装修合同是指建筑装修公司与业主之间,就装修工程的合作内容、工程造价、施工进度等方面达成一致意见并签署的具有法律效力的文件。下面是一些优秀的装修合同案例,供业主参考时进行借鉴。
丙方:_______________。
甲乙丙三方本着友好合作,共同发展的目的,按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,经协商一致就青海新华百货商业有限公司红阁品牌专柜(以下简称“该工程”)装修工程事宜达成协议如下:
甲方提供场地并承担乙方道具费用110.78万元,乙方监督丙方的施工进度、质量,并在该工程竣工时与甲方共同进行验收工作。丙方负责现场施工安全责任、按照承包的内容、合同工期完成工程施工并通过甲乙方验收。
1、工程名称:_______________。
2、承包内容:店铺装修,详见图纸,施工范围(但不限于此)。
3、工程天数:30天。
1、承担该品牌装修费。
2、甲方在_____年_____月_____日前将装修费100万元支付给丙方。
3、甲方应在工程完工经验收合格后,向丙方支付剩余工程款项10.78万元,人民币壹拾万柒仟捌佰元整。同时丙方向甲方开具西宁当地全额工程发票;乙方不再给甲方开具装修发票。
1、本合同未尽事宜,甲乙丙三方应友好协商解决。
2、本合同自三方签字盖章后生效,本合同内容履行完毕后自动终止。
3、本合同一式三份,甲、乙、丙方各执一份。
甲方:_______________。
代表人:_______________。
时间:_____年_____月_____日。
代表人:_______________。
时间:_____年_____月_____日。
丙方:_______________。
代表人:_______________。
时间:_____年_____月_____日。
发包方(甲方):
承包方(乙方):
身份证号:联系电话:
第一条:工程概况。
1.1工程名称:农村自建房屋装饰装修。
1.2施工地点:玉溪市江川县。
1.3房屋概况:房型xx(层),建筑面积约平方米。
第二条:装修施工内容。
甲方将自建房的装修工程承包给乙方,施工内容为:水电改造工程、地砖、瓷砖铺贴,吊顶安装,包水管,顶面、墙面涂料,材料安装,隔断制作,搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。
第三条:承包方式。
包工不包料,由甲方提供装修所需材料,乙方提供施工工具、招聘组织施工人员进行施工作业。装修设计方案由甲乙双方共同商定后实施,施工过程中甲方如有需要调整方案的及时通知乙方,乙方应无条件采纳。
第四条:装修价款。
本合同项下装修项目总价款:xx元(包括屋内垃圾清理费和材料搬运费),大写(人民币xx整),该价款为施工包干价。
第五条:装修款项支付方式。
乙方装修施工竣工后十天内,甲方对房屋装修进行竣工验收,验收合格后三十天内甲方一次性向乙方支付总价款的95%,剩余总价款的5%作为质量保证金,质保期一年,质保期届满房屋装修质量没有问题的,甲方将质保金退还乙方。
第六条:装修工期:自____年__月__日开工,至____年__月__日竣工,工期为xx天。
第七条:乙方在施工过程中如对甲方提供的材料造成损害,损害材料价值200元以内(包括本数)的,甲方可不予追究;损害材料价值超过200元的,乙方应全额赔偿甲方。
第八条:乙方自行招聘施工工人进行装修施工,工人管理和劳务费由乙方自行负责;乙方应制定相应施工安全制度并严格落实,如施工工人在装修施工过程中发生安全事故,涉及到的法律责任、经济赔偿责任由乙方全部承担,且甲方若因此被法院等司法机关判决承担赔偿责任的,甲方有权根据本约定向乙方追偿或直接从工程款里扣除。
第九条:本合同项下装修项目乙方不得再转包或分包给第三人,如乙方违反本约定,甲方有权立即解除合同并追究乙方违约责任。
第十条:协议的变更和解除。
10.1乙方违反本合同第九条约定的,甲方有权解除本合同,并不予支付乙方已经施工部分的工程款。
10.2乙方施工过程中出现重大质量问题且不能有效整改的,甲方有权解除本合同,解除合同通知自送达乙方时生效。
第十一条违约责任。
11.2乙方施工过程中对甲方房屋主体结构造成损害的,应承担恢复原状、赔偿损失的违约责任。
第十二条:本协议一式二份,自甲乙双方签字或盖章后生效,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。因履行本合同产生争议,由双方协商解决;协商解决未果,由甲方所在地人民法院管辖。
甲方(签字):乙方(签字):
住址:住址:
电话:电话:
身份证号:身份证号:
签订日期:20xx年xx月xx日
签订地点:
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证甲方酒店装饰装修工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同,以资共同遵守。
1.1工程名称:______________________酒店。
1.2工程地点:______________________。
1.3工程内容:酒店客房拆迁,酒店大堂、客房、餐厅、门前外墙、广告牌(详见:《施工图纸》,施工图纸由甲方加盟的酒店管理公司提供及加盟酒店施工队提供的装修预算项目作参考)。
1.4工程承包方式:双方商定乙方采取包工、包料、包设备全承包方式。
(1)乙方装饰、装修所需一切材料由乙方提供,乙方保证施工所用装饰、装修材料必须按照×××酒店统一规格要求标准统购一切物资,保证符合加盟酒店材料标准。乙方在采购a类装饰装修所用材料要求达到×××酒店加盟要求品牌采购施工。
(2)乙方提供所有装饰装修材料及设施、设备,甲方只负责采购酒店所需日耗品(牙刷、拖鞋、洗发水等日用品)。
1.5工程期限为_________天,开工日期____________年________月________日,竣工日期____________年________月________日(施工期以甲方书面通知第二天起计算,竣工日期以甲方验收合格为准)。
1.6合同价款:本合同工程造价为固定价,包工包料包设施设备、包公共区域,每间总造价为___________________元,大写___________________。酒店约126间客房,具体以实际客房结算。
本次装饰、装修图纸由甲方提供,如有变更,由甲方现场管理人员通知乙方并签字或盖章确认。
3.2负责提供施工所需的水源、电源,费用由甲方负责缴纳;
3.3负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系;
3.4参与工程质量和施工进度的检查监督,协调管理公司与乙方关系,乙方施工完毕后,向甲方申报验收。
4.1指派___________________为乙方现场代表,负责本合同履行;按要求组织施工,保质保量,按期完成施工任务,处理解决由乙方负责的各项事宜。
4.2施工中严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程,施工期间如出现任何安全事故由乙方全部负责。
4.4保护好原场所室内的家具和陈设,保证室内上、下水管道的畅通;
4.5保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场;
4.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5.1合同生效后,甲方按下规定中的约定直接向乙方支付工程款:
第一笔:甲、乙双方签合同当日起10日内,甲方支付总工程款的10%,即___________________元。
第二笔:甲、乙双方签合同当日起25日内,甲方支付总工程款的40%,即___________________元。
第三笔:施工进度至80%时,甲方再支付给乙方工程款总价的20%,即___________________元。
第四笔:工程经甲方验收合格,余款甲方余×××万元作质保金,剩余所有工程款甲方于验收合格后七日内一次性支付。
第五笔:工程保修期到期后,如无质量问题,甲方应在保修期到期后三日内退还质量保证金___________万元。
5.2乙方收到工程款后,应向甲方开具普通发票。
6.1甲方在收到乙方书面验收通知报告后三日内应组织相关人员进行验收,逾期七日未经验收或未经验收甲方提前使用视为验收合格,一切损失由甲方负责。
6.2本工程验收合格后,保修期为验收合格之日起________月。
7.1以下甲方原因造成工期延误,损失由甲方负责,工期应当顺延:
(1)不能提供水、电;
(2)不能保证每天8小时以上工作时间;
(3)不能按期支付工程款影响正常施工的;
(4)未按约定协调好物业等相邻各方关系而影响工期的,工期顺延;
(5)工程量变化和设计变更;
(6)不可抗力。
7.2对以下原因造成工期延误,工期不顺延:
(1)因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的,工期不顺延;
(2)因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。
(3)乙方施工过程中违反安全操作规范造成人员伤害的,由乙方负责;
(4)乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应予以修复或赔偿;
(5)乙方违反物业管理规定造成的损失,由乙方负责;
(6)乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。
8.1合同施工期限为__________天,如乙方提前完工,每提前一天,甲方给予乙方__________元奖励;如逾期完工,乙方每逾期一天,赔偿甲方__________元。
8.2甲方逾期付款的,每日应支付乙方拖欠工程款的千分之一作为违约金。
8.3如未经甲方核准的装饰装修材料直接用于酒店装饰装修施工,甲方可要求乙方将该部分工程无条件返工,如乙方不进行返工,甲方有权单方终止合同并不支付已装修工程部分的工程款。
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;协商或调解不成的,可依法向酒店所在地人院提起诉讼。
10.1根据本协议需要,一方向另一方发出的通知以及文件往来等与本协议有关的通知、文件或者相关材料,应当通过本协议载明的地址邮寄、电话语音或发送短信、微信等方式送达,或者通过电子邮件方式送达。通过邮寄方式送达的,以邮件交快递公司三天寄出即视为送达;通过电话语音方式送达的,以电话接通视为送达;通过短信、微信、电子邮件方式送达的,以短信、微信、电子邮件发送视为送达。
10.2各方在本协议载明的地址、电话、微信、电子邮件等均为有效送达地址或送达渠道。任何一方如变更联系人、地址、联系电话等信息,均应以书面形式通知对方,否则按原送达地址或者送达渠道进行送达的均视为送达。
