继续坚持贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,面对经营困难现状,狠抓安全生产不放松,群策群力,提高信心;继续以人为本,狠抓队伍建设,牢记“服务群众、奉献社会”的宗旨,突出重点,狠抓服务,树立科学发展观,以求真务实的工作态度,做好民爆安全管理及服务工作,提供优质高效的服务,确保我公司安全生产经营双丰收,为建设和谐麻阳做出自己的贡献。
由于甲方在项目中需采用浅孔毫秒延期控制爆破技术,需要与具有爆破资质的专业爆破公司(乙方)合作,根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》及有关民用爆炸物品管理的有关法律法规,甲乙双方本着相互支持和谅解的原则,就服务的有关事项进行了友好协商,达成如下条款,双方共同遵守。
二、工程涉及地点:___________________。
三、工程概况:
四、服务工作内容。
1、爆破设计费:按___元/年收取,签订合同时一次性付清(开税务发票);。
2、技术服务费:根据甲方提供的图纸计算大约___方按___元整(元)收取,付清款,方可取得爆破设计说明书(开税务发票)。
4、爆破器材的配送和监管服务费:炸药___元/kg,雷管___元/发,特殊配送费用经双方确认后按____元/趟收取,(炸药数量低于72kg,雷管低于500发),(开税务发票)。
六、双方职责。
(一)甲方职责。
1、负责向乙方提交工程爆破服务所需的基础材料,包含内容:
2、甲方对现场的其他爆破施工(打眼、出渣等)人员必须进行意外伤害保险。
3、严格执行《爆破安全规程》gb6722--20xx和《民用爆炸物品安全管理条例》及有关危爆物品安全管理的法律法规。
4、每个施工队配备由乙方派出的爆破作业人员(把婆婆元和爆破安全员),承担爆破的施工作业,由施工队负责人对爆破工程施工作业全过程进行统一安排和指挥,负责爆破警戒工作,每次爆破时必须由乙方派出爆破员和爆破安全员到现场进行爆破作业,否则造成的一切后果自行负责。
5、负责办理炸材的一切申购手续,并对炸材的使用与储存、施工现场防止爆破器材被盗、丢失等安全工作负全部责任。
6、负责解决一切施工干扰,处理施工中发生的问题,维护现场治安,并承担相应责任。
7、负责清理爆破后的爆渣、边坡浮石、危石等。
8、严格按照爆破设计参数进行施工,每次爆破设计的爆破器材数量不得私自用于与本工程无关的其他爆破作业中。
(二)乙方职责。
1、严格执行《爆破安全规程》gb6722--20xx和《民用爆炸物品安全管理条例》及有关危爆物品安全管理的法律法规。
2、负责项目的现场勘察和技术调研,为甲方提供爆破设计方案、施工现场的技术指导和技术咨询,对爆破环境复杂点作现场技术指导。
3、合同生效,收到甲方的设计费及合同规定的服务费后既可开始工作,及时安装甲方年、月爆破量的要求进行工程爆破技术设计。
4、乙方派出的爆破员和安全员必须听从甲方的安排,积极配合甲方施工进度开展工作,如不服从安排的,甲方可以随时退换爆破员和安全员,乙方应及时配备爆破员和安全员,否则造成的损失由乙方赔偿。
七、安全责任。
1、对爆破设计的安全性、规范性、合理性和科学性负责,把各项技术经济指标控制在规范允许范围内,由于设计不符合规范要求,造成的安全危害及损失由乙方承担。
2、若甲方不按设计进行施工违反《爆破安全规程》gb6722--20xx和《民用爆炸物品安全管理条例》及有关危爆物品安全管理的法律法规所造成的一切安全事故由甲方承担。
3、甲方应对提供的资料详实性和准确性负责,若因资料手续的不实不详或有重大地质变异(如地质大断层或洞)对周边民房产生振动影响所造成的安全危害有甲方承担。
