首页 > 范文大全 > 条据书信

农村盖房子施工协议书(模板17篇)

农村盖房子施工协议书(模板17篇)



施工是建筑工程中将设计图纸变为具体建筑的过程,是项目顺利进行的关键环节。这是一份施工实施方案,详细列出了施工步骤和具体的施工方法。

农村自建房施工合同协议书

甲方:

乙方:

甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。

一、工程名称:

河北钢铁集团钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。

二、工程地点:

河北钢铁集团钢铁有限公司院内。

三、工程范围:

钻孔(钻孔直径80mm)。

四、承包方式:

甲方仅提供施工用水、电。

五、工程价款:

钻孔:包干价32元/m。

工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。

七、付款方式:

本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。

八、双方责任:

1、甲方提供施工用水、电;。

2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;。

3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。

5、乙方必须按照国家施工规范施工;。

6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;。

7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的一切经济损失均由乙方承担;。

8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度,服从甲方的管理;。

9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。

九、施工工期:

按甲方要求,由甲方原因工期顺延。

十、本合同一式六份,经双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

农村自建房施工合同协议书

签订时光:

签订地点:

甲方:____________。

乙方:____________。

甲乙双方就位于的一处农村房屋的买卖事项,根据我国物权法、土地管理法等相关法律规定,经充分、平等协商,自愿达成如下一致协议:

一、本合同双方当事人均为________市_______街道___________村__________组群众成员。

二、房屋状况:本合同项下的房屋位于_____市_____街道,相邻为,建筑面积,北屋,东屋,西屋,南屋,院落面积为,房屋登记在名下或宅地基使用权证登记在名下。

三、该交易房屋由甲方全额出资建造,使用的土地为______村_____组群众土地,并征得其他村民和村群众同意,能够长期占有、使用。

四、在房屋交付给乙方前,甲方保证:

3、如甲方违反本保证,须向乙方支付本合同全部购房价款30%的违约金。

五、本合同项下的房屋交易价格为人民币_______万元,该价格包括该房屋使用所占土地的费用、房屋建造的费用、附属设施的价值、合理的增值价值以及应当缴付的相关税费。

六、房款支付:自该合同双方签字之日起日,乙方一次性付清全部款项,并将该款项汇入甲方账号为的账户;如未按期交付房款,乙方需每一天额外向甲方支付房款总额的违约金,如乙方在合同签订之日起天仍未付清房款,甲方不经乙方同意,能够解除本合同并享有追究乙方违约职责的.权利。

七、房屋交付:乙方根据第六条将全部房款汇入甲方带给的账号之日起日内,甲方须将本合同项下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用权证、房产证等全部相关资料原件交付给乙方并负责腾空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋,须向乙方每一天支付元的违约金,直至甲方交付全部材料和房屋为止;如甲方在合同签订后一个月内,仍未交付房屋,乙方不经甲方同意,能够解除本合同并追究甲方的违约职责,因乙方未付清房款的原因除外。

八、在接到乙方办理房产过户的书面通知后日,甲方应当根据乙方的需要,用心配合乙方办理房屋产权过户的相关手续;如甲方拒绝或无故拖延,不予以配合,甲方须向乙方每日支付元违约金,直至协助乙方办理完房产过户为止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他与甲方无关的原因造成无法办理过户的,与甲方无关。

九、该房屋交付给乙方后,该房屋(包括土地、房屋及附属设施)的所有权益归乙方所有,包括但不仅仅限于征地补偿、拆迁补偿等;如甲方得到该上述补偿款后应当将该款项全部给付乙方,如甲方无故拖延或拒绝给付乙方,除全部给付补偿款外,须向乙方支付元的违约金。

十、在交付房屋之日起,房屋的一切事宜与甲方无关,甲方不得以任何理由妨碍或侵犯乙方基于本合同约定而享有的占有、使用和处分房屋的权利;甲方因包括但不限于房屋买卖、个人债务等个人原因侵犯乙方的权利,造成乙方无法继续占有、使用或处分房屋的,甲方除返还本合同全部购房款外,须按照发生妨碍乙方占有、使用或侵犯乙方处分房屋权利的实质性影响之时的市场价格补偿乙方。

