电梯招标通知书（热门20篇）

招标是为了实现公共资源合理利用和社会效益最大化而进行的。如果您是第一次进行招标，以下是一些建议和经验分享，希望能提高您的招标成功率。

电梯中标通知书

你单位于招标中，经综合评定，确定你单位为中标单位。中标价款为(人民币)元，中标工期天(日历日)，工程质量达到国家施工验收规范标准。

请你单位收到中标通知书后，于日内到(地点)与建设单位签订承包合同。无故逾期视为放弃中标资格。

工程名称：工程地点：结构层次：建筑面积：预算价：中标价：中标范围：项目经理：(磁卡号)开工日期：竣工日期：

代理单位：(盖章)招标人：(盖章)。

电梯维保中标通知书

常州市武进区公共资源交易中心受江苏伟驰建设发展有限公司委托，于202月1日下午13时30分就自建厂房电梯维保项目进行开标评标，确定中标单位。现就本次采购结果公布如下：

一、采购项目编号与名称：

采购编号：武采公标154号。

项目名称：自建厂房电梯维保项目。

二、采购公告日期及媒体：

2016年1月12日在江苏省政府采购网和常州市武进区公共资源交易中心网站上发布采购公告。

三、开标信息：

开标日期：2016年2月1日下午13:30

开标地点：常州市武进区公共资源交易中心四楼407室。

评标委员会组成人员：张平泽、洪世达、查继明、强云越、梅波。

四、中标信息：

采购单位名称：江苏伟驰建设发展有限公司。

中标单位名称：常州协力电梯工程有限公司。

中标单位联系地址：江苏省常州市天宁区青洋北路47号。

中标价：58.29万元/年。

五、本次采购联系事项：

联系单位：江苏伟驰建设发展有限公司。

联系人：梅波。

自本中标结果公示之日起三个工作日内，对中标结果没有异议的，采购单位将签发中标通知书。

特此公告!

常州市武进区公共资源交易中心。

招标中标通知书

江苏宝丰建设有限公司：

建湖经济开发区明珠路东延道路工程于20xx年5月6日公开招标。

通过公开、公平、公正竞价，你公司以区域价中标。

中标项目：建湖经济开发区明珠路东延道路工程。

中标总价：223。9963万元（大写：贰佰贰拾叁万玖仟玖佰陆拾叁元整）。

请你接此通知后，按照招、投标文件的约定尽快与建湖县开发区建设投资有限公司签订合同。

通知人：

20xx年xx月xx日。

电梯维保中标通知书

常州市武进区公共资源交易中心受江苏伟驰建设发展有限公司委托，于年2月1日下午13时30分就自建厂房电梯维保项目进行开标评标，确定中标单位。现就本次采购结果公布如下：

一、采购项目编号与名称：

采购编号：武采公标【】154号。

项目名称：自建厂房电梯维保项目。

二、采购公告日期及媒体：

年1月12日在江苏省政府采购网和常州市武进区公共资源交易中心网站上发布采购公告。

三、开标信息：

开标日期：年2月1日下午13:30

开标地点：常州市武进区公共资源交易中心四楼407室。

评标委员会组成人员：张平泽、洪世达、查继明、强云越、梅波。

四、中标信息：

采购单位名称：江苏伟驰建设发展有限公司。

中标单位名称：常州协力电梯工程有限公司。

中标单位联系地址：江苏省常州市天宁区青洋北路47号。

中标价：58.29万元/年。

五、本次采购联系事项：

联系单位：江苏伟驰建设发展有限公司。

联系人：梅波。

自本中标结果公示之日起三个工作日内，对中标结果没有异议的，采购单位将签发中标通知书。

特此公告!