11.1本合同如有未尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决,重新签订补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
11.2本合同签订后工程不得转包。
11.3本合同一式贰份,双方各执壹份,自双方签字盖章后生效,具同等法律效力。
11.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方:______________________。
法定代表人:______________________。
住所地:______________________。
电话:______________________。
____________年________月________日。
乙方:______________________。
法定代表人:______________________。
住所地:______________________。
电话:______________________。
____________年________月________日。
甲方:
乙方:
由临沂鼎泰招标有限公司组织的临沂大学机房装饰装修及家具办公设备购置项目(编号为:lydtx2013067)询价采购,甲乙双方一致同意,乙方负责主控室装修施工,具体内容如下:
一、项目名称金额及工期:
1、项目名称:临沂大学机房装饰装修及家具办公设备购置项目。
2、工程量及施工要求见附件。
3、合同金额为98032元,大写玖万捌仟零叁拾贰元整。
4、工程完成时间:合同签订之日后15天内完成,以完成安装并验收合格为准。
二、工程承包方式。
本工程实行包工包料,保工期保质量,并按图纸施工。乙方不得将工程转包其他单位施工,违者终止合同。
承包范围:该项目全部材料、设备、运输、安装、施工及各项费用,以及保修期内的费用。
三、质量标准。
双方约定,本工程项目按甲方招标文件的要求组织施工,乙方各项工作满足甲方的有关技术质量和环境要求。招标文件、技术资料、施工示意图和提出的规范标准等均为施工有效文件。
质量标准为合格及以上。
四、物资供应。
本工程所需的主要设备材料需经双方认可,由乙方采购。乙方采购的材料均应满足设计和规范要求的标准,并向甲方提供产品合格证明和检验资料,因设备材料质量引起的工程质量问题由乙方承担一切损失。
五、甲乙双方责任。
1、甲方责任。
(1)甲方驻工地代表(由后勤管理处指定)。
(2)向乙方提供施工的水电条件,并尽量保证施工期的需要。
(3)向乙方提出合理的施工整改要求。
2、乙方责任。
(1)乙方驻工地代表(由乙方指定)。
(2)负责水电临时铺设和相关费用。
(3)负责施工区域内安全防护,指定相应的安全措施。
(4)遵守学校的各项管理制度规定。
(5)文明施工,保证施工现场规范整洁。交工之前清理垃圾及现场等。承担因违反规定造成的损失和罚款。
六、工程质量管理和交工验收。
1、施工单位必须严格按照施工图纸和国家相关现行工程质量检验评定标准和技术要求进行施工。
2、施工质量达不到规范和设计要求时,乙方必须返工,并承担由此产生的费用及损失。
3、隐蔽工程隐蔽前乙方需进行自检,自检合格后通知甲方验收,经甲方确认合格方可隐蔽。验收不合格,乙方在限定时间内修改重新验收。
七、本工程免费保修一年,自工程验收合格日开始计算。保修期内乙方无条件免费承担其施工范围内的保修工作(人为原因及自然灾害除外)保修期内,乙方必须在接到修理通知后按承诺和相关规定及要求在24小时内派人修理。否则,甲方可委托其他单位或修理人员修理,修理费用从保修金中拨付,因乙方材料质量、安装施工等原因造成的返修费用,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方支付。
八、工程结算和付款方式。
工程施工完毕,甲方根据工程量据实验收、结算。审计完成一次支付工程量总金额的百分之九十五,余款做为保证金,自验收合格之日起一年内无质量问题后一次无息结清余款。
九、违约责任凡有甲方责任而影响工期和工程质量的,工期顺延,所造成的经济损失由甲方承担。违约责任。因乙方原因不能按合同约定时间竣工,没延期一天,乙方按合同价款的万分之三向甲方支付违约金。
十、争议解决。
此合同未尽事宜,双方协商解决。协商不能解决的,任何一方可向工程所在地仲裁机构提请仲裁。
十一、合同签订地点:
十二、签订时间:20xx年11月27日。
十三、合同生效:本合同自双方代表签字盖章生效。
十四、本合同一式五份,甲方三份,乙方一份,丙方一份,均具有同等法律效力。
甲方:
代理人:
联系人:
开户行:
联系电话:
乙方:
代理人:
联系电话:
账号:
日期:
甲方就乙方对商铺进行装修改造活动,根据《北京市商场市场消防安全管理规定》、《凤翔商厦经营管理制度》及其它各项规定,经甲乙双方协商一致,订立本合同。
本合同装修场地位于怀柔区商业街2号楼凤翔商厦内之层。
号商铺。
装修期限自年月日起至年月日止。
第三条装修押金。
乙方进入场地装修前,需向商厦管理处缴纳装修抵押金20xx元,装修完成后,经商厦管理处确认无损坏、破坏商铺环境、设施设备等条件后,一个月后无息退还装修抵押金予乙方。
第四条装修条例。
1、甲方有权对乙方提出的商铺装修改造方案进行审核,乙方必须在得到甲方的书面批复后方可进行装修改造。
2、乙方所提出的装修改造方案必须要明确装饰部位、范围以及内容等详尽信息。
3、装修期间所产生的水、电、垃圾清运等各项费用由乙方自行承担。
4、乙方在装修改造过程中对商厦及他人的设施、设备等造成损毁的由乙方负全责并承担所有维修费用。
5、乙方所有装修改造工程必须在甲方规定期间内完成,否则每逾期一日应交纳违约金(日租的两倍)元,租期不顺延。
6、乙方需要改造商铺(包括在场地内设置固定装置),应经甲方事先书面同意。未经书面同意改造的,乙方应负责恢复原状,并赔偿因此给商厦所造成的损失。
7、乙方如需对商铺的电力系统进行改造,或增加照明设施等,须报经商厦管理处审核,并经书面回复后严格按照《北京市地区电气安全工作规程》、《北京地区电气安装标准》进行施工。如擅自施工将对乙方处以1000元罚款,乙方擅自更改的,要恢复原状,并承担由此造成的一切费用和损失。
8、乙方对商铺的装修改造均不应对建筑物的主体结构安全,消防、电路、空调和其它各种管线的使用安全及整体美观造成不良影响,并不得影响甲方或第三方的经营,否则,乙方应立即改正,并赔偿因此给甲方和第三方造成的损失。
9、乙方装修改造所产生的垃圾、废料等必须及时清扫干净,不得影响商厦内的整体环境美观,否则,将处以200—500元的罚款。
10、乙方不得在商铺内的墙壁、地面钻孔,不得在墙壁上直接安装饰物或金属挂件,如有违反,将处以200—500元罚款。
11.乙方的装修改造工程所用材料必须符合国家按规定的防火和环保要求。
第五条合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:乙方:
负责人:负责人:
联系电话:联系电话:
年月日年月日。
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑装饰工程施工合同》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条工程概况。
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3承包方式:
1.4工期::
1.5合同总款(人民币大写):约(按实际面积决算)。
第2条甲方工作。
2.1指派为工地代表,负责合同履行。
2.2甲方应及时按合同付给乙方工程款。
第3条乙方工作。
2.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案。
3.2按要求施工,保质、保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3按照图纸说明进行施工,做好各项检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及而关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不行随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担。
3.7施工过程中出现安全事故由乙方负责,与甲方无关。
第4条关于工程价款及结算的约定。
4.1付款方式。
4.2工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期末提出异议,视为同意。并在天内,结清尾款。
第5条奖励和违约责任。
5.1乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
5.2甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
5.3未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款,由乙方负责并承担损失。
5.4未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
5.4因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
5.5完工后由于乙方的安装质量问题所造成的安全事故由乙方负责。
第6条争议或纠纷处理。
6.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
第11条在施工过程中如出现工程事故或工伤由乙方负责与甲方无关。
第12条。
第12条附则。
12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。
12..2本合同正本两份,双方各执一份。
12.3本合同履行完成后自动终止。
甲方乙方。
代表人:代表人:
合同签订时间年月日。
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设,订立本协议,以共同恪守。
x区x街x单元x室。
x层式x室x厅x厨x卫。
1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设80x80瓷砖,打地角线,要求平整;一个厨房,一个卫生间墙面25x40铺瓷到顶,留出吊顶空间,边角打磨,地面铺30x30瓷砖,要求平整;两个阳台地面铺设30x30瓷砖,要求平整。