4、在实施爆破过程中,由于乙方技术问题造成的盲炮、瞎炮的事故由乙方承担责任,但是属甲方引起的(如不按设计要求购买爆破器材或器材质量不合格等因素)事故由甲方自行承担其责任。
5、其他:按照《爆破安全规程》规定执行:___。
八、违约责任。
1、若甲方不按时付款,乙方有权终止服务。
2、若乙方服务达不到合同要求,甲方有权投诉,并拒绝付款。
3、任何一方违约,应按照合同法的有关赔偿对方损失。
九、其他。
1、本合同未尽事宜,出现问题双方协商解决,协商不成可向法院起诉。
2、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,双方签字盖章后生效,合同期满办理完毕有关结账付款手续后自然生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程爆破服务合同
甲方(发包方)____________________________________________________ 乙方(承包方)____________________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》和《爆破安全规程》(gb6722-2003)及有关法律规定,为了加强爆炸物品管理,确保爆破施工生产安全,结合本工程的实际情况,经双方共同协商后,本着平等、自愿、互利的原则签订本合同,共同信守。
一、 工程概况
二、服务期限及费用
1、服务期限:自_____年_____月______日至_____年_____月______日。经甲、乙双方一致同意,可以延长服务期限。
2、爆破费用:经甲、乙双方协商,按照炸药使用量来计算甲方应付工程款,按每月使用量计算:(1)每月使用量小于100吨,单价为__________元/吨;(2)每月使用量大于等于100吨小于200吨,单价为________元/吨;(3)每月使用量大于等于200吨,单价为________元/吨(人民币,不含税价)。火工品费、钻孔费、炸药库管理费用由甲方承担,爆破员、安全员、爆破现场管理人员的工资由甲方承担。
3、付款方式:服务费按月计算支付。
三、甲方的职责义务
1、甲方向乙方提供露采及灭火或其他工程所具有的当地有关主管部门的正式审批文件及允许正式施工的所有行政许可。
2、为保证乙方正常有序施工,甲方不得以任何理由推荐主管部门,周边村民及内部职工的工程机械进入作业地施工。
3、甲方不得将本合同约定的工程分包或分割给第三方。甲方若违反此规定,自愿将分包工程总价的_______%赔偿给乙方。
4、若甲方不按时支付工程款,每超过规定时限一个月,要赔偿乙方当月工程款的______%,作为逾期违约金。逾期付款超过三个月的,乙方有权选择接触合同并要求甲方承担违约损失。
5、甲方应在乙方工作人员进驻矿区时,给乙方工作人员提供住宿、办公用房、费用由甲方负责。
6、甲方必须按照乙方提供的钻孔位置进行钻孔。如为按照乙方的要求进行钻孔影响了爆破效果,延误工程或造成其他经济损失,乙方概不负责。
7、甲方在钻孔打眼过程中,发生人员、设备坠落、落石伤人等事故,一切由甲方负责。
8、每次爆破前,甲方要按照乙方的设计说明书安排现场管理人员将其工作人员及作业设备疏散至安全区域。
9、甲方负责爆炸物品(炸药)的购买、运输、看护、发放、使用和退库等工作。
10、甲方保证火工品的供给,若因火工品的供应不足或不及时导致工期延误和煤矿停产,乙方不负任何经济责任。
四、乙方的职责义务
1、乙方提供本单位的资质证明复印件(盖单位章)并取得当地主管部门的审查批准。
2、乙方应编制爆破施工设计方案、制定爆破安全规程和相关安全管理制度
3、乙方安排有资质的爆破工程技术人员、安全员及爆破元进行安全管理和爆破作业。爆破时,出现的自然孤石,爆前炮孔有水等遗留问题,由甲方负责处理,乙方予以协助、费用另行协商。
