单位委托书（优质18篇）

单位的目标应该是与成员个人利益相结合，实现共赢和共同发展。"单位是组织、机构或者企业，是一个具有独立法律地位和经济责任的组织体。在单位工作，我们应该做到高效、专注，发挥自己的专业能力，为单位的发展做出贡献。以下是小编为大家整理的一些单位管理的经验和方法，希望能够给大家一个参考和借鉴。"

单位委托书

__________单位：

我单位因业务需要，现委托__________作为我公司合法委托收款人，授权其代表我单位进行代收款工作。

代理人的'一切行为均代表本公司，与本公司的行为具有同等法律效力。本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。特此委托。

委托人： __________

日期：x年x月x日

委托书范本单位

受委托人：

现委托上列受委托人在我单位与________________________因________________纠纷一案中，作为我方诉讼代理人。

委 托 单 位：________________(盖章) 法定代表人：________________(签名)

____年____月____日

单位委托书

如因被授权人操作不当或其他原因而产生的相关问题，被授权人需负相关责任，情况严重且造成公司损失的，公司有权追究被授权人的法律责任。

总经理签字：

签字时间：

被授权人签字：

签字时间：

授权签章戳记：

授权日期：启用日期：保管人签字：收到日期：

单位委托书

委托人：

法定代表人或授权代理人：

住所：

电话：

受托人：

法定代表人或授权代理人：

住所：

电话：

鉴于委托人与受托人于 年 月 日签署了编号为 的《 合同》。为了《 合同》的便利执行，以 为委托人，以 为受托人，由委托人特向受托人出具本《全权授权委托书》，授权受托人代表委托人全权处置《 合同》项下的 。具体授权如下：

一、受托人即全权代理委托人处置《 合同》项下的 ，包括但不限于出售、出租等。

二、委托人承担受托人处置

三、授权委托期限： 年 月 日至 年 月 日。

四、受托人有权转委托。

五、受托人在代理权限内签署一切相关文件委托人均予以承认。

或授权代理人： 或授权代理人： 住所： 住所：

电话： 电话：

签字日期：

单位委托书

申请人：×××，性别×，××年××月×日出生，民族×，籍贯，住×××市×××街，身份证号码：×××，是××公司职工。 联系电话×××××。被申请人：××公司，地址：×××××××。

法定代表人：×××任××职务

联系电话：××××××

请求事项

请求依法认定申请人在×××(时间)受伤为工伤。

事实与理由：

申请人是×××公司职工，于××××年××月被进入该公司，在××岗位工作。在××年××月××日上班时间，发生××工作事故，致使申请人××部位受到严重伤害。申请人受伤后，在××市××医院治疗，诊断为××，现已住院治疗××个月，花费医药费××元。

十七条第二款之规定，申请劳动部门对申请人受伤一事进行调查核实，并依法认定本人此次受伤为工伤。

此致

××县(市)劳动和社会保障局

申请人(签字)：××

××××年××月×× 日

单位委托书

三亚市公安局交警支队车辆管理所：

受托人有权代理委托人向贵所提供相关文件资料，签署有关文件资料以完成相关手续，本委

托人对受托人的上述行为均予以承担相应的法律责任。 本委托书自签署之日起 天有效。 委托人： 受托人： 个人身份证： 个人身份证 （签名或盖章）(签名或盖章) 经办人签名：

签署日期： 年 月 日 注：1、受托人已核实委托人的情况，并保证本委托书的真实性。

2、本委托书由受托人提交，受托人保证仅在受托范围内办理业务。

3、受托人、委托人的身份证或组织机构代码证等复印件作为本委托书的附件附后。

4、申请补领机动车登记证书不得代办。

5、委托书的填写应准确完整，不得涂改，否则无效。

6、委（受）托人为个人的签名，为单位的盖公章。

委托人： 性别： 出生日期： 身份证号： 户籍住址：

居住地址：代办人：性别： 出生日期： 身份证号： 户籍住址：

居住地址：

单位委托书

三、委托监理工程范围和内容：

1、监理范围：xx县xx区安置房二期工程建筑、结构、给排水、电等详见施工图所明确的建筑施工内容。

2、监理工作内容：施工阶段监理。

四、监理单位在委托的工程范围，享有以下权利：

1审查施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和安全保证体系并监督实施。

2参与工程结算的审查。

3、选择工程总承包的建议权。

4、选择工程分包人的`认可权。

5、对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

6、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

7、审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

8、主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

9、征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

10、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用;对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