2、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。
甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期间的午餐供应,乙方负责施工。
施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。工程竣工验收合格后,3个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。
材料由甲方提供,甲方支付乙方装修人工费xxx元人民币。
本协议自双方签字之日起生效。
甲方:
乙方:
签字(盖章):
签字(盖章):
联系电话:
联系电话:
________市工商行政管理局监制。
1、本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。
2、工程承包方(乙方),应当具备工商行政管理部门核发的营业执照,和建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。
3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的,应当一式两份,合同双方各执一份;凡在本市各市场内签订此合同的,应当一式三份(甲、乙双方及市场主办单位各执一份)。
4、开工:双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后,材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。
5、竣工:合同约定的工程内容(含室内空气质量检测)全部完成,经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。
6、验收合格:承包方、监理单位、发包方在《工程竣工验收单》上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的,均视为验收合格。
7、工期顺延:是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后,工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下,乙方不承担违约责任。
发包方(以下简称甲方):______。
委托代理人(姓名):________民族:________。
承包方(以下简称乙方):________。
营业执照号:________________________。
住所:______________________________。
建筑资质等级证书号:________________________。
签订时间:
甲方:
乙方:
经甲、乙双方友好协商,就乙方为甲方的工程防水施工订立本合同:
1、工程地址:禄丰县金澜半岛26幢2单元601室。
2、工程内容:卫生间、厨房、观景台、生活阳台、楼顶防水工程。
3、工程价格:(包工包料)每平方米:25.00元。
4、主要防水材料名称:
5、工程做法:
竣工验收时间:防水工程竣工后试水后验收。
1、根据国家建设部文件规定,在年保质期内,若因乙方防水材料及施工质量造成的渗漏,由乙方负责免费维修。(包括材料费、人工费、误工费、因漏水和维修造成甲方的各项损失。)。
2、若因甲方原因、(如在防水层上安装、打洞、接管或楼宇地基下沉、人为不可抗拒等人为损坏无效)而发生渗漏,不属保修范围,但可由乙方维修,工料费由甲方负责造成所有损失乙方均不承担责任。
3、保质期:竣工验收合格后年内免费保修。
1、甲方提供乙方施工使用的水和电,通道。以及交代清楚给乙方进场施工时应注意的一切事项等。
2、甲方负责协调乙方和物业工作配合问题。
3、甲方验收合格后支付防水的工程款。
1、甲方通知进场施工,在满足防水施工条件下,乙方材料、人员在日内到场。
2、乙方负责材料检验报告以及所需费用和厂方的合格证明。
3、采取安全防范措施,保障施工人员的人身安全,承担防范不力所造成人身伤亡的责任和费用。
4、参与半成品及成品的保护,尽量不让其它相关工种损伤、破坏防水层。
5、因防水施工前的工程全部由乙方施工,乙方应做好相应的准备工作。
1、双方协议解除。
2、因地震、战争等不可抗力致使本合同目的不能实现的。
1、乙方如不按合同“质量要求”施工,造成的一切返工损失由乙方承担。
2、在年保修期内,若因乙方防水材料及施工质量造成的渗漏,由乙方负责免费返修;若因甲方原因(如在防水层上安装、打洞、接管或楼宇地基下沉等)而发生渗漏,可由乙方返修,但所有工料费由甲方承担。
3、任何一方因违反合同而给另一方造成的直接损失,应按损失大小给予赔偿。
4、本合同一式两份,经双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执一份。本合同未尽事宜,甲乙双方另行协商并签订补充协议。合同执行过程中若有争议,可由双方友好协商解决。
甲方(盖章):乙方(盖章)。
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条工程概况。
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3承包范围:
1.4承包方式:
1.5工期:
1.6工程质量:
1.7工程造价:
第二条甲方工作。
2.1应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
2.2应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
2.3甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
第三条乙方工作。
3.1参加甲方组织的施工工程量及方位或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收,编制工程结算。
3.3工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3.4应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修五年。五年内出现渗漏,一切损失都有乙方负责。(包括对于楼下造成的损失)。
第四条本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待五年保修期满,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
发包方:_______________________(以下简称甲方)。
身份证号:_____________________。
通讯地址:_____________________。
联系方式:_____________________。
承包方:_______________________(以下简称乙方)。
法定代表人:___________________。
经营地址:_____________________。
施工队负责人:_________________。
联系方式:_____________________。
风险告知:为预防欺诈问题,发包方应当要事先了解承包方主要的情况,包括确认承包方的主体资格是否真实与合法,该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,是否具有从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求;如果对方委托代理人进行签约的,应当要求代理人出示委托书或其他必要的书面文件,以证明确实具有签约资格。
甲方委托乙方对______________房产进行装修,经双方友好协商就相关事达成一,形成合同如下以共同遵守:
1、工程地点:_________市_________区(县)_________路_________号_________楼_________室。
2、住房结构:_________房型_________房_________厅_________套,施工面积_________平方米。
3、工程造价:根据当前市场竞争、优质优价的原则,对本合同所指的装修工程造价约定如下:
总价款:_________元,大写(人民币):_________。(附件:家庭居室装饰装修工程报价单)。
其中:材料费:_________,人工费:_________,管理费:_________,设计费:_________,垃圾清运费:_________,税金:_________,其他费用:_________。
经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
4、工程承包方式:经双方约定,采用乙方包工包料的形式进行工程承包,乙方在采买工程所需材料的时候,应事先将需采购的材料清单交由甲方查看,甲方对材料无异议方可按照清单购买,如双方对所需材料存在异议的,尽量协商。
风险告知:合同约定材料由承包方提供,并负责施工、清运、质量(即包工包料),那么在承包方采买材料之前,发包方应当就材料的选择问题与承包方达成一致,并约定材料的品牌、材质等。承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准,有质量检验合格证明,同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准,应当立即更换和重做。
3、付款时限:甲方自合同签订之日起_________个月内,一次性支付乙方工程的_________%;其余_________%工程款作为质保金,甲方须在1年内付清。
1、乙方根据工程需要或甲方要求所采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
2、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
1、工程竣工。
乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
2、工程验收。
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
风险告知:工程施工合同中应当约定,在工程竣工后承包方应及时通知发包方验收,发包方在合理时间内组织验收,并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收,及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验收时发现不符合质量标准的,可要求承包方赔偿或返工。