常州市武进区公共资源交易中心。

电梯维保中标通知书

尊敬的投标供应商：

“淮北市相山区城乡建设局电梯采购项目”(编号：hbcg-h11326，12月27日发布公告)，经评标委员会综合评审已于1月20日定标，该项目由淮北巨通电梯有限公司中标，中标价为：1398670.00元。请中标供应商在3个工作日公示期满后，202月1日之前到我中心签订合同，缴纳相应费用。

未中标者在项目合同签订生效后3个工作日后退还投标保证金。

招标服务费和履约保证金缴纳账户：

单位名称:淮北市招标采购管理局。

开户行：徽商银行淮北相阳支行。

账号：133121000146498。

对扰乱政府采购正常工作秩序的虚假，恶意的询问或质疑，按照政府采购相关规定将其列入不良行为记录名单，并依法处罚。

淮北市招标采购中心。

年一月二十日。

物业招标中标通知书

尊敬的业主：

从20xx年4月29日物业招标正式启动以来，在北京鑫金伯顿资讯有限公司的精心组织、投标企业的大力配合、特别是广大业主的积极参与下。今天我们终于按大多数业主的意愿选出了愿意为全体业主服务的优秀物业公司，这是业主权利的体现，更是中央倡导的基层民主和建设和谐社会实践的胜利。

在这次招标中，共有六家一级资质的物业企业参与投标，他们是：北京首欣物业管理有限公司，北京中实杰肯道夫物业管理有限公司，北京城建物业管理有限公司，深圳市长城物业管理有限公司，北京房修一物业管理有限公司，北京安信行物业管理有限公司。他们强大的公司实力和全心全意为业主服务的经营理念让我们切身体会到了招标对于维护业主权益的重要性。

由于金世恒业拒绝接受全体业主的选择，及众所周知的其它原因，我们经和相关各方协商，取消了第二轮投票。

经过7月25日晚对业主评分的统计，我们高兴地告诉大家：北京中实杰肯道夫物业管理有限公司以3211分最高分中标。成为第一中标候选人，按得分多少确定的第二，第三中标候选人依此为：北京首欣物业管理有限公司2952(分)，深圳市长城物业管理有限公司1413(分)。

小区业主委员会将依法与第一中标候选人洽谈并签署物业服务委托合同，如未达成协议则继续与第二中标候选人洽谈并签署物业服务委托合同，依此类推。

物业服务委托合同将公示，大家可以书面或电话形式提出对合同条款的意见(业委会联系电话：)，也可以发邮件到：对物业合同提供意见，或告知给你送票的志愿者。

为了自己和小区的美好未来而共同努力!

特此公告。

时代庄园业主委员会。

年7月25日。

电梯招标通知书

xx公司：

招标内容：

1、招标条件。

本招标项目国控·莱茵铭郡项目已由开封市禹王台区发展和改革委员会以豫汴禹王房地[20xx]00178文批准建设，项目业主为开封宋都安居建设开发有限公司，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%自筹资金，招标人为开封宋都安居建设开发有限公司，招标代理机构为河南省机电设备招标股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目电梯设备购置及安装工程进行公开招标。

二、项目名称与招标范围。

2.1项目名称：国控·莱茵铭郡项目电梯设备购置及安装工程。

2.2招标范围：30台电梯的采购、安装、调试、验收和售后服务(包括电梯设备设计、制造、运输、供货、土建预埋检查、安装调试、办理政府监督部门验收、准用手续、质量保证期内的年检手续、培训、保修等范围)。

2.3安装地点：国控·莱茵铭郡项目施工现场。

2.4工程质量要求：合格。

2.5标段划分：一个标段。

三、投标人资格要求。

3.1投标人为具有独立法人资格和合法经营资格的电梯设备制造商。

3.3投标人20xx年1月1日以来，在全国总计有不少于1亿元金额的业绩(提供合同原件和中标通知书验证)，其中1000万元以上金额的合同不少于5份。

3.4一个电梯品牌只接受一家投标人报名投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

3.5现场安装调试负责人资格：具有相关专业特种作业上岗证或机电工程二级及以上建造师注册证(不含临时级)。

3.7本项目不接受联合体投标。

四、投标保证金。

投标人应在开标前从基本账户提交数额为项目招标估算价2%(最高不超过80万元)的投标保证金，由市公共资源交易中心统一收退，详见招标文件。

五、招标公告的发布及招标文件的获取。

5.1凡有意参加投标者，请于20xx年12月5日至20xx年12月9日(法定公休日、节假日除外)，每日上午9时至11时30分，下午13时30分至16时30分(北京时间，下同)，在开封市公共资源交易代理服务大厅5015房间11号窗口(开封市郑开大道第三大街市民之家五楼)报名。投标人报名时须派委托代理人携带以下资料：