11、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

12、在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人，在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

五、建设单位赋予监理工程师的权力是：

1、发现建设工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求

的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

2、认为工程施工不符合设计要求、技术标准和合同约定的，或者可能产生工程质量或安全隐患的，有权要求建筑施工单位改正。

3、对影响建设工程主体结构质量和安全的建筑材料、构配件和设备，未经签字认可，不得在工程上使用或安装;对其他质量不合格的建筑材料、构配件和设备，要求施工单位停止使用;未经监理工程师签字认可，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序施工。

4、对隐蔽工程进行验收;未经监理工程师签字认可，不得进行下道工序施工。凡涉及工程造价增减的隐蔽工程和工程变更及相关的工程费用，须报建设单位审核，并由建设单位代表与总监理工程师共同签字认可。

5、建议撤换不合格的承接建设工程项目的单位、项目负责人或者有关人员。

6、建议撤换不合格的建设单位项目负责人，并有权向有关主管部门反映。

7、计划进度与建设工期上的确认与否决权。

8、工程计量、工程款支付与结算上的确认与否决权。

9、施工组织协调上的主持权。

在特殊情况下，如出现危及生命、工程或财产安全的紧急事件时，监理工程师有权指令承建单位实施解除这类危险的作业，或必须采取的其他措施。

xx公司

法人代表：

20xx年6月20日

单位委托书

(受委托单位名称)：

我院审理 (写明被告人或当事人的姓名或名称和案由)一案，因有 (写明委托鉴定的事项)，需委托你 予以鉴定。现将有关材料送去，请明委托鉴定的事项，由鉴定部门和鉴定人提出书面鉴定结论，并在鉴定书上签名或者盖章。鉴定人鉴定的，由鉴定人所在单位证明鉴定人身份，加盖单位公章后，寄送我院。

我院送去的有关材料，请一并退还我院。

伤残鉴定委托书

委托人：

住所地：

被委托人：

委托事项

对**的左手手指损伤进行伤残等级鉴定。

20xx年4月29日下午，**在由**承建的**工程的工地上干活时，被混凝土车砸伤左手。当日，**被送往邯郸市第五医院治疗，经医生诊断为：1、左手食指不完全离断;2、左手中指关节囊裂伤;3、左手小指中节粉碎性骨折。现已治疗终结出院，但其左手的食指、中指及小指的有关功能受限，活动不灵活，给日常生活带来严重不便。为此，特请求贵鉴定中心依据《道路交通事故受伤人员伤残评定》标准，对**的伤情进行伤残鉴定。

委托人：**** 年 *月*日

单位委托书

车辆管理所：

兹委托，办理（车辆号码或车辆识别代号）为的机动车的xx业务，在上述业务事项内，受托人有权代理委托人向贵所提供相关文件资料，签署有关文件资料以完成相关手续，本委托人对受托人的上述行为均予以承担相应的法律责任。

本委托书自签署之日起xx天有效。

委托人： 受托人：

个人身份证： 个人身份证

（签名或盖章）(签名或盖章)经办人签名：

签署日期： 年 月 日

注：1、受托人已核实委托人的情况，并保证本委托书的真实性。

2、本委托书由受托人提交，受托人保证仅在受托范围内办理业务。

3、受托人、委托人的身份证或组织机构代码证等复印件作为本委托书的附件附后。

4、申请补领机动车登记证书不得代办。

5、委托书的填写应准确完整，不得涂改，否则无效。

6、委（受）托人为个人的签名，为单位的盖公章。

7、委（受）托人对本页内容已明确。

单位委托书

___：

本授权书声明：我___系___的法定代表人，现授权委托______的______为我公司代理人，办理______手续事宜，我均予以承认。

但是继承开始后，继承人放弃继承的，应当在遗产处理前，作出放弃继承的表示。没有表示的，视为接受继承。

代理人无转委权。特此委托。

办理单身证明需要提供的证件有当事人的户口簿或者户籍证明、居民身份证原件、二寸近期半身免冠彩照2张、离婚者应提供离婚证或法院调解(判决)书、丧偶者应提供公安机关部门出具的死亡证明或丧偶证、委托他人办理的还应提交由当事人签名的委托书和被委托人身份证。

单 位(盖章)：

甲、乙、两方根据中华人民共和国有关法律、行政法规和市相关地方性法规的规定，在合法、平等、自愿、相互信任的基础上签订本合同，承诺共同遵守。下面是整理的关于标准公司房屋租赁合同书范本20xx，欢迎阅读!