1、按工程施工合同及有关说明,参照国家有关施工验收规范和甲方粉刷要求进行施工,保证工程质量为优良。
2、工程质量等级:合格;。
3、工程竣工验收合格后如出现质量问题竣工后甲方使用,人为造成的质量问题余外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年。
1、甲方:
(1)提供现场使用的水、电等设施及材料堆放场地;。
(2)提供乙方按进度正常作业所需的工作面;。
2、乙方:
(1)参加甲方对装修工程的需求,拟定施工方案和进度计划;。
(2)指派乙方驻地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
(4)未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和成品进行保护。
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,甲方支付给乙方_______元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的_______%支付滞纳金。
2、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天,乙方支付甲方_______元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_______%。
3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
4、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担损失。
5、乙方向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。
6、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
7、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
8、双方约定其它违约责任:____________________。
1、本合同履行过程中产生的争议,由双方协商解决,协商不成任何一方的,双方同意交由合同履行地法院管辖。
2、因一方违约致使本合同的履行产生争议,守约方为解决争议所产生的公证费、律师费、保险公司出具保全费用、翻译费、通讯费、差旅费、文印费等合理费用由违约方负担。双方相互违约,有履约先后顺序的,负先履行义务一方负担所有争议解决费用;无履约先后顺序的,争议解决费用双方自行承担。
经甲乙双方商定做出如下协议:
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期顺延。
2、本工程报价外的工程或材料、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加项目当中。
3、工程量发生变化时,按竣工后双方核准的工程量计算为准。
4、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲表裁机构申诉。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
6、合同一式贰份,双方签各持壹份,合同自双方签字盖章之日起生效,并具有同等法律效力。
_______年_____月_____日。
法定代表人(签章):___________。
_______年_____月_____日。
双方协商,订立本协议,以共同恪守。如下:
1、三个房间(两卧室、一客厅,以下简称三个房间)打地角线,包暖气及管线(客厅要对称),房顶四周打石膏线,包三个房间的门、窗。客厅、卧室铺强化木地板,清除所有房间原有涂料,客厅、卧室打腻子,刷立邦漆两次。
2、通阳台的门窗处打一吧台,上方根据甲方要求(图纸)做一置物架。阳台东侧打一多用途柜(底下放鞋、上面书柜)、西侧打一吊柜,包阳台、铺磁砖、吊pvc板。
3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶,屋顶吊pvc板,厨房地面铺磁砖,打一灶台。
4、房间电源线路根据甲方要求适当调整,客厅门后一多用途柜(底下放鞋,上面挂衣服)。
5、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。
甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方负责施工。
施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。
________年______月______日至________年______月______日,如不能按期完成,每天将处罚金______元。
材料由甲方提供,甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币。
工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内一次将装修人工费付清。
装修项目的具体要求,由甲方提出,乙方实施。本协议未尽事宜,由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。
委托代理人:________。
营业执照号:________。
电话:________。
委托代理人:________。
电话:________。
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装修工程的有关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况。
工程地点:______________________________________。
工程内容及做法。
工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。
承包人包工、包料。
承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料。
承包人包工、发包人包料。
工程期限________天,开工日期________年____月____日,竣工日期______年____月____日。
合同价款:本合同工程造价为:________________________元,小写:______________元。
第二条工程监理若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供:
发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。
发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份,设计费____________元,由发包人支付。
第四条发包人义务。
提供施工期间的水源、电源。
负责协调施工队与邻里之间的关系。
施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。
参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第五条承包人义务。
施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。
严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。
保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的.畅通。
保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。
第七条材料的提供。
由承包人提供的材料、设备,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
第八条工期延误。
对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
工程量变化和设计变更。
发包人同意工期顺延的其他情况。
因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
发包人未按期支付工程款,工期相应顺延。
因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延因承包人原因造成工程质量存在问题的,在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的,返工费用由承包人承担,工期协商顺延,同一质量问题第二次整改工期不顺延。
第九条质量标准:
双方约定本工程施工质量标准:,施工过程中双方对工程质量发生争议,由武汉市装饰协会主管部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条工程验收和保修。
双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
水电施工改造完工,开关插座定位验收防水层经48小时试水不漏。
泥工粉砌新墙完毕,墙、地砖铺贴完工。
木工吊顶,木制品完工。
油漆工程完工。
全部工程完工。承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单。
工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。
本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月,12个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目,因外力引起的损坏和其它单位提供的设备,工程项目收费维修。
第十一条工程款支付方式。
双方约定按以下____方式支付工程款:
合同签定后,发包人按约定直接向承包人支付工程款的%预付款,即_________元泥工完工后,发包人按约定直接向承包人支付工程款的%进度款,即___________元逢单项工程完工验收后,发包人按约定直接向承包人支付増加项目后的追加款,油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人支付工程款%余额款,即_________元。全部工程完工后三天内支付余款%,即_________元.