投标人报名时须派委托代理人携带企业法人授权委托书及委托代理人身份证、企业法人营业执照(副本)、特种设备(电梯)制造许可证(副本)、特种设备(电梯)安装改造维修许可证(副本),现场安装调试负责人相关专业特种作业上岗证或机电工程二级及以上建造师注册证同时提供半年以上在电梯厂家缴纳社保的证明,及资格要求的其他资料进行报名。(上述报名材料除制造商证件为加盖制造商公章的复印件外，其余均需出示有效原件并留加盖投标人公章复印件一套)。

5.2招标文件领取时间另行通知。

5.3招标文件每套售价1000元，售后不退。本项目不支持邮购招标文件。

六、投标文件的递交。

6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)详见招标文件，地点为开封市公共资源交易中心开标室(开封市郑开大道第三大街市民之家五楼)。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、发布公告的媒介。

本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。

八、联系方式。

招标人：开封宋都安居建设开发有限公司。

地址：开封市五一路与魏都路交叉口。

联系人：张先生。

招标代理机构：河南省机电设备招标股份有限公司。

地址：郑州市郑东新区商务外环路23号中原银行八楼。

联系人：牛先生。

招标中标通知书

开发建设有限公司：

我单位的高坪区胜观镇胜观苑小区修建工程标段，经评标委员会评定及中标公示，现确定贵单位中标。请收到本通知书后天内，到我单位签订建设工程合同。

招标人（盖章）：xxx。

日期：20xx年xx月xx日

电梯维保中标通知书

受马龙县司法局的委托，该单位的电梯采购，我中心以编号tp05发出了竞争性谈判公告，于2月26日在马龙县公共资源交易中心三楼大开标厅进行竞争性谈判，经评标委员会评定，采购人认可，现将中标情况公示如下：

标段中标供应商中标价。

1电梯曲靖特安工程技术有限公司203，000元。

在此，对参与本项目谈判的各投标人表示衷心感谢!

马龙县政府采购中心。

年二月二十七日。

电梯维保中标通知书

贵州省中通招标咨询有限公司(招标代理机)构受晴隆县人民法院(采购单位)的委托，于07月27日对晴隆县人民法院审判庭电梯采购及安装(二次)采购项目进行公开招标采购。现就本次采购的中标结果公告如下：

一、采购人名称：晴隆县人民法院。

二、采购项目名称：晴隆县人民法院审判庭电梯采购及安装(二次)。

三、项目编号：州公易采【04】-030-1。

四、项目序列号：州公易采【201504】-030-1。

五、采购方式：公开招标。

六、采购公告日期及媒体：

1.采购公告日期：月02日

2.公告媒体：贵州省政府采购网。

七、评审信息：

1.评审日期：2015年07月27日

2.评审地点：黔西南州公共资源交易中心。

3.评审委员会负责人：陈伯海。

4.评标委员会成员名单：杨英群、杨石奎、钟玉龙、张正山、陈伯海。

九、中标信息：

十、联系事项：

1.采购单位联系人：胡鹤。

传真电话：

2.采购代理机构联系人：李巍、杨孟雨。

邮箱：hz_zbgs@。

各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向贵州省中通招标咨询有限公司(招标代理机构)或晴隆县人民法院(采购单位)提出质疑，逾期将依法不予受理。

贵州省中通招标咨询有限公司。

年07月29日。

电梯中标通知书

通知书。

:以书面告知的形式，送达到被告知人的手里。下面本站小编给大家带来电梯中标通知书范本，供大家参考!