十一、在本合同签订之日起,甲方未经乙方同意,不得将该房屋出卖给任何第三方:如甲方违反本约定,擅自处分房屋,甲方须返还全部购房款并支付全部购房款100%的违约金。

十二、其他事项:

1、如果双方就本合同事项发生争议,双方无法协商解决时应当首先请求本村村委会、所在街道办事处协调解决。

2、双方应当请至少两名本村群众成员作为本次交易的见证人,并在本合同上签字摁手印。

3、本合同正本一式六份,双方各持三份;自双方签字摁手印之日起生效,并持续有效。

甲方(签字捺印):身份证号:

乙方(签字捺印):身份证号:

见证人(签字捺印):身份证号:

见证人(签字捺印):身份证号:

农村建房施工合同协议书

风险告知:在建房施工合同中,作为发包方(甲方),为预防欺诈问题,甲方应当事先了解承包方主要的情况,包括确认承包方(乙方)的主体资格是否真实与合法,该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,是否具有从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求;对方委派代表签约人的,应该要确认签约人的资格,若是委托代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解乙方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力,必要时可以去参观乙方正在施工的装修现场。

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律和行政法规,为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商就房屋建设工程承包事宜达成一致,签订合同并共同遵守履行。

一、承包方式采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。

乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。

二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。

甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。

三、承包价格每平方米人民币_______元,建筑面积按每层楼外墙计算,预计总价款:_______元,大写(人民币):______________。

四、付款方式合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付合同总价款的_____%,即人民币_______元。

完成第一层砖砌并捣制好楼面支付合同总价款的_____%,即人民币_______元。

完成第二层以及屋顶支付合同总价款的_____%,即人民币_______元。

工程全部完工,交验完毕支付合同总价款的_____%,即人民币_______元。

预留_____%为质量保证金,完工一年内无质量问题,清尾款。

五、工程期限工程期限____天,自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。

六、双方责任甲方负责水电到位供给及原材料及时进场,每日午餐。

乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。

七、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。

八、注意安全。

1。

劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。

如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。

文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。

2。

甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。

乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。

如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

八、违约责任。

1。

合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失;2。

由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_______%向甲方支付违约金。

风险告知:明确违约责任,在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

九、其他约定1。

本协议条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准。

2。

3。

十、争议的处理双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,选择以下第_______种方式解决争议。

(1)甲、乙双方可将争议提交______________仲裁委员会进行仲裁,该仲裁应是终局的,并且该仲裁裁决对双方具有法律上的约束力。

(2)提交_________法院诉讼解决。

风险提示:在约定争议管辖条款时,一般应约定由自己所在地的人民法院管辖。

在合同约定管辖权时要注意以下三个事项:

第一,约定诉讼管辖,双方当事人可以约定下列管辖地之一:双方当事人住所地、合同签订地、合同履行地、标的物所在地法院管辖,在选择时只能选择其中一项,否则约定无效。

第二,在选择仲裁管辖时一定要注意仲裁机构名称不得有错,更不能先多个仲裁机构,否则约定无效。

第三,在约定管辖时还注意,约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖,两者只能选择其一。

十一、合同生效及补充1。

甲、乙双方在签署本合同时,对各自的权利、义务、责任清楚明白、充分理解,并愿按本合同约定严格执行。

2。

本合同未尽事宜,经双方协商一致后,可另行签订补充协议,补充协议为本合同之有效组成部分。

3。

本合同如有涂改,双方均应在涂改部分签字或加盖公章确认,否则涂改部分无效。

4。

本合同及附件经双方签字盖章后即生效。

双方签署的相关文件与本合同具有同等法律效力。

5。

本合同及附件经双方以传真形式签字盖章后文件同样有效。

6。

本合同的任何条款约定被认为无效,不影响本合同其他条款的效力。

7。

本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。

农村自建房施工合同协议书

甲方:

乙方:

经双方协商,甲方拟在上县新村建房屋一座,房屋占地面积约112平方米,由乙方负责承包工程建设,特订立如下合同:

一、承包方式:

1、乙方承包楼房建设,工人进入工地施工安全自理,铁钉、铁线、坐机费,钥头、铲、开水、烟丝、基础楼面爆裂、钢筋保护层3公分由乙方负责。上砖、河沙、碎石、石灰、水泥、钢材、水管等乙方负责。劳务、建筑技术、扎钢筋技术、模板夹板撑树,吊机、码钉、连板及生产生活的一切用具等,由乙方自理。