签定合同后首付工程款的%,即________元以后按每期工程完工验收单签名后三天内付款,按第条分多次付款,水电改造定位完工验收后付第二次款20%,即________元泥工完工后付第三次款%,即_______元木工程完工后付第四次款%,即________元油漆工程完工后付第五次款15%,即_______元,全部完工后三天付余款%。变更追加款随验收签名时同期付清,即每次支付%工程款+变更项目差额。
其他支付方式:
工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程验收单并签字,发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。
工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。
第十二条违约责任。
合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
发包人未按期支付每次工程进度款的,每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元,十五天后乙方可中止合约由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元。
第十三条合同争议的解决方式。
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的,按下列第________种方式解决:
提交_________________________________________________仲裁;依法向人民法院提起诉讼。
第十四条几项具体规定。
程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用________________元。物业公司向业主的各项收费和押金由发包人支付。
施工期间,发包人将外屋钥匙________把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责交还锁________把,由承包人当场负责安装交付使用。
施工期间,承包人每天的工作时间为:上午________点______分至______点______分下午______点______分至______点______分。
第十五条其他约定事项:
第十六条附则。
本合同经双方签字后生效,合同履行完毕后终止。
本合同签订后工程不得转包。
本合同一式________份,双方各执________份。
合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
承包人:________发包人:________。
法定代表人:________。
委托代理人:________委托代理人:________。
________年_____月_____日。
甲方:_____________(以下简称甲方)。
乙方:_____________(以下简称乙方)。
为了充分保障公司未来稳步发展,取得更好业绩。甲乙双方本着诚信合作、优势互补、互惠双赢、共同发展的原则,达成一致如下协议:
第一条甲乙双方应提供下列相应证件:
甲方提供:
1、法定代表人身份证明;
2、营业执照;
乙方提供:
1、个人身份证。
第二条乙方为甲方从事——事务。
一、工作内容:
甲方聘请乙方作为本公司的业务代表,乙方负责管理甲方公司的所有新老客户。工作内容包括:寻找客户、客户关系维护、新客户开拓、产品成本核算。乙方负责业务上往来工作配合,交付工作,运营部门负责全权客户的运作、操作。(注:要多沟通与配合)。
二、工资待遇。
1、乙方帮甲方管理公司业务,甲方给予乙方固定月底薪工资,另加业绩提成。
2、甲方给予乙方固定月底薪工资:人民币_________元整。提成计算方法:提成按照新客户达成的服务费金额的___%作为首月提成;次月开始提成按照该客户所支付服务费金额的___%作为本月提成;甲方介绍的客户或订单,提成首月按固定5%计算,后按2%计算。
3、提成支付周期:按月度结算。(注:次月15号结算上月提成+底薪)。
三、业务开支。
1、日常业务开支:与新老客户业务往来所产生的应酬等费用,公司按票据、收据等进行核实后按80%的全额费用进行补足。
2、节日开支:凡是中秋节、农历新年等节日,需要给客户封红包、送礼品、赞助费等所需要费用由甲方另行支付,不在业务开支预算内。
四、过失费用。
乙方在业务或交接过程中,因乙方过失导致客户不想合作或退款的,讲扣除该客户所对应的提成同时,还要扣除本月总提成的10%。
五、甲乙双方应积极合作、共同发展、做大做强。
六、本协议书一式三份,甲乙双方各持一份,双方签字并盖章后生效。本协议书未尽事宜由双方协商解决,协商形式的补充协议与本协议书有同等效力。
七、本协议书有效期自______年__月__日至______年__月__日。如需续签,再拟定合同。
甲方(签章/签名)。
乙方(签章/签名)。
联系电话:
联系电话:
______年______月______日。
乙方:___________。
工程项目:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行店铺装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。
3、施工内容:详见装修施工图。
4、委托方式:按图纸包工不包料施工完成。
工程价款(金额大写)__________________元。待工程结束后一次性支付完毕。
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可,由甲方负责采购,材料质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
2、工程验收标准,双方同意参照市地方标准db31/t30—1999《住宅装饰装修验收标准》规定。乙方并提供三年的质量保修期。
3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
1、甲方责任:
(1)配合乙方及时供应所需施工材料,并免费提供施工所需水电;。
(2)按时支付工程款;。
(3)配合乙方现场施工工作。
2、乙方责任:
(1)按照施工图纸及装饰装修标准进行施工;。
(2)施工过程须杜绝浪费材料,对材料进行妥善保管,合理使用;。
(3)负责乙方施工人员意外保险,施工意外事故责任由乙方自负;。
(4)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。
(5)严格按照合同约定时间完成;。
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额______%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。
2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
本合同双方签字后生效,本合同一式____份,甲乙双方各执____份。
甲方(签章):_____________。
乙方(签章):_____________。
_________年______月______日。
_________年______月______日。
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程项目:
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装饰。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签定本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。
第一条:工程概况
一、工程地址:
二、居室规格:房型层(式)室厅卫。
三、施工内容:详见本合同附件《装饰施工内容表》。
四、委托方式:双方商定采取下列第种承包方式。
1.乙方包工、包全部材料;
2.乙方包工、部分包材料,甲方提供部分材料;
3.乙方包工、甲方包全部材料。
五、工程开工日期:年月日
六、工程竣工日期:年月日
工程总天数:天
第二条:工程价款
工程价款(金额大写)元。
第三条:质量要求
一、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附
件《家庭装饰工程主材料报价单》。
二、施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的
费用,应另签定补充合同。
三、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由
乙方负责。
第四条:材料供应
一、甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装饰工程,非经甲方同意,
不得挪作他用。
二、乙方提供的材料、如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用,如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
第五条:付款方式