4、乙方负责指导爆破现场的参数确定、炮孔布置、装药、填塞、网络链接、爆破及相关工作。
5、乙方负责盲炮排除和安全管理指挥。甲方应全力配合乙方的工作,确保安全。
6、乙方无故推迟爆破,造成甲方停工停产,每停产一天,甲方在乙方工程款中扣除________元,作为停工停产损失。停产超过50天的,甲方有权解除合同,因甲方原因停工停产由甲方承担一切费用。每停工一天,甲方须赔偿乙方停工费_______元,停产超过50天,乙方有权解除合同。如果政策变动或不可抗拒的因素造成停产损失的,乙方不承担任何责任。
7、上级执法职能部门检查,乙方负责爆炸现场管理及爆破技术,爆破现场
的违章作业、违规操作、无证上岗处罚均由乙方负责,其他方面事宜由甲方负责。
8、爆破实施过程中依据设计说明及操作规程进行施工发生的事故,经甲、乙双方协商,甲方愿意承担10万以上的所有费用,10万元以下由乙方承担。如不按设计说明及操作规程施工发生事故全部由甲方承担。
五、调节与仲裁
在合同执行过程中,如双方发生争执,应本着相互谅解、信任、平等、互利的原则充分协商,解决争议;若协商无效,任何一方均可向监管主管部门申请调节争议;若调节无效,任何一方可依法要求仲裁。
六、其他约定
1、本合同未尽事宜,甲乙双方应本着实事求是,合情合理的原则协商解决,签订书面协议,作为本合同的补充协议,与本合同具有相同效力。
2自合同签订之日起,原甲方的现场爆破员、安全员归属乙方管理。工资由甲方承担。为了便于管理,甲方发放爆破员、安全员工资时需有乙方工程技术人员的签字方可发放。
3、乙方的工程技术人员有权对甲方爆破作业人员的违章、违规操作进行处罚。
七、合同有效
本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。
_____年_____月______日 _____年_____月______日
1、装药现场严禁烟火(绝不允许抽烟),不准无关人员进入。
2、装药警戒区边界插红旗,树牌子;爆破危险区边界设明显的标志,派专人警戒。
3、雷雨天气、夜晚或雾天、黄昏天严禁装药爆破,在装药过程中突发雷雨,人员应立即撤离现场。
4、按规定发出预警、起爆、解除三次信号,以红旗和口哨作为视觉和听觉标志,让附近人员看到和听到。
5、成立安全生产领导小组和抢险工作队,不得延误时间,使损失降低至最低程度。
6、施工的各个环节,均应按爆破要求做好详细的施工记录,便于领导及爆破负责人检查各工序的实施情况,杜绝各种不良现象的发生,将各种可能出现的问题消灭在萌芽状态中,同时便于备查。
甲方:
乙方:
为发挥甲、乙双方各自的优势,合理配置资源,明确双方职责、权利和义务,甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《爆破安全规程》等有关法律法规的规定,本着平等、自愿、公平和互相协作、诚实信用的原则,双方就露天煤矿剥离与开采爆破工程技术服务与劳务事项协商一致,同意签订本协议,供甲乙双方共同遵守执行。
一、工作内容:中深孔爆破方案技术设计、中深孔方案报批和爆破作业施工、台阶式开采技术指导。
二、工程名称:露天煤矿剥离与开采爆破工程。
三、工作关系:甲方为工程的总承包商,乙方甲方进行爆破作业技术指导。
四、双方权利及义务。
1、甲方负责办理施工手续,乙方为本爆破工程作出施工组织设计,乙方协助甲方办理爆破审批手续。
2、乙方负责配备本工程所需的爆破员、安全员、保管员等工种,做到持证上岗,作好安全教育工作;并由甲方负责管理并安排食宿。
3、每次中深孔爆破前,乙方设计所需的炸药品种及数量,甲方根据设计要求办理审批、购买手续,并协助乙方进行爆破作业时的警戒工作。
4、乙方负责按工程需要及时协助办理爆炸物品的购买手续及相关信息管理。