2、花草每层飘砖三条线不加钱,整幢楼十三条柱50×30公分,其中四条50×50公分,梁深度50×20公分,钢筋保护层每条桩周边3公分,本幢楼两向上下飘窗,飘出40公分,两边飘出每层甲方加平方米,每平方,其中一边飘连窗。

二、违约金伍仟元正。

本合同一式二份,双方各执一份,合同自签字之日起生效,并具有同等的法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

农村装修施工安全协议书

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

2、居室规格:____________________。

总计:施工面积____________平方米。

3、施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。

4、工程开工日期:______年______月______日

5、工程竣工日期:______年______月______日

工程总天数:________天。

工程价款(金额大写)___________________元,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。

1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。

2、工程验收标准,双方同意参照浙江省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。

3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

1、合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(____年____月____日),甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)。

甲方付清工程价款,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

2、工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。

3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

4、甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

1、合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

1、本合同由双方盖章,签字后生效。

2、本合同一式份,甲乙双方及见证部门各执壹份。

甲方(业主):(签章)乙方:(签章)。

电话:电话:

签约日期:签约日期:

二线城市农村道路工程施工协议书

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就道路工程施工事宜达成如下协议:

第一条、工程概况。

1、工程名称:________________;。

2、工程地点:________________;。

3、承包范围:________________;。

4、承包方式:________________。

第二条、工程造价。

道路工程按每平方米______元人民币确定,总价以实际完成工程量结算。

第三条、工程款拨付。

工程开工后,按工程进度付工程总造价的30%,工程竣工验收合格,并结算后一次性付清70%。

第四条、工程质量及验收。

1、乙方在施工中必须支持《百年大计、质量第一》的方针,严格贯彻执行国务院《建设工程质量管理条例》,严格执行建筑工程强制性标准,工程质量标准达到一次性验收合格。

2、乙方在施工中严格执行隐蔽工程检验制度,未经质检部门或甲方、监理代表检验的隐蔽工程不能进行下一道工序。

3、乙方在施工中严把质量关,应当检验而未进行检验的原材料,不准提前使用。(钢材必须使用包钢等大厂材料,水泥必须使用正规厂家)。

第五条、工程期限。

1、开工日期为______年______月______日,竣工日期为______年______月______日,共计______日。

2、乙方如果不能在合同约定的工期内竣工,根据工期节点每延迟一天,扣除工程总价款3‰的违约金,若由于不可抗力或甲方的原因致使工期延误,由甲方现场工程负责人认可签证后方可顺延工期。

第六条、安全文明施工。

1、乙方应按甲方统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

2、乙方须加强安全管理教育工作,严格实施安全防护措施,严禁违章指挥,违章作业,违反安全操作规程施工。持证上岗,杜绝安全事故发生。若由于乙方自身安全措施不力造成事故,乙方承担全部损失和责任。

第七条、双方的权利与义务。

1、甲方的权利与义务。

1)开工前向乙方提供施图纸并进行现场交底,交底应经双方现场确认。

2)工程甲方代表,对工程质量、进度进行监督并负责确认工程。

2、乙方的权利与义务。

1)乙方应配合有关部门做好现场安全防护、安全设施和垃圾处理等工作。

2)参加甲方组织的现场交底,配合形成书面交底文件。

3)遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定,妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线。

第八条、违约责任。

1、因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。

2、因乙方原因,未按本合同所示工期按时竣工,每延误一天,乙方按______元/天向甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。

3、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责,并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求,甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,甲方有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由乙方承担。

风险告知:明确违约责任,在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

第九条、争议纠纷解决。

本合同根据中华人民共和国现行法律签订,受中华人民共和国法律管辖。甲、乙双方因履行本合同发生争议的,应友好协商解决,协商不能达成一致的,应向_____仲裁委员会申请仲裁。

风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。

第十条、其他约定。

1、如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,甲方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,甲方无息支付。

2、本合同的任何修改或补充,只有在双方授权代表签字后生效,并成为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

3、甲乙双方履行合同全部义务,乙方向甲方交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。

4、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行,未经甲、乙双方一致书面同意,任何单方无权变更合同内容。

