工地复工申请书（热门19篇）

更多申请书不仅仅是一份简单的表明求职意向的文件，它应该能够准确地描述我们的工作经历和技能。以下是一些获得成功的申请书范文，希望对您的写作有所帮助。

复工申请书

xxx局：

在我区疫情逐步稳定下，我企做好了相关复工的准备如下：

一、全面排查了解员工的情况。我公司有员工200人，已经逐一调查问询，确保无员工有疫或者接触过病例，从外省归来的也自请在家隔离14天后方可上班。

二、做好了防控措施。我公司于日前已经制定好复工防疫方案，并且购买了足够的消毒液、洗手液、一次性口罩等防疫物资。也已派人员在公司的各个区域进行了全面的消毒清洗。员工们每天进出公司将会按照方案进行消毒，体温登记等。

复工期间我公司将会继续积极认真配合政府的防疫工作，每日定期对公司区域进行消毒通风，做好卫生清洁工作，密切关注每一位员工每一天的身体状况，如有出现疑似症状，会立即进行隔离消毒措施并且报告相关部门。

我公司自认为已经做好相关复工的准备，愿贵局前来查询给出意见。

特此请示，请贵局批准。

xxx

20xx年xx月xx日

复工申请书

xx县经济发展局：

为认真履行疫情防控企业主体责任，严格落实企业复工要求，本公司郑重承诺如下：

一、认真贯彻落实省市区关于疫情防控安排部署及工作提醒，组织开展教育培训，切实增强全体员工责任意识和安全意识。

二、成立以主要负责人任组长的疫情防控领导小组，确保岗位、人员、责任、经费、保障、措施落实到位。

三、完善疫情防控工作机制，科学制定《企业复工方案》《企业疫情防控方案》《企业疫情防控应急预案》，确保防控工作全覆盖无盲区。

四、科学安排生产班组，有序组织复工人员，合理设置留观点位，管理规范高效。

五、建立员工健康档案和管理台帐，严格加强重点人员（重点疫区、症状异常人员）管理，及时上报信息。

六、疫情防控物资满足企业、员工复工所需。

七、严格履行报备手续，经备案同意后复工。

本企业保证以上承诺事项真实，并愿承担一切法律责任和后果。

xxx。

20xx年xx月xx日。

复工申请书

宿迁市建设工程质量安全监督站(安监机构):。

根据贵单位20xx年x月x日签发的号《建设工程施工局部停工整改通知书》的'要求，我单位立即组织了整改，现已将宿迁恒大华府15#楼工程存在的重大安全隐患整改完毕。特此报告，申请复工。

整改情况简述:经鉴定(中间报告，报告编号:a06533611100173),检测鉴定结论及建议中，15#楼混凝土强度等级满足设计要求。。

项目经理(签字):施工单位(盖章):。

年月日年月日。

监理单位意见:。

监理单位(盖章):。

建设单位意见:。

建设单位(盖章):。

复工申请书

____区建委工程科：

我单位于__年____月__日至__年__月__日春节期间放假，现在春节放假结束，于__年__月__日正式开工，施工现场基本符合《建设工程安全生产管理条例》的要求，申请复工。

特此报告。

建设单位：__市__区王新庄镇放光村民委会

项目负责人：

监理单位：__中城工程监理有限责任公司

总监理工程师：

施工单位：__瑞鑫鸿达建筑工程有限公司

项目经理：

____年_月_日

安全复工申请书

尊敬的领导：

您好！首先感谢领导能在百忙中抽出时间来阅读我的申请。我叫王革红，是本库综合科的一名职工。本人自从参加工作以来，一直热爱粮食事业。

在工作上，勤勤恳恳，认真做好各项工作，如期完成领导布置的各项任务，各方面能够严格要求自己，虚心向他人学习，努力提高自己的各项业务能力，有较强的责任心和事业心，在工作中踏实认真。

我由于身体原因于xx年6月，向单位请假治疗，经过一年多的治疗，现在我的身体已经恢复，可以从事各项劳动，我特申请回单位上班。请领导能够给予批准。

申请人：

日期：

复工申请书

尊敬的'公司领导：

我经市医院诊断，患________病，需要住院医治。我于20___年6月9日，向公司提出了请病假治疗。

20___年10月21日治疗出院后至今已连续观察一年多，经过医院两次复查，鼻咽部未见明显肿瘤复发征象，左侧上颌窦炎较前缓解，已经基本恢复健康，可从事适宜的劳动，能上正常班的工种如检测实验中心等工作。我特申请回公司上班。请公司领导给予批准。