一、合同一经签定,甲方按照下表中的约定直接向乙方支付工程款。
支付次数支付时间支付金额
第一次开工前三日年月日元
第二次工程进度过半年月日元
第三次工程验收合格年月日元
三、甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格
未结清工程价款时,不得交付使用。
四、工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件《家庭装饰工程工程变更表》,双方应签定补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。
第六条:争议解决
1.本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。
——市仲裁委员会申请仲裁;
——人民法院提起诉讼。
(将不选定的解决方式划出)
第七条:合同的'变更和解除
一、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后,重新签定补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
二、施工过程中,任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第八条:合同生效
一、本合同和合同附件由双方盖章、签字后生效。
二、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
三、本合同(包括合同附件、补充合同)一式份,甲乙双方及见证部门各执壹份。
甲方(业主):(签章)乙方:(签章)
住所地址:地址:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
签约地址:
签约日期:年月日
发包方(甲方):xx网络投资有限公司。
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定,甲乙双方通过协商,就乙方承包甲方机房装修工程达成如下协议。
第一条、工程项目概况。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围和内容;(详见附件:预算表及设计施工图)。
四、承包方式:该工程以包设计、包工包料、包质量、包安全、包工期、包保修的形式由乙方承包。
第二条、工程总造价(预算)人民币(大写):整。实际工程总造价按甲方验收合格后确认的工程量结算。
第三条、工期。
一、总工期为天(日历天),自乙方按期提供经甲方审查批准乙方的设计文件并经甲方签发开工通知书之日起开始计算至竣工验收合格之日止。(甲方的审查批准并不免除乙方设计错漏、缺陷等所应负的责任。
二、如遇下列情况,经甲方现场管理代表签字证明后,工期相应顺延:
(一)因甲方变更已经审查批准的工程设计,使已完成的工程需拆除更改;
(二)其它因甲方原因造成的延误工期;
(三)因不可控制的原因,经甲、乙双方协商同意延长工期的。
第四条工程质量。
一、工程质量按国家现行施工验收规范,应达到国家有关装修标准。
二、乙方必须严格遵守下列规定:
(一)乙方的设计文件须达到如下要求:
1、地面采用水磨石或普通耐磨砖;
2、不用吊天花;
3、墙面要求用白色ici或其它乳胶漆;
4、门采用甲级防火防盗铁门,窗采用铝合金双层密封窗;
5、装修所有材料应是防火材料;
6、预留好光缆、交流线的进出孔洞;
7、符合国家颁发的有关建筑工程设计的规范、规程和标准。
(二)乙方在工程施工还须达到以下要求:
2、隐蔽工程需在甲方代表在场的情况下进行测试验收合格后,方可进行下一道工序;
3、乙方不得未经甲方同意改变或破坏工程楼房的承重结构;
5、乙方在施工中应符合防火规范的要求。
第五条本工程所需的所有材料、设备由乙方购买及提供。
(一)乙方对其提供的材料必须提供质量合格证,乙方必须提供符合合同预算规定的材料进行施工,否则要承担相应的责任。
(二)乙方应向甲方提交列明材料品种、品牌、规格、颜色、材料等的清单,经甲方代表核实签字后可购买。材料到货后,经甲方代表验收后,方可用于工程施工,但该核实与验收不能免除乙方的责任。
(三)乙方对所有用于本工程的材料变更或代用其它材料的,应向甲方发出正式书面通知,经甲方同意并甲方代表签字认可后,方可用于工程。
第六条付款方式和结算。
二、经甲方验收全部工程验收合格,审定并办理竣工结算有关手续后10个工作日付至实际工程总造价的%。
三、剩余的工程价款,作为工程质量保证金,若乙方无违约行为,在保修期届满后个工作日内付清。
四、甲方支付工程备料款时,乙方须向甲方提供相当于付款金额的收据;验收合格结算时,乙方须向甲方提供符合国家财税规定的相当于实际结算工程总造价的%的`金额的合法有效发票;保修期满时,乙方须向甲方提供符合国家财税规定的相当于剩余的工程价款金额的合法有效发票。否则,甲方有权拒绝付款。
五、竣工结算:
工程竣工后,甲方验收合格后的十个工作日内办理竣工结算。
第七条施工与设计变更。
一、乙方交付并经甲方审查批准的设计图纸、说明和有关技术资料,作为竣工的有效依据,乙方不得擅自修改。
二、甲方如需变更、修改设计,必须将正式修改通知书和修改图纸送达给乙方,乙方应予以实施。
三、若由于甲方变更、修改设计,造成工程总造价增加,按实际工程造价结算。
第八条工程验收。
一、验收标准:工程竣工验收,以国家颁布的《工程施工及验收规范》和有关部门制订的竣工验收规定及经甲方批准的施工设计图纸及说明书、施工技术文件为依据。
二、验收方式(手段):乙方在完成装修工程项目并通过自检合格后,向甲方发出验收通知,由甲方派工程人员进行工程竣工验收。验收合格后,甲方向乙方出具竣工验收合格证明书。
三、甲方签署竣工验收合格证书之日起三日内,乙方应将完整的工程技术档案和竣工资料交付给甲方。
第九条保修期。
一、本工程的保修期为12个月,保修期自甲方签署竣工验收合格证书之日起计。
二、在规定的保修期内,凡因设计或材料或施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方完全负责并无偿保修。乙方在接到甲方通知后五天内负责免费返修,否则,甲方有权安排其他人员进行维修,费用在质量保证金中扣除,如质量保证金仍不足以支付的,乙方应向甲方补足。
第十条双方其他义务。
一、甲方委派为甲方现场管理代表,监督检查工程质量、进度、工程质量验收及其他事宜。
二、乙方在合同签订之日起天内提供完整的并经甲方批准的机房装修工程施工设计图、施工技术等资料。
三、乙方承包的工程任务,不得分包给其他任何单位,否则甲方有权解除合同,一切责任由乙方承担。
四、乙方委派为现场管理代表,乙方代表必须经常留守工地,保持与甲方联系,随时处理施工过程出现的问题。
五、乙方应按施工安全规范做好施工质量、安全的管理,并指定安全、防火负责人,保证构件堆放整齐,道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责,并应及时通报甲方及有关部门。
六、乙方在施工过程中每天应清理场地,工程竣工后的场地要进行清理(包括建筑周围的余泥及其他堆积泥,临时的生产和生活设施拆除等),并将门窗、玻璃、地面清扫干净。
七、竣工验收合格后,乙方施工单位人员必须在天内撤离施工场地。
八、因乙方设计或施工之故而造成的不符合装修标准的质量问题或工程的隐患在甲方验收时没能发现,乙方仍应负责免费整改。
第十一条违约责任。
一、由于本合同第三条规定之甲方原因致使本工程延期,乙方可相应顺延。
为规范住宅装饰装修施工,保护双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、建设部第110号令《住宅室内装饰装修管理办法》《室内装饰施工规范》以及其他有关法律、法规规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、协商的前提下达成如下协议,共同遵守。
一、工程概况。
1、甲乙双方的条件:
甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记、并取得建设主管部门颁发的建筑业企业资质证书(房屋建筑工程、建筑装修装饰工程专业)或取得省建筑装饰行业协会颁发的《住宅室内装饰装修施工能力》证明书的单位。
2、装饰施工地点:__________市区路(小区)幢号(单元)室。
3、住房结构:室厅结构,建筑面积平方米。
4、装饰施工内容:附件一《施工内容》含施工图纸、施工做法说明及工程预算书。
5、工程承包方式,采取下列第________种方式:
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料;
(3)乙方包工不包料(乙方包清工,甲方提供全部材料)。
6、本工程由设计。
7、工期:总工期为天,从___________年________月_______日开工,至___________年________月_______日交付。
如遇审批项目,工期以产权人或委托人到相关职能部门办妥备案手续之日起计算。
8、采用标准:国家及《家庭装饰装修工程质量规范》等有关标准。
二、工程价款及结算方式。
1、工程合同价款:(大写)__________________元(包含内容详见预算协议和清单)。设计费:__________________元。经双方认可变更施工内容时,变更部分的工程款按实结算;变更部分的管理费、税金等按原合同约定的比例进行调整。