沂南县人民医院的门诊病房综合楼扩建项目电梯采购工程规模为约58000平方米，结构类型框架，地上二十一层，地下一层，采购数量医用电梯13台，于20xx年4月22日公开招标后，已完成评标工作和向行政主管部门提交该工程招标投标情况的书面报告工作，现确定你单位为中标人，中标价为人民币5529600元，供货周期为90日历天，安装周期为80日历天，工程质量要求符合创优质工程标准。

招标人盖章：代理机构盖章：

负责人或授权代表签字：负责人或授权代表签字：

日期：20xx.4.26日期：20xx.4.26

监管单位：

日期：4.26

你单位于招标中，经综合评定，确定你单位为中标单位。中标价款为(人民币)元，中标工期天(日历日)，工程质量达到国家施工验收规范标准。

请你单位收到中标通知书后，于日内到(地点)与建设单位签订承包。

合同。

无故逾期视为放弃中标资格。

工程名称：工程地点：结构层次：建筑面积：预算价：中标价：中标范围：项目经理：(磁卡号)开工日期：竣工日期：

代理单位：(盖章)招标人：(盖章)。

标工作已结束，根据有关规定，确定你单位为中标人。请你方派代表于年月日前至郑州市花园北路和开元路交叉口西南角河南汽车贸易中心三楼会议室与我方洽谈合同。你方中标条件如下：

中标范围和内容：电梯的设计、制造、运输(含卸装)、仓储、前期土建跟踪、安装、调试、验收、2年免费质保及维保、培训及其它相关服务。

中标价：中标工期：90天(日历天)质量标准：保证消防一次性验收合格，质量达到合格标准保修承诺：2年中标项目经理姓名：资质等级：证书编号：

招标人：(公章)。

法定代表人：(签名或盖章)。

。

电梯中标通知书

标工作已结束，根据有关规定，确定你单位为中标人。请你方派代表于年月日前至郑州市花园北路和开元路交叉口西南角河南汽车贸易中心三楼会议室与我方洽谈合同。你方中标条件如下：

中标范围和内容：电梯的设计、制造、运输(含卸装)、仓储、前期土建跟踪、安装、调试、验收、2年免费质保及维保、培训及其它相关服务。

中标价：中标工期：90天(日历天)质量标准：保证消防一次性验收合格，质量达到合格标准保修承诺：2年中标项目经理姓名：资质等级：证书编号：

招标人：(公章)。

法定代表人：(签名或盖章)。

电梯采购中标通知书

贵州省中通招标咨询有限公司(招标代理机)构受晴隆县人民法院(采购单位)的委托，于年07月27日对晴隆县人民法院审判庭电梯采购及安装(二次)采购项目进行公开招标采购。现就本次采购的中标结果公告如下：

一、采购人名称：晴隆县人民法院。

二、采购项目名称：晴隆县人民法院审判庭电梯采购及安装(二次)。

三、项目编号：州公易采【04】-030-1。

四、项目序列号：州公易采【04】-030-1。

五、采购方式：公开招标。

六、采购公告日期及媒体：

1.采购公告日期：年07月02日

2.公告媒体：贵州省政府采购网。

七、评审信息：

1.评审日期：年07月27日

2.评审地点：黔西南州公共资源交易中心。

3.评审委员会负责人：陈伯海。

4.评标委员会成员名单：杨英群、杨石奎、钟玉龙、张正山、陈伯海。

九、中标信息：

十、联系事项：

1.采购单位联系人：胡鹤。

传真电话：

2.采购代理机构联系人：李巍、杨孟雨。

邮箱：hz_zbgs@。

各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向贵州省中通招标咨询有限公司(招标代理机构)或晴隆县人民法院(采购单位)提出质疑，逾期将依法不予受理。

贵州省中通招标咨询有限公司。

年07月29日。

工程招标通知书

为满足我校35kv配电房电力扩容需要，受校总务处委托，就校35kv配电房后台及二次保护装置改造工程进行公开招标(因第一次公告发出后，有效投标单位不满3家，故本次公告为第二次发布)，欢迎符合条件的相关单位报名投标，现将有关情况说明如下：