5、本合同一式贰份,经双方代表签字与盖章后生效,本合同未约定事宜,如有特殊情况或不可抗拒的自然因素,由双方协商另签补充协议。

甲方:____________甲方:____________。

____年____月____日____年____月____日。

签约地点:________签约地点:________。

农村个人建房施工安全协议书精选

甲方将位于万新村的自住用房建设的部分工程(木工)承包给乙方,为加强施工安全管理,明确施工过程中的安全责任,经双方充分协商,就施工安全责达成如下协议:

乙方对施工安全负完全责任。指派专人加强对工地的安全管理工作,开工前必须对施工人员进行安全生产专题教育,施工人员必须年满十八岁身体健康,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的一切伤亡事故由乙方承担,与甲方无关。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的,乙方应对此负全部责任。

甲方为减轻乙方因施工过程中可能造成的施工人员意外伤害应承担的责任,特办理了施工期间的施工人员意外伤害保险,保额及理赔款项由甲方投保的保险公司按规定实施。

本协议一式两份。甲方、乙方各一份。自甲、乙双方在协议文本上签字之日起生效。

甲方签字:______________乙方签字:______________。

签约时间:年月日。

农村个人建房施工安全协议书精选

甲方投资的西都大厦工程发包给乙方施工,为明确责任,特对安全施工措施费用订立如下协议,共同遵守:

一、现场文明施工措施费的基本费、现场考评费按徐建发(2)77号文件规定执行,甲方积极配合乙方办理相关手续,但奖励费不支付。

二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,合理投入,严禁挪用基本费与现场考评费。采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

三、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、临街交通要道施工等方面采取安全防护措施,由此而发生的防护措施费,经工程师确认后,由甲方承担。

四、施工现场暂时停止施工的,乙方应当做好现场保护保护,所需费用由责任方承担,或者按照合同约定执行。

五、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。

六、本协议一式两份,双方代表签字,单位盖章后生效。各执一份,监督执行。

时间:__________________。

农村个人建房施工合同协议书精选

甲方:

联系电话:

乙方:

联系电话:

甲方位于新城三组56号建有住房一栋,为了维护甲乙双方共同利益,保证施工质量和安全施工,经甲乙双方平等协商,签定本施工协议。

1、乙方进户后,应实地勘察,会同施工人员作好安全生产方案,否则条件不成熟不应施工。

2、施工中的安全防护器材必须配置到位,否则不得施工,在施工操作中造成意外人身伤害和事故造成的损失应由乙方负责。

3、乙方应保证工程质量,(参照当地工程水平)甲方不得过份挑剔,如因返工,费用由乙方负担。

4、工程总施工量平方米,计币______元,工程完工后一次性付清费用,甲方不得拖欠。

5、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,本合同从签字之日起生效,未尽事宜,由甲、乙双方共同协商。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

________年____月____日。

________年____月____日。

农村个人建房施工合同协议书精选

甲方:

乙方:

甲方将所有的保温节能工程共__平方米交予乙方完成,经甲、乙双方协商,达成下列一致协议:

外墙保温和屋面保温(不含线口和沙灰墙)。

本工程包工、包料。

1、外墙采用无机保温,做法详见施工图纸及相关图集和规范规定,质量达到合格。

2、甲方负责免费提供并安装好塔吊机、搅拌机和机械设备。水泥、河沙由乙方暂借用甲方的使用。

3、所有保温材料均由乙方提供,必须先送检,合格后方可入场施工。

4、乙方必须提供合格的原材料报告,并有专业资质证。

5、材料复检、验收等费用均由乙方支付。

7、质量标准及验收方法。

(2)质量等级:合格。

(3)质量等级经质检部门、监督单位、建设单位验评后达不到合格规定标准,由承包方无偿返修,达到规定的质量验收合格后为准。

1、屋面保温、外墙保温以实际建筑面积为准,按/平方米计算(不含税)。

2、项目造价:总额)。

本项目开工乙方材料进场后,甲方向乙方支付工程款的%,金额元作为预付款;剩下每月按施工进度付给乙方工程款的%;本项工程全部完工,经相关部门验收合格后日内甲方一次性向乙方付清全部工程款。