（附：最新检查报告单）。

____年____月____日。

安全复工申请书

尊敬的公司领导：

我是公司财务部员工李强，工号号，为财务部副部长。因新冠肺炎疫情影响，现在正在家等复工，因个人现具备条项复工申请条件，现特此公司申请复工上班。具体如下：

一、个人基本情况：

李强，男，未婚，籍贯湖北省黄岗市，现居住地为湖北省黄岗市中岗区人民东路幸福家园小区5栋1108室，身份证号：3802030302，联系电话：177xxxxxxx。

二、本人及现居住地新冠肺炎疫情情况：

截止至昨天，本人所居住的小区未发现新冠肺炎确证和疑似病例，所在黄岗市5天内未发现新增病例。本人从1月22日公司放假后，直接回到现居住地，未外出探亲，未接触过外来人员。

本人目前身体情况正常，未出现发热感冒等症状。本人及家属未前往武汉也未接待过来自武汉地区的亲友。

根据本地居委会意见，本人现符合外出工作条件，特向公司领导申请复工上班。

上班后本人将全力支持配合新型冠状病毒感染的'肺炎疫情防控工作，切实保障本人及他人身体健康和生命安全。

敬请批准为感。

附件：居委会证明。

此致！

敬礼！

财务部：李强。

安全复工申请书

尊敬的领导：

本人：龙吉明，男，苗族，1957年生，大学文化，副高职称，外科省管专家。我1982年毕业于贵阳医学院医疗系，毕业后至今一直在本县从事外科医疗技术工作。5月任开阳县中西医院院长。20xx年晋升为开阳县中西医结合医院外科副主任医师（副教授职称）。20xx年由县组织部公示为我县外科省管专家。20xx年2月25日因工作犯错误被开阳县检察院立案侦查。20xx年6月7日取保候审，20xx年9月15日在开阳县人民法院开庭审理，没有结果。以后，我曾多次向相关部门追问我因工作所犯错误的处理情况，均没有结果。至20xx年12月法院判决：“龙吉明为非国家机关工作人员，受贿罪”判决缓刑。结案后我曾多次找开阳县卫生局领导及县领导反映情况，要求组织上恢复我的工作，给我一次改正错误的机会，卫生局领导给我答复组织上会妥善处理我的问题，让我放心等待。致今组织上对恢复我的工作没有结果，现将我的有关情况和申请理由如下：。

一、开阳县医疗系统内与我同年内，犯同样性质错误的同志有：“原开阳县人民医院院长尚兴荣，原花力乡医院院长王官中，原冯三镇医院院长张永福，原马场镇医院院长陈立俊等”。上述同志所犯错误性质与我同样，我是20xx年2月25日被立案，上述同志均是20xx年7月以后被立案，最后都是由法院判决缓刑，结案后，上述几位同志很快恢复了工作，至今仍然在工作岗位上，目前我的工作尚未恢复。

二、我与上述同年内，犯同样性质错误，受到有关部门同样性质处理的同志相比，虽然我们都是县内医疗系统的医疗技术人员，但我是县内的外科副主任医生，从那时到如今仍然是。县内唯一的外科省管专家。请求组织上从保护人才的政策对我进行关心和照顾。

三、我从毕业分配到开阳几十年的工作情况。

1、在开阳县医疗改革工作的具体情况。

复工申请书

尊敬的领导：

您好！

首先感谢领导能在百忙中抽出时间来阅读我的.申请。

我叫xxx，是xxx的一名职工。本人自从参加工作以来，一直热爱粮食事业。在工作上，勤勤恳恳，认真做好各项工作，如期完成领导布置的各项任务，各方面能够严格要求自己，虚心向他人学习，努力提高自己的各项业务能力，有较强的责任心和事业心，在工作中踏实认真。

我由于身体原因于20xx年6月，向单位请假治疗，经过一年多的治疗，现在我的身体已经恢复，可以从事各项劳动，我特申请回单位上班。请领导能够给予批准。此致敬礼！

20xx年9月13日。

复工申请书

尊敬的教科局领导：

我中心于20xx年9月初接到教科局有关复课准备的通知后，在教科局相关负责科室和人员的悉心指导和我中心全体人员的共同努力下，将复课前准备工作已准备就绪。我中心现申请正式复课。具体准备工作如下：