一、招标项目名称。

管理信息下载信息工程大学35kv配电房后台及二次保护装置改造工程。

二、招标采购主要内容。

本着节约的原则，现有设备尽可能充分使用，拟在原有后台设备基础上进行改造。主要设备材料清单请见附件，现状详见招标文件中现状系统图，所有设备为国家认证的定型产品，实际清单及工作任务以招标文件为准。

三、供应商报名条件。

1.具有独立承担民事责任的能力;。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;。

5.近三年内的经营活动中没有重大违规记录;。

6.供应商专业从事电力自动化设备的研发、制造、销售和服务;。

7.法律、法规规定的其他条件。

四、投标人报名需要提交的材料清单。

1.法人委托书或单位介绍信;被委托人身份证复印件;。

2.产品代理授权书(如系代理公司的，必须提供);。

3.企业营业执照(加盖单位公章的副本复印件);。

4.企业相关资质证书(加盖单位公章的副本复印件);。

5.企业或产品近三年来相关业绩表;。

6.投标人认为需要提交的有关材料;。

11.特别声明：目前仅是报名阶段，我校将在统一报名时间截止后，视报名单位数量是否满足3家及以上，同时根据招标工作进度计划等情况，再决定向资格审查合格单位发放《招标文件》，请大家在没有正式收到我校发放的《招标文件》之前，不要盲目制作和递交含有报价等内容的《投标文件》，且我校各类招标在报名阶段不收取任何费用。

五、报名起止时间。

六、联系方式。

管理信息下载信息工程大学招标处。

201x年x月xx日。

工程招标中标通知书

我公司对以下项目施工单位进行竞争性招标，兹邀请合格投标人前来投标。

一、标的基本情况。

1、项目名称：半山世家。

2、项目预算：工程造价预计11000万元，面积平方米。

3、项目工期：540天左右。

4、项目地址：贵州省盘县红果税务局斜对面。

5、招标内容：半山世家项目。

二、投标人的资格要求。

报名条件：具有独立法人资格和建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包壹级及以上资质，拟派往本项目的项目经理应具有建设部颁发的壹级项目经理资格证书，并具有足够资产及能力来有效地履行合同的施工单位。凡具备承担招标工程项目的能力并具备规定资格条件的施工企业均可对上述招标项目向招标人提出资格预审申请，只有资格预审合格的投标申请人才能参加投标。凡有意参加上述施工投标的单位均可报名，并同时领取资格预审文件。经办人须持企业法定代表人授权委托书原件和本人身份证。

三、招标文件的获取和递交。

1、招标书获取时间：20xx年1月23日至20xx年1月25日，到我公司工程部领取。

2、投标截止时间：投标书于20xx年2月5日下午18时前递交至我公司审计科。

四、投标人必须提供以下投标文件。

1、投标人营业执照复印件。

2、投标人资质证书复印件。

3、投标报价表(工程项目土建、水电、及配套工程报价预算书，并不得高于贵州省文件规定标准)。

4、工作时间保证及人员配备。

5、投标人近两年的工作业绩。

五、开标时间和地点。

1、开标时间：20xx年3月15日下午3时。

2、开标地点：我公司办公室会议室。

1、招标结果在开标后2个工作日内，公司我将以书面形式发出《中标通知书》通知中标人，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

2、其他投标人在开标后2个工作日内未接到《中标通知书》即为落标，我公司不负责解释落标原因，不退回投标文件。

七、合同的签订和执行。

1、中标方在接到中标通知后的一周内同我公司签订合同;所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，合同内容一经确定必须严格执行。

2、合同签订后，中标方按合同约定开展项目施工工作。

八、联系方法。

1、联系人：周朝均。

3、联系地址：贵州省盘县红果粮贸大厦三楼贵州九城房地产开发有限责任公司。

贵州九城房地产开发有限责任公司。

20xx年1月23日。

电梯采购中标通知书

尊敬的投标供应商：

“淮北市相山区城乡建设局电梯采购项目”(编号：hbcg-h11326，年12月27日发布公告)，经评标委员会综合评审已于年1月20日定标，该项目由淮北巨通电梯有限公司中标，中标价为：1398670.00元。请中标供应商在3个工作日公示期满后，年2月1日之前到我中心签订合同，缴纳相应费用。