本合同签定后,甲、乙双方均应遵照本合同约定条款执行,若一方违约,则向守约方支付工程款的5%作为违约金。

施工过程中,乙方必须注意安全,进场戴好安全帽,高空作业,拴好保险绳,如发现未拴安全绳罚款50元,未戴安全帽的罚款30元。

经甲、乙双方签字后生效,具有同行法律效力,本合同约定条款履行完毕后自动失效。

甲方(签章):乙方(签章):

甲方代表签字:乙方代表签字:

20_____年__月__日,20_____年__月__日。

农村个人建房施工安全协议书精选

为了切实搞好安全生产,杜绝安全事故,保护职工在工作、生活中的安全和健康,使企业获得较好的经济效益和社会声誉,特制订本安全生产责任书。

1、提供施工现场防护设施,如脚手架、安全网。做好安全防护。

2、及时对乙方进行安全教育。

3、安排专业电工负责施工用电的安装。

4、给乙方进行班前安全交底和岗位操作规程交底。

1、认真学习有前安全生产的规章制度,积极参加安全活动,提高安全知识,增强安全意识和自身防范能力。

2、自觉遵守行业纪律、禁令,正确使用劳动防护用品和用具,遵守交通规则,注意上下班途中安全。

3、严格按操作规程施工,做到不违章操作,坚决抵制违章指挥,如违反安全操作规程,项目部均有权制止和给予处罚,清退。

4、在施工中发现有存在安全隐患,必须立即向项目部领导或专(兼)职安全员报告,整改后经复查确实无隐患方可施工。

5、做到十个不准:

(1)不准无证开机;。

(2)不准在工地内穿拖鞋、光脚在现场作业;。

(3)不准破坏公共设施和公共财产;。

(4)不准在工地上随便大小便;。

(5)不准在吊篮内乘人;。

(6)不准在工地上;。

(7)不准上下一线同时作业;。

(8)不准随意向外抛物料;。

(9)不准违章作业;。

(10)不准随意乱挂乱接电器设施。

6、做到十个要:

(1)要热爱我们自己的企业;。

(2)要安全生产文明施工;。

(3)要维护职工之间的团结;。

(4)要遵纪守法做一个合格的公民;。

(5)要遵守一系列有关质量、安全的规章制度;。

(6)要爱护集体和个人财产;。

(7)要搞好集体和个人的清洁卫生;。

(8)要服从管理,听从指挥;。

(9)要做好防火、防盗、防触电工作;。

(10)要提倡勤俭节约,反对铺张浪费。

7、做到安全三不伤害;注意自己不伤害自己,注意自己不伤害别人,不让别人伤害自己。

1、如果由于乙方在施工中违章操作或领导、工友提醒应注意安全,自己还是思想麻痹不注意安全而发生事故,由乙方自我承担责任。

2、在非上班时间发生安全事故,无论在工地内还是工地外,都不让项目部和班组承担损失,均由本人承担。

3、如果家属、小孩来探亲,自己租住房子,不住在工地内,不带小孩进工地。家属不上班的,无论在工地内还是工地外,发生一切事故均由乙方承担责任。

本协议书双方签字生生效,离开工地终止。

安徽省建设集团有限公司。

项目部安全员:_________班组长(安全员):_________。

农村个人建房施工安全协议书精选

根据公安部消防安全管理法规第十二条规定:《建筑工程施工现场的消防安全由施工单位负责》、《对建筑进行局部改建、扩建的工程,建设单位应当与施工单位在订立的合同中明确各方对施工现场的消防安全责任》。经过甲乙双方协商一致,共同做到:“预防为主,安全第一”,确保在施工期间人员生命和财产安全。特制定以下管理措施,严格落实安全责任制。

一、乙方必须对所有施工区域、装修现场及施工人员的安全、保卫、消防安全工作负总责。做到:

进入场前消防安全“四个能力”建设安全教育培训工作,达到:“四懂四会”,即:“懂得本岗位的火灾危险性、会报警;懂得预防火灾措施,会使用消防器材;懂扑救火灾方法,会扑救初期火灾;懂逃生方法,会组织疏散”。

2、文明、安全施工。乙方在施工工地需配置必备的消防器材和设施,在施工中要严格按照:建筑装修安全操作规程作业,禁止违章施工、作业否则出现任何不安全事故、人员伤亡,乙方全权负责,甲方该不承担任何责任。