1、根据目前疫情防控工作的要求，已配备好防疫物资，严格要求准备消毒室的同时，按要求配备消毒消杀工具，并开始进行消毒工作、同步填写各类消毒台账。

2、根据教科局的工作要求，已上报任课教师的。相关资料并审核通过。各任课教师已到位并按要求定期做核酸检测。

3、已对我中心进行安全隐患大排查，根据查出来的问题对存在的安全隐患进行维修和修补。目前水、电和暖气都能保证正常使用。监控设备也已进行全面排查，从2021年1月12日开始全部进入使用。

4、已对我中心的教材资料进行再次检查并做到不该有的一张都没有。

5、已对我中心和员工的电子设备进行检查和清理。同时按保密工作的要求已对纸质垃圾、生活垃圾和医疗废物垃圾进行严格分类处理。

以上是我中心复课前已做到的准备工作。复课后我中心将全力配合教科局的工作安排，严格按相关工作要求做好每一项工作，如有不足之处望教科局相关科室和人员进行指导，我中心将虚心接受并及时整改。望教科局领导批准我中心复课申请为盼！

xxx。

20xx年xx月xx日。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。

恢复工作申请书

尊敬的领导：

您好！

首先感谢领导能在百忙中抽出时间来阅读我的申请。我叫xx，是本库综合科的一名职工。本人自从参加工作以来，一直热爱粮食事业。在工作上，勤勤恳恳，认真做好各项工作，如期完成领导布置的各项任务，各方面能够严格要求自己，虚心向他人学习，努力提高自己的各项业务能力，有较强的责任心和事业心，在工作中踏实认真。

我由于身体原因于20xx年6月，向单位请假治疗，经过一年多的治疗，现在我的身体已经恢复，可以从事各项劳动，我特申请回单位上班。请领导能够给予批准。

此致

敬礼！

申请人：xx。

20xx年9月xx日。

复工申请书

尊敬的领导：

您好！

首先感谢领导能在百忙中抽出时间来阅读我的申请。

我叫xxx，是xxx的一名职工。本人自从参加工作以来，一直热爱粮食事业。在工作上，勤勤恳恳，认真做好各项工作，如期完成领导布置的各项任务，各方面能够严格要求自己，虚心向他人学习，努力提高自己的各项业务能力，有较强的责任心和事业心，在工作中踏实认真。

我由于身体原因于20xx年6月，向单位请假治疗，经过一年多的治疗，现在我的身体已经恢复，可以从事各项劳动，我特申请回单位上班。请领导能够给予批准。此致敬礼！

申请人：xxx。

20xx年9月13日。

复工申请书

都江堰市建筑施工安全监督站：

我项目(东能财富广场)于20xx年2月16日至20xx年2月26日春节期间放假，现在春节放假结束，施工现场基本符合《建设工程安全生产管理条例》的要求，申请复工。

特此报告。

施工单位(章)监理单位(章)。

项目经理：总监理工程师：

年月日年月日。

复工申请书

平谷区建委工程科：

我单位于20xx年12月27日至xx年3月6日春节期间放假，现在春节放假结束，于xx年3月7日正式开工，施工现场基本符合《建设工程安全生产管理条例》的要求，申请复工。

特此报告。

建设单位：xx市平谷区王新庄镇放光村民委会

项目负责人：

监理单位：xx中城工程监理有限责任公司

总监理工程师：

施工单位：xx瑞鑫鸿达建筑工程有限公司

项目经理：

20xx年x月x日

复工申请书

1、20xx年按合同规定工程款支付情况已核对完毕。

承包方财务负责人签字：

项目部财务负责人签字：

2、20xx年承包工程施工管理机构负责人：

承包项目签约负责人：

主要负责职责：

1）、对承包所有项目负全部责任，履行合同、承诺书所有约定要求，执行国家、地方法律法规、规定条文，服从北京京西建设集团创力建筑公司唐海项目部在唐海化工里平改工程全面管理规定（详见施工管理规定）。

2）、在该工程中出现的合同约定、工程量确认（被委托人）、质量验收（被委托人）、工程进度（被委托人）、工程核算、工程款支付申请、单方违约索赔申请表确认、发放工人工资表、工程文字文件（通知、处理规定、致函、工作联系单）（被委托人）必须由承包项目签约负责人签字履行。