2、付款方式:
(1)合同签订后天内工程施工开工前,甲方支付工程合同价款的______%;
(2)木工进场前或年月日前,甲方支付工程合同价款的______%;
(3)油漆进场前或年月日前,甲方支付工程合同价款的______%;
交纳第三期款【即上述第(3)项】时,甲、乙双方应对已变更项目的工程及工程量进行核实和计算,并按合同约定比例支付和收取。
(4)若留有尾款甲方应在本工程竣工验收合格后日内一次付清。
3、为保证甲、乙双方资金安全,甲方应到乙方财务部门缴纳,所有往来款项凭证均需盖乙方公司财务专用章方有效(工作人员、施工人员不得代收;收条不予认可)。
乙方收款部门联系电话:________________________。
三、施工准备及双方的义务。
(一)甲方工作。
1、甲方开工前,应当到房屋所在区建设局或其委托的物业管理部门办理装修备案手续并由其支付相应费用。装修过程中,禁止违法拆改、变动承重结构和建筑主体;禁止违法超过设计标准或规范,增加房屋使用荷载;禁止卫生间、厨房间移位、扩大或增设;不得擅自改变房屋外立面、搭建建筑物、构筑物、改变房屋使用性质。接受并服从物业的统一管理和指导监督。
在确保安全和不违规的原则下,确需改变房屋结构和使用性质的,应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案,经各区建设局办理装修备案手续,领取《住宅装修许可单》,方可施工。
同时,甲方对施工图纸、工程预算书予以认可后,签订合同,并按合同规定向乙方支付工程款。
2、甲方应在开工前天,向乙方进行现场交底;腾空房屋,清除影响施工的障碍物;对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。应向乙方提供施工需要的水、电等必备设施,并说明使用注意事项。
3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。非业主的住宅使用人,还需提供业主同意装饰装修的书面证明。
4、指派为甲方代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监管、验收、办理变更、工程款支付等手续和其他事项。
5、甲方指派第三方独立监理的。需另行签订《委托监理合同》。
(二)乙方工作。
1、对甲方进行施工图纸、施工做法说明的现场交底,拟定方案和进度计划,交甲方审定。
2、指派为乙方代表,负责合同履行。按双方认可的设计方案组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决办理由乙方负责的各项事宜。
3、未经甲方同意和所在建设局批准备案,不得随便改变房屋结构和使用性质。
4、因进行装饰装修施工造成相邻民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和赔偿责任。
5、与施工所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。
6、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。
四、材料的供应。
1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供的材料、商品清单》。
本工程甲方负责采购的材料、商品,应为符合设计要求的合格产品,必须符合国家标准,有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等,不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和商品。并应按时供应到现场。若因甲方原因不能及时提供,造成损失、延误工期由甲方承担;材料到场时乙方应办理验收手续,并承担成品及材料保护的责任。如甲方供应的材料、商品发生质量问题或规格差异或无法提供有关证明的,乙方应及时向甲方书面提出,甲方坚持使用经书面认可的,由此工程造成的损失或环保不达标,责任由甲方承担。
甲供材料的价款不列入合同价内,但由乙方负责施工、安装的,甲方应支付乙方相应的人工费及管理费等。
2、乙方提供的材料:详见附件三《乙方提供的材料清单》(或在预算书上注明)。
甲、乙双方签字认可的工程预算书中所核定的材料按合同规定均由乙方采购的,其质量必须符合国家标准,有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、质量等级、生产厂厂名、厂址等,不得使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和商品,所采购、使用的材料应得到甲方认可。用于本合同规定施工现场的材料和商品,非经甲方同意,不得挪作他用,如乙方违反此规定的,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。若乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料款的双倍补偿给甲方。
乙方提供的材料、商品,如不符合质量环保要求或名称、规格、型号、质量等级有差异的(不含双方认可),应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
五、安全生产。
施工图纸、施工做法说明及施工现场应符合防火、防事故的要求,主要包括电气、通讯线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的`安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故的发生。在装修过程中形成的各种固体、可燃液体等废物,应当按规定的位置、方式和时间堆放和清运。若违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的经济损失。
乙方应安全生产,文明施工。施工人员发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。
六、施工内容和工期的变更。
乙方严格按施工图纸和做法说明施工。
在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方在签订《工程项目变更单》后(详见附件四),乙方才能进行该项目施工;需逾期的,须双方签字认可。因甲方原因变更导致的经济支出和乙方损失,由甲方承担,工期相应顺延。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
七、工程质量及竣工验收的办法。
1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和浙江省地方标准《家庭装饰装修工程质量规范》为质量评定验收标准。
2、装饰装修工程竣工后,工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。
3、由于甲方原因造成的工程质量问题,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
5、甲方对工程存在的问题应及时向乙方工程部反映投诉,以免给双方造成更大的返工或损失。
乙方工程部电话:________________。
6、乙方自检合格后,应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续(见附件五《工程质量验收单》)。甲方未按约定日期参加验收的,拖延工期由甲方承担;无正当理由不参加验收超过三日的,由乙方按国家标准对工程进行现场验收,甲方对此验收结果予以认可。
7、工程内容全部施工完毕后,乙方以书面方式通知甲方进行竣工验收。甲方自接到验收通知后七日内须参加验收,若甲方无正当理由逾期不参加验收,视为验收合格。竣工验收合格后,乙方应提供工程质量合格证明(含试水记录)和第三方室内空气质量检测合格证书。
甲方对室内空气质量有异议时,可请有国家相关部门认可的专业检测单位予以认证并自负费用;若检测不达标则检测费用由乙方承担,乙方还需负责治理工作及承担治理费。(由于甲供材料、配饰等原因引起的由甲方承担所有费用)。
竣工验收合格后,双方办理移交手续,签署保修单,提交水电隐蔽工程图。双方竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。
双方未办理竣工合格验收手续,甲方不得入住。如甲方擅自入住或更换钥匙视同验收合格;甲方确需提前入住的,由双方以其他事项书面约定。
竣工验收在工程质量及经济方面存在个别且不涉及较大问题时,经双方协商一致,签订"解决竣工验收遗留问题协议"(作为竣工验收单附件)后,甲方可先行入住。
七、工程保修。
1、凡包工包料的"双包"工程,从竣工验收合格之日计算,保修期为二年。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
2、由于乙方原因造成质量问题,乙方无条件地进行维修。包清工的工程仅对所承包工程项目的施工质量实行保修。
3、由于甲方使用不当造成损坏或不能正常使用,不属保修范围。
4、凡由甲方自行采购并自己安排施工、安装的分项工程(如木地板、复合地板铺设、卫生洁具、浴霸等商品安装)其质量保修归甲方负责。