3、加强对进入施工现场的人员的严格管理,采取安全防范措施如:戴安全头盔、及特种作业人员劳动保护发放到位,避免发生意外事故。对乙方施工人员的安全施工,要严格履行现场管理责任,发现未按照安全管理制度作业的问题、行为、隐患要及时进行严肃批评教育,坚决整改。做到:安全工作有布置、有措施、有检查、有落实,环环相扣,不失控漏管,严防各类隐患事故发生,确保施工期间安全。

二、甲方相关安检、质检、督查人员在施工现场实施跟踪管理:在督、巡、查期间发现施工现场存有不安全隐患或苗头,按照公司有关安全、消防管理制度、或规定有权采取措施、遏制、制止事故发生。实施:安、保、消监督、检查纠违处罚等向管理职责。

1、在现场对温帆施工的现场有权提出:批评教育和惩戒,根据事态发展状况,有权清除不安全因素、并责令其停工整顿。

2、对不遵守施工现场管理制度或规定者,有权提出建议将屡教不改违规者清除现场,以警示他人。

到位的动态管理,决不能存有麻痹大意、侥幸心理、失控漏管现象。否则将按公司责任追究制度严厉处罚。

甲乙双方各级负责人都要严格履行各自的职责,认真负责的在施工中把安全、保卫、消防工作及施工现场管理各工作搞好,遏制、制止、杜绝隐患事故发生,共同营造良好的安全装修氛围而努力工作。

农村个人建房施工安全协议书精选

甲方:

乙方:

监理方:

甲乙双方就甲方承包给乙方的马鞍山依据《安全生产法》相关规定,经双方协商,现就本工程范围内的安全生产事宜达成如下协议:

乙方在工程中应加强安全生产管理,坚持安全第一、预防为主的方针。

二、乙方应依据甲方提供的设计图纸和施工委托进行施工,严格按照相关安全操作规程实施操作,在施工前必须对楼顶及周围其它设施的分布情况进行确切的核实,确保安全后方可开工。

三、乙方负责甲方的设备安全,若由于乙方在安装时造成业主房屋严重损坏,乙方按价赔偿并承担由于设备损坏所造成的一切费用。

五、在甲方单位内部场地施工时,遵守甲方单位的相关规章制度。

六、乙方必须配备必要的劳动防护用品,以避免、减少伤亡事故的发生。

七、乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,保证施工人员及施工场地的安全;乙方在施工期间由于自身安全措施不力所造成伤亡事故及财产损失的,应自行承担全部责任和因此所发生的一切费用。

八、甲方负责办理乙方在甲方单位内施工时甲方单位内部的相关手续,乙方需遵照执行。

九、甲方应对乙方的施工安全进行检查,对于存在的施工安全隐患和问题的,甲方有权要求乙方在规定期间进行整改,逾期达不到整改要求的,甲方有权做出停工处理,必要时甲方有权终止合同。

十、本协议一式三份,三方签字确认后生效。

甲方代表:________乙方代表:________监理方:________。

(公章)(公章)(公章)。

日期:________日期:________日期:________

农村个人建房施工安全协议书精选

工程项目:____________________________。

为加强合作意识,明确责任,本着“安全第一,预防为主”的目的,让安全隐患消灭在萌芽中,经甲、乙双方协商,签订如下合同:

1、甲方不得对从事建设活动的勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求。

2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。

3、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。

4、指定专人负责监管该项目的安全工作,并配合乙方解决因甲方因素而影响安全施工的问题。

5、在易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业,事先要求和协助乙方制订安全措施并监督实施。

6、监督检查乙方的安全施工作业情况,对违法乱纪现象按甲方单位安全检查考核细则规定进行违规执罚。因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时,有权停止其施工作业至整改验收合格为止。