5、乙方负责与甲方相关工程技术人员协调对本工程所需爆炸物品规格、品种、数量的采购和使用及监管。
6、乙方工地管理人员应服从甲方统一指挥,若甲方人员出现违规或违章行为,乙方有权制止,情节严重的,乙方有权停止爆破作业或中止双方合作。
7、因甲方项目部需要,要求乙方抽调人员充实项目部管理人员等,乙方应予积极配合,其配合甲方项目部的人员由甲方承担其工资。
8、甲方承担钻孔费用、爆破火工品及相关工程施工费用的开支。
9、乙方享有甲方支付的本工程爆破技术服务费。
四、工程量计算方法和爆破技术服务费、劳务费单价及付款方式。
1、工程量计量:按原地貌测量或业主的计量为准。
2、爆破作业劳务费.00元/m3、合计3(税后款)。
3、付款方式:按月结算,根据当月已完成工程量,于26日前向甲方申报,甲方于次月的5日前付款至乙方指定帐户。
五、其它:
1、钻孔、清运、排水、防护等施工安全由甲方负责。
2、爆破作业的施工安全由乙方负责,在施工过程中应严格遵守《中华人民共和国民用爆炸物品安全条例》及《爆破安全规程》(gb6722—20xx)的有关规定施工,如因违章施工造成事故引起的一切法律及经济责任均由乙方承担。
3、钻机队原则上由甲方配备,若甲方委托乙方组织钻孔机械,乙方应积极组织调遣与配备满足生产需要的钻孔设备,由甲方与钻机方签订施工合同,并承担钻孔费用。
六、附则:
1、本协议中未尽事宜或在本协议履行中发生争议,双方应及时协商解决。
2、本协议签订后,如需修改补充的,双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本协议的组成部分。
(3)本协议一式五份,甲方二份,乙方二份,公安机关备案一份。
(4)本协议自双方代表签字,加盖公章或合同专用章即生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
1、使用毫秒导爆,通过孔内外微差而实现微差挤压爆破,一是控制爆破震动,二是改善爆破效果。
2、采用光面爆破技术,以保证边坡稳定。
3、通过炮孔超深,使得爆破后的路堑标高与设计标高的偏差控制在一定的范围内,克服留底根现象。
4、小炮(如浅孔爆破3米以内)炮孔用炮被覆盖炮口,以防飞石产生。深孔爆破时应用编织袋装石粉压住炮口。且孔外50厘米范围内的所有碎石等物应清理干净。
5、调整爆破临空石方向,使其朝向东或向西,避免朝向村庄。
6、确定爆破的固定时间上午为9:30-10:30,下午4:30-5:30,特殊情况另定放炮时间。
7、按实际孔深确定装药量,即现场实际操作时应有专人先进行孔深量测,确定装药量及填塞物高度后再进行装药。在装药过程中,应分工负责,两人一组,既有装药(或填塞物)的、又有控制用量的(必须有量测设备),不允许有分药情况发生,以防混乱。
8、实际装药量一定要与设计、计算装药量相符,否则应查明原因,处理完毕后方可进行下个孔的装药。以防出现漏洞、裂隙、溶洞等不良地质构造时出现抽炮,爆破能量冲向薄弱环节,造成危险。钻进过程中应检查石粉中是否有黄泥浆,并进行详细记录,在装药过程中进行特殊处理,严控用药量。
9、进行钻孔前,应按照布置的孔位进行详细的测量,确定钻孔深度;实际钻进过程中,严格按照提供的数据钻进,确保孔底部在同一深度的断面上,尽可能的减少震动。
10、为确保爆破的顺利实施,不论浅孔爆破、深孔爆破,均应进行试炮,在确保安全的前提下及确定最佳用药量后方可大面积展开施工,同时应根据地质等各种情况适时调整爆破方案,以策安全。
11、在打孔过程中应采用草包覆盖开孔部位,或喷水、喷雾,以防造成环境污染。
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.miekuo.com/fanwendaquan/wenmizhishi/32210.html