未中标者在项目合同签订生效后3个工作日后退还投标保证金。

招标服务费和履约保证金缴纳账户：

单位名称:淮北市招标采购管理局。

开户行：徽商银行淮北相阳支行。

账号：1331201021000146498。

对扰乱政府采购正常工作秩序的虚假，恶意的询问或质疑，按照政府采购相关规定将其列入不良行为记录名单，并依法处罚。

淮北市招标采购中心。

年一月二十日。

招标通知书范文

我集团拟对以下项目所需的材料进行竞争性招标，兹邀请合格投标人前来投标。

一、标的基本情况1、项目名称：2、招标内容：见附件清单3、质量要求：4、付款方式：4、进场时间：5、项目地址：

二、投标人的资格要求具有相应产品的生产、代理资格证明或提供相同、相似的产品供货业绩证明等。

三、招标文件的获取和递交1、招标书获取时间年月日至年月日，到我集团材料设备管理部领取。2、投标截止时间：投标书于年月日上午时前递交至我集团材料设备管理部。

六、中标通知1、招标结果在我集团将以邮件形式发出《中标通知书》通知中标人，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。《中标通知书》将作为签订合同的依据。2、其他投标人在开标后未接到《中标通知书》即为落标，我集团不负责解释落标原因，不退回投标文件。

南京建工集团。

工程招标中标通知书

招标是一种国际上普遍运用的、有组织的市场交易行为，是贸易中的一种工程、货物、服务的买卖方式，相对于投标，称之为招标。下面本站小编给大家带来工程招标中标。

通知书。

供大家参考!

开发建设有限公司：

我单位的高坪区胜观镇胜观苑小区修建工程标段，经评标委员会评定及中标公示，现确定贵单位中标。请收到本通知书后天内,到我单位签订建设工程。

合同。

招标人(盖章)：

日期：年月日

菏泽市绿茵绿化有限公司：

我单位的(项目名称)，经评标委员会评定，现确定贵单位中标。请收到本通知书后3日内,到我单位签订工程合同。

招标人(盖章)：

日期：年月日

合同。

协议书。

(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施(项目名称)，已接受(承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。

(7)已标价工程量清单;(8)其他合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3.签约合同价：人民币(大写)元(。4.承包人项目经理：。5.工程质量符合标准。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8.承包人应按照监理人指示开工，工期为9.本协议书一式份。10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：(盖单位章)承包人：(盖单位章)。

法定代表人或其委托代理人：(签字)法定代表人或其委托代理人：(签字)。

我公司对以下项目施工单位进行竞争性招标，兹邀请合格投标人前来投标。

一、标的基本情况。

1、项目名称：半山世家。

2、项目预算：工程造价预计11000万元，面积平方米。

3、项目工期：540天左右。

4、项目地址：贵州省盘县红果税务局斜对面。

5、招标内容：半山世家项目。

二、投标人的资格要求。

报名条件：具有独立法人资格和建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包壹级及以上资质，拟派往本项目的项目经理应具有建设部颁发的壹级项目经理资格证书，并具有足够资产及能力来有效地履行合同的施工单位。凡具备承担招标工程项目的能力并具备规定资格条件的施工企业均可对上述招标项目向招标人提出资格预审申请，只有资格预审合格的投标申请人才能参加投标。凡有意参加上述施工投标的单位均可报名，并同时领取资格预审文件。经办人须持企业法定代表人授权。