1方要根据《施工现场安全管理制度》做好各项安全工作。

2方的特种作业人员要依照《特种作业人员持证上岗管理制度》做好安全工作。

3施工中,乙方因操作不当人为造成的事故,由乙方负全责。甲方有权制止乙方的违章指挥和违章作业。乙方如不依照甲方提出的各项安全管理制度具体操作,甲方有权终止合同。

4施工中,如因不可预知或自然灾害发生,乙方负责对现场的紧急救险和处理,保护好现场,并立即启动应急预案。

5乙方要保证定期开展对员工的安全活动及安全检查工作。

6乙方的施工管理干部,工程技术人员必须熟悉《建筑安装工程安全技术规程》,凡不了解“规程”的技术人员和未受过安全教育的人员,都不许参加施工。

7乙方要做好现场工种的安全防护用具工作。

8在出现安全隐患时,乙方要及时予以排除。

9乙方对工程施工对象的质量安全终身负责,除不可预知或自然灾害发生,乙方要保证建筑不发生倾斜、墙体裂痕、墙皮脱落等质量安全事故发生。

10尽事宜,双方协商解决。

该合同一式两份,甲乙双方各持一份。签字之日起生效,工程终止后本协议即告终止。

施工协议书

甲方:(以下简称甲方)。

乙方:(以下简称乙方)。

经甲、乙双方友好协商,甲方把位于厂房内的给排水系统、强电系统(含配电房)和弱电配管部分承包给乙方施工,具体条款如下:

厂房内给排水系统、强电系统(含配电房)和弱电配管部分工程;乙方按甲方提供的图纸和变更通知单施工。

工程量按实结算。主材执行安装当月《建设工程市场价格信息》,该信息中没有的按双方市场询价结果执行。综合费率按合肥市安装工程三类取费(即133.43%)。执行《全国统一安装工程预算定额20xx年安徽省估价表》和《20xx年补充定额》。

大包(包安全、包工期、包质量),全垫资,资金乙方自筹;

确保一次性验收通过,合格;

满足甲方要求;

未尽事宜,甲乙双方协商解决,本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效。工程质保期满,本协议自动解除。

甲方:

乙方:

日期:

日期:

书到用时方恨少,事非经过不知难。上面这5篇施工协议书农村建房施工协议书就是为您整理的农村建房施工合同协议书范文模板,希望可以给予您一定的参考价值。

农村个人建房施工安全协议书精选

甲方:

乙方:

甲方委托乙方承建农村居民住房(包工按_________天计算),为明确乙方在承建甲方房屋中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定,结合该工程具体情况,双方本着平等、互利、诚信原则,确保建房过程中坚持安全、优质、高效原则,现经双方充分协商,同意签订本合同,以期共同遵守。

1、乙方在施工过程中要特别注意安全,杜绝一切安全事故,并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由事故发生的一切费用,一概与甲方无关。在整个施工过程中,若出现任何大小伤亡事故一切责任由乙方负责,甲方不承担任何法律连带责任。

2、乙方在施工过程中,应采取必要的安全防护措施,保障作业人员及相邻民居的人身及财产安全。如因施工问题导致相邻民居住房管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏、人身伤亡等一切事故,由乙方全权负责。

3、在施工前后时间里乙方发生任何事故与甲方无关,甲方不承担任何法律连带责任。

4、本合同自双方签字后生效,合同具有同等法律效力。本合同一式两份,

甲乙双方各执一份。

签订时间:年月日。

农村个人建房施工安全协议书精选

为在本人砖混结构住房建筑工程合同的实施过程中创造安全高效的施工环境,切实搞好本工程的安全管理工作,本工程由甲乙双方充分协商,特此签订安全生产合同。

一、甲方职责。

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、对乙方施工现场安全生产检查,并监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方责任。

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导的开展安全生产活动。做到生产与安全工作同时计划、布置、检查。

3、建立健全安全生产责任制,从派往的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏,人员的安全生产责任制,做到横向到边,人人有责,项目承包人是安全生产的第一责任人。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方参加施工的人员必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程;定期进行安全技术考核,合格者方能上岗操作,施工现场如出现特种作业无证上岗操作现象时,承包人必须承担管理责任。

6、操作人员上岗必须按规定穿戴防护用品。施工人员和安全员应随时检查劳动保护品的穿戴情况,不按规定穿戴防护品的人员不得上岗。

8、所有施工工具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态,不合格机具,设备和劳动保护用品严禁使用。

三、违约责任。

乙方施工造成的一切安全事故、损失,由乙方自负,甲方概不负责。

本合同一式四份,甲方、乙方各执一份,村委会一份,小溪塔街办开发区城建部门一份。

甲方签字:______________乙方签字:______________。

年月日年月日。

相关内容

热门阅读
随机推荐