3）、承包项目部签约负责人对施工现场主要管理人员必须盖有签约公章、承包项目签约负责人签字委托书，并且确认被委托人负责的责权范围类容。

主要被委托管理人如下：

持有项目经理上岗证（建造师）项目生产负责人：

持有安全上岗证书项目安全负责人：

持有中级以上工程师资质证项目技术负责人：

持有质量管理上岗资质证书项目质量负责人：

必须盖有签约公章法人委托项目财务负责人：

项目生产负责人对各专业工种负责人上报总项目部管理人员名单、管理机构图、承包项目部管理人员通讯录。（无确认管理人员名单、职务、通讯录，无权过问承包项目部与总项目部之间的管理工作）。

4）、承包项目签约负责人对所有被委托人在施工中，施工管理、施工工作安排、施工决定、签署的施工文件负全部责任。

3、机械设备、安全、文明施工规定要求。

1）、复工前机械设备必须报总项目部检查，机械设备是否符合安全规定要求，机械设备资料必须健全，检查合格后由承包项目部上报验收报告，由承包项目安全负责人、总项目部项目安全负责人签署确认。

2）、承包项目部要向总项目部上报使用劳务工人所在的劳务公司资质、使用劳务工人必须向总项目部进行备案、承包项目部（劳务公司）向所有劳务工人签订安全协议书，所有劳务工人在施工前必须由总项目部进场的安全教育，并且做安全施工备案手续。

3）、承包项目部（劳务公司）必须向总项目部上报审批，承包项目部（劳务公司）与所有劳务施工人员《劳务工资发放承诺书》，并且每月25日向总项目部上报施工劳务工人工资，如不上报项目部将停止对该项目部所有施工项目管理、任何报验程序造成的一切经济损失，全部由承包项目部（劳务公司）负责，并且承担相关的法律责任。

4)、复工前，必须先将施工现场防护达到安全防护规定要求，施工现场达到文明施工要求由承包项目部安全负责人、总项目部项目安全负责人签署确认。

4、复工前队施工技术及施工质量要求。

1）承包项目部必须在复工前将各项施工方案、施工进度表上报总项目部审核，审批合格后方可施工，承包项目部必须严格执行。各承包项目部在复工前将施工中出现的各种技术问题、准备验收的部位提前上报总项目部。

2）复工前将施工材料要提前上报总项目部，由总项目部抓紧时间进行送验，确保工程正常施工运转，严禁施工中使用未经检测试验、未经报验的材料。

二、复工审批规定：

1、承包项目部（劳务公司），必须在复工前将规定的复工内容，每一项都要落实确认，签字后，方可上报总项目部审批（如有异议以书面文字提出）。

2、凡是未按《》规定要求，擅自施工的`承包项目部（劳务公司）北京京西建设集团创力建筑公司唐海项目部将不予承认该项目部所施工的所有施工内容，并停止对该项目部的一切管理，技术，一切施工中项目确认内容、并且上报县建设局、开发商、监理，造成的一切经济损失由该项目部自行承担，并且承担相关的法律责任。

3、对未达到复工规定要求的承包项目部（劳务公司）将停止一切的施工用电、施工用水，对于县政府、开发商规定的工期不予顺延，造成的一切经济损失由该项目部承担。

此《》是由北京京西建设集团创力建筑公司唐海项目部化工里平改小区工程领导管理小组制定，各承包项目部必须严格履行此项规定。

xxxxxx建设集团xxxxx建筑公司xxx项目部制定。

总决策人：xx。

总承包负责人：xx。

总经理：xx。

项目总负责人：xx。

财务总负责人：xx。

执行人：xx。

承包项目部签约负责人：xx。

20xx年xx月xx日。

恢复工作申请书

各位领导：

我叫xx，男，满族，xxx年xx月xx日出生，现住在xx市xx街道一所临时租来的民房里。19xx年我由xx县第二初级中学毕业，同年光荣的加入了中国人民解放军，成为一名测绘战士。五年的军旅生活锻炼了我，党和部的教育使我由一名思想萌动的学生，成长为一个奋发有为的青年。此期间，由于表现突出我先后四次受到部嘉奖。19xx年我转业分配到xx市文化馆，从事文艺辅导工作。我还拥有了一个美满的家庭，过着幸福平和的生活。此时，我对党和社会不胜感谢，对人生无限憧憬。然而，无意间内心贪欲的一次爆发，我犯下了追悔一生的错误。