委托书。

原件和本人身份证。

三、招标文件的获取和递交。

1、招标书获取时间：20xx年1月23日至20xx年1月25日，到我公司工程部领取。

2、投标截止时间：投标书于20xx年2月5日下午18时前递交至我公司审计科。

四、投标人必须提供以下投标文件。

1、投标人营业执照复印件。

2、投标人资质证书复印件。

3、投标报价表(工程项目土建、水电、及配套工程报价预算书，并不得高于贵州省文件规定标准)。

4、工作时间保证及人员配备。

5、投标人近两年的工作业绩。

五、开标时间和地点。

1、开标时间：20xx年3月15日下午3时。

2、开标地点：我公司办公室会议室。

1、招标结果在开标后2个工作日内，公司我将以书面形式发出《中标通知书》通知中标人，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

2、其他投标人在开标后2个工作日内未接到《中标通知书》即为落标，我公司不负责解释落标原因，不退回投标文件。

七、合同的签订和执行。

1、中标方在接到中标通知后的一周内同我公司签订合同;所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，合同内容一经确定必须严格执行。

2、合同签订后，中标方按合同约定开展项目施工工作。

八、联系方法。

1、联系人：周朝均。

3、联系地址：贵州省盘县红果粮贸大厦三楼贵州九城房地产开发有限责任公司。

贵州九城房地产开发有限责任公司。

20xx年1月23日。

。

招标中标通知书

广西壮族自治区冶金建设公司：

你方于20xx年8月19日（投标日期）所递交的板仓工业集中区20xx年基础设施三期平场工程项目施工投标文件己被我方接受，被确定为中标人。

中标价：13798139元。

工期：90日历天。

工程质量：符合合格标准。

建造师：潘伟华（姓名）。

请你方在接到本通知书后的.7日内到板仓工业集中区建设指挥部（指定地点）与我方签订施工合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7。3款规定向我方提交履约担保。以及必须通过基本账户以银行转账的方式缴入差额履约担保（低价风险担保）金的现金部分？10063127元整，并同时提供金额为？1379814元的保函。超出七日未缴纳差额履约担保金，招标人将取消其中标资格，按规定另行确定中标人并没收其投标保证金。户名：四川自贡高新技术产业园区管理委员会财政局，开户银行：农行春华支行，账户：（缴纳差额履约担保金之前到自贡市板仓工业园区建设指挥部办理相关手续）。

通知人：

20xx年xx月xx日。

电梯停电通知书

各记者站、通讯站、发电企业及相关单位：

为贯彻落实新一轮电力体制改革各项政策精神，交流全国发电企业相关工作经验，进一步提高全国发电企业新闻工作者整体素质，表彰全国发电企业年度新闻工作先进集体和个人，国家能源局中国电力传媒集团有限公司定于20xx年12月29日至30日在四川成都举办“20xx全国发电企业新闻年会”。

一、主要内容。

1、新闻宣传业务培训研讨与表彰。结合当前形势，邀请行业媒体权威专家、资深媒体人，介绍新闻写作知识及选题策划技巧，讲解发电企业新闻宣传工作的新思路、新方法。表彰20xx--20xx年度《中国电力报》优秀通讯员、优秀企业新闻通讯站。

2、“三严三实”专题教育宣传研讨。全面贯彻落实十八届五中全会精神，专题研讨“三严三实”专题教育的新思路、新观点、新讨论，交流总结发电企业“三严三实”专题教育宣传经验，探讨企业新形势下党政工团协作配合的联动机制。

3、年度征文评选发布。全面贯彻落实新一轮电力体制改革精神，研讨全国发电行业面临的新形势、新任务，发布20xx年全国发电企业管理提升最佳实践等。

二、参加人员。

各发电集团相关领导，各发电企业领导，各发电企业政工、新闻、企业文化、工会、政策研究等专职人员;《中国电力报》各记者站站长、记者，《中国电力报》新闻通讯站站长及通讯员。

欢迎其他领域相关人员参加。

三、地点。

……………………。

**市蜀金路一号大唐四川公司生产调度大楼。

四、时间。

12月28日全天报到。12月29日至30日研讨培训。

五、联系人。

…………………………。

六、注意事项。

请参加研讨培训人员认真填写回执，并于12月25日前将回执传真或发送电子邮件至以下邮箱，以便按回执安排会务。会议期间统一安排食宿，费用自理。