法定代表人(签字)：

日期：20xx年x月x日

本公司因业务繁忙，不能亲自办理xxxx的相关手续，特委托xxx作为我的合法代理单位，全权代表我公司办理相关事项，对委托单位在办理上述事项过程中所签署的相关文件，我公司均予以认可，并承担相应的法律责任。

单位委托书

编号：

兹有我公司委托车号：，车型：，装载重量约：吨，司机(或提货人)姓名：，手机，于日到贵公司提货，(有效期两天内，且一张委托书只能提一车货)。请给予安排办理提货事项。

提货(发货)单号：

委托负责人(签名)：

公司全称：(加盖公章)。

单位委托书

本公司名义参加工程决算审计核对工作。

该授权代理人在审计过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人无转委托权。转此委托。

授权代理人：________身份证号码：________。

联系电话：________。

决算核对人员：________。

身份证号码：________。

法定代表人：________(签字并盖章)。

授权人：________(单位公章)。

________年________月________日。

单位委托书

现委托x在我单位与x因x纠纷一案中，作为我方诉讼代理人。

代理人x的代理权限为：__________。

代理人x的代理权限为：__________。

委托单位：__________（盖章）

法定代表人：__________（签名）

20xx年x月x日

单位委托书

贵阳市公安局交通警察大队：

兹授权_________，身份证号码：________，联系电话：________________________，办理车牌号为_________车辆违章处理业务，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我单位均予以认可，承担相应的法律责任。

委托权限：全权委托。

委托期限：即日起至上述手续办理完毕止。

____有限公司

20____年__月__日

单位委托书

××市公安局交通警察支队车辆管理所：

兹委托办理号牌号码或车辆识别代号为的机动的.业务，受托人在上述事项内所签署的有关文件资料及提供的手续，均是委托人真实意思的表达，本委托人均予以承认并承担相应的法律责任。

本委托书自签署之日起天内有效。

（签名或盖公章）（签名或盖公章）。

经办人签名：

签署日期：年月日

注：

l、受托人已核实委托人情况，并保证本委托书的真实性。

2、本委托书由受托人提交，受托人保证仅在受托范围内办理业务。

3、委（受）托人对本页内容均以明确。

4、申请补领机动车登记书不得代办。

5、委托书的填写应准确完整，不得涂改，否则无效。

6、委（受）托人为个人的签名，为单位的盖公章。

7、委托人、受托人的身份证或组织机构代码证等复印件作为本委托书的附件附后。

单位委托书

法定代表人：

职务：单位详细地址：

联系方式：

邮编：

性别：

身份证号码：

工作单位：

联系方式：

邮编:。

现委托上述受托人在我单位与中，作为我方参加的代理人。

受托人：

的代理权限为：

受托人：

的代理权限为：

20xx年x月x日。

单位委托书

致：

_______房地产开发有限公司，、职务：董事长，经董事会研究决定：

职称：_______身份证号：_______

委托授权权限

企业法定代表人(签字或盖章)：_______

_____年_____月_____日

授权委托代理人(签字或盖章)：_______

办公室电话：_______移动电话：_______

地址：_______

通信：_______邮编：_______

_____年_____月_____日

单位委托书

委托人： 公司地址：

法定代表人： 职务： 受委托人： 职务：

现委托上述受委托人在我方与因纠纷一案中，作为我方的诉讼代理人。

代理人的代理权限为：代为承认、反驳诉讼请求，代为出庭应诉，提起上诉，进行和解。

此致 区人民法院

委托人： 法定代表人：

20xx年1月8日

单位委托书

长春市公安局交通警察支队车辆管理所：

兹委托作为委托人的全权代理人，办理委托人拥有的机动车 （号牌号码或车辆识别代号）述事项内所提供的有关资料和填写的表格，委托人均予以承认。代理人对本委托书的真实性和有效性负责，并已核实委托人的有关情况。

本委托书的有效期为：月日止。本委托书不得转委托。

委托人或法定代表人（签字或盖章）： 身份证号码或单位公章：

代理人/经办人（签字）： 身份证号码： （代理人为单位的，由经办人签字，填写经办人身份证号码。）

签署日期：年 月日