恢复工作申请书x年xx月xx日，我因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年零六个月。服刑期间通过政府的改造和教育，我深刻认识到自己所犯罪刑的严重性和社会危害性，我决心用实际行动来回报社会对我的挽救。我认真遵守监规，积极参加劳动，最后被监管部门减刑三个月提前释放。重新获得了自由让我对未来又燃起了希望。但是新生活远不及我期望的那样美好。不堪忍受清贫的生活，妻子与我离了婚。为了谋生我远离亲人，四处打工，微薄的收入始终无法保障基本生活需要。更让我痛苦的是，每到一处当人们知道我是刑满释放人员时，总是对我冷言冷语，并伴有鄙夷的眼神。向正常人一样用双手劳动换来应得的报酬，成为了我最大的奢望。如今我只靠年迈母亲的救济来维持生计，穷困潦倒，朝不保夕。在我几乎绝望的.时候，我想到了党和政府不会将我弃之不管，想到了原来的工作单位不会见我身处危难而不救。我找到了文化馆和文化局的有关领导，向他们提出了恢复工作的请求。领导们对我的遭遇深表同情，对我要求重新工作的愿望表示欢迎。但如我想正式回到原单位工作，除本单位愿意接收外，还需市委、市政府有关领导予以批示，协调有关人员办理具体事宜。根据“国家劳动总局关于刑满释放人员就业安置问题的复函”第二条“刑满释放人员，服刑期间已被原单位除名或开除的，原单位同意接收，又有增人指标的，可回原单位按重新就业对待。其工龄按现行规定办理。”的规定，请领导充分考虑，给我重新工作的机会，这将是我们社会主义刑罚以教育和挽救为宗旨的最好体现。

特书此信，恳请领导批阅，为盼。

申请人：xxx

xxx年xx月xx日

企业复工申请书

因春节期间我工程暂停施工，现春节已过，项目部管理人员已全部到岗，工程各个施工作业班组人员已基本到位。根据业主、监理及公司关于春节后复工的相关检查要求，我项目部对施工现场进行全面检查，对发现的问题进行整改，具体情况如下：

1、现场管理人员及职工到位情况：

本工程项目管理人员截至目前已全部到齐。

本工程目前主要进行灰土施工，作业队伍到齐，基本能满足现阶段施工作业需求，后续施工人员将在相应工序开工前一周内到位。

2、安全教育、制度检查情况：

经检查，安全检查制度已建立，安全台帐齐全。各项应急预案完整，各项操作规程良好，机械设备、临时用电检查记录齐全。各工序、机械作业所涉及的特种作业人员均持证上岗。

3、安全生产情况：

项目部对现场及职工宿舍进行检查，情况良好。项目部对春节前拆除的部分临时电线路重新架设，对配电箱、二级漏电保护开关进行检查，对部分乱拉乱接进行拆除，现场临时用电已符合临时用电规程。邻边防护完整。

4、现场文明施工情况：

项目部组建文明施工队伍，有待进一步完善人员配备，负责现场灰尘清扫和每日垃圾清理及破损围挡的`修复及更换工作。

5、施工机具设备运行情况：经检查运行良好。

经检查整治，我项目部已做好春节后复工的准备工作，已具备复工条件，计划于20xx年2月12日星期一开工，特此报告，恳请予以批复，谢谢!

苏州市xx市政园林工程有限公司。

xx镇经xxxxxxx项目经理部。

20xx年xx月xx日。

复工申请书

宿迁市建设工程质量安全监督站(安监机构)：

号《建设工程施工局部停工整改通知书》的要求，我单位立即组织了整改，现已将宿迁恒大华府15#楼工程存在的重大安全隐患整改完毕。特此报告，申请复工。

项目经理(签字)：施工单位(盖章)：

年月日年月日。

监理单位意见：

监理单位(盖章)：

建设单位意见：

建设单位(盖章)：

脑瘫手术康复工作汇报范文。

残疾人康复工作计划。

康复工作员工辞职信。

关于春节后复工安全生产自查报告。

复工申请书

益阳市建设工程质量安全监督管理站：

根据你站要求对春节过后复工工地检查的通知要求，我公司在xx年2月15日对在建项目的景湖春天工程机械设备、施工用电、重大危险源、文明施工有关事项进行了专项检查和整改，已符合复工条件，申请复工。

施工单位(章)：监理单位(章)：

项目经理：总监理工程师：

年月日年月日。