5、保修单须甲、乙双方签字盖章后有效。
八、纠纷处理。
住宅室内装饰装修工程发生纠纷的,由双方协商或者调解解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成的,当事人可按下列第种方式处理:
1、提交仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉;
九、其它约定事项。
十、本合同一式份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方:身份证号码:
乙方:身份证号码:
经甲乙双方友好协商,就乙方承包经营甲方事宜,达成如下条款双方共同遵照执行:
1、甲方提供给乙方承包经营的餐厅位于,面积共平方米。
2、餐厅附有经营所需设施、设备、用具(详见清单)。
乙方承包经营期限为:自年月日至年月日,承包期间年月日前为免租期(装修期间)。
1、承包费:双方订立合同之日,乙方交清当年租金万元,依照市场价三年一调价。
2、其他费用:乙方承包经营期间的物业管理费、水电费、税费、垃圾费、排污费等所有经营所需要交纳费用,期间与房产及土地相关的税费和保险费由甲方自行办理和承担(包含房屋租赁备案证明)。
3、合同第一条第2页双方清点以后万元价格折抵给乙方,随租金一同交纳给甲方。
1、甲方按给定提供餐厅给乙方经营餐饮,保证乙方独立自主经营。
2、为乙方提供现有的经营场所及餐饮设施、设备、用具等。
3、负责对乙方经营活动的合法性及食品卫生安全、质量、价格、服务等进行监督。
4、乙方办理消防、环保、工具等相关营业手续时,甲方应积极予以配合并提供有关文件资料。
5、租赁期间,甲方须处理或抵押该房屋,应当提前30天书面告知乙方,并保证合同有效不得影响乙方承租权。
6、如因甲方直接或间接导致乙方无法正常使用水、电、气等乙方有权力从租金中扣除相关损失(按每天万元计算)。
1、装修过程中不得擅自改变房屋结构,杜绝给房屋造成危险的任何隐患。
2、负责经营过程中餐厅所有设备、设施的维护、保养和维修,餐厅电梯乙方必须负责定期保养和维修,并确保合同期结束时餐厅固定资产完好和不流失,所有可移动物品乙方有权处置,对房屋所做的不可分享的固定装修归甲方所有。屋顶建设由乙方自行报有关部门审批,产生相关费用及任何问题自行解决,甲方须眉积极配合。
3、必须合法经营,主动接受政府有关部门及甲方的管理、检查、监督或相关处罚,受处罚后的一切善后事宜由乙方自理。
4、认真做好食品卫生安全、社会治安、消防安全用工等方面的工作,确保安全。
5、按合同规定如期交纳有关费用,并承担承包经营期内因乙方原因所产生的一切法律责任。
6、乙方转让承包或变相转让他人经营须经双方协商同意。
1、乙方迟延交付押金及承包费用,每迟延一日,应按拖欠金额每日千分之五向甲方支付违约金,未经甲方同意超过日未支付的,甲方有权终止合同,所收取押金作为违约金予以没收,给甲方造成损失的,还应当赔偿损失。
2、甲方因产权纠纷及债务纠纷等情况造成乙方损失的,甲方应负责全额赔偿,如造成乙方不法经营的,乙方有权解除合同,并要求甲方承担相当于本年租金总额的违约金,违约金不足赔偿乙方损失的,应赔偿差价。
3、本合同签订后,非本合同约定的情况下,甲乙双方不得终止或解除合同,甲方单方解除合同的,应赔偿乙方整年租金及房屋装修原值中的万元,若乙方单方解除合同的,乙方对房屋所做的不可分离的固定装修归甲方所有。
任何一方对因餐厅承包经营而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关工经三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方面书面同意的除外。
1、本合同承包期满或双方协商而终止。
2、合同终止后,合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。
本合同可根据各方意见进行修改或补充,由此形成的补充合同,与本合同具有相同法律效力。
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知对方,并自事件发生之日起十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明,征得对方同意方可免责。
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。
如果双方通过友好协商不能解决争议,可向所在地人民法院起诉。
本合同自甲乙双方在本合同上签字或加盖公章之日起生效。
本合同一式两份,具有相同法律效力,双方各执一份。
出租方(甲方):承租方(乙方):
法定代表人:法定代表人:
经办人:经办人:
联系地址:联系地址:
邮编:邮编:
电话:电话:
签约日期:签约日期:
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,结合本市家庭居室装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
1.工程地点:xx市xx区xx街xx小区xx楼xx号。
2.工程装饰装修面积:xx。
3.工程户型:xxxx。
4.工程内容及做法(见报价单和图纸);。
5.工程承包,采取下列第xx种方式:
(1)乙方包工、包全部材料(见附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(见附表二、三)。
6.工程期限xx日(以实际工作日计算);。
开工日期x20xx年xx月xx日;
竣工日期x20xx年xx月xx日。
7.工程款和报价单。
(1)工程款:本合同工程造价为(人民币)xx。
金额大写:xxxxxxxxx。
(2)报价单应当以《xx市家庭装饰工程参考价格》为参考依据,根据市场经济运作规则,本着优质优价的原则由双方约定,作为本合同的附件。
(3)报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的根据。
若本工程实行工程监理,甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
1.施工图纸采取下列第xx种方式提供:
(1)甲方自行设计的,需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份,甲方执一份,乙方执二份。
(2)甲方委托乙方设计的,乙方需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份,甲方执一份,乙方执二份。
2.双方提供的施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的要求。
3.双方应当对施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书予以签收确认。
4.双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方,也不得用于本合同以外的项目。
1.开工xxx日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。
2.无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。
3.负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。
4.遵守物业管理部门的各项规章制定。
5.负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。
6.不得有下列行为:
(1)随意改动房屋主体和承重结构。
(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。
(3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。
(4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。
(5)强令乙方违章作业施工的其他行为。
7.凡必须涉及6款所列内容的,甲方应当向房屋管理部门提出申请,由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明,再由房屋管理部门批准。
8.施工期间甲方仍需部分使用该居室的,甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。
9.参与工程质量施工进度的监督,参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。
1.施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定,安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。
2.严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定:
(1)无房屋管理部门审批手续和加固图纸,不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得加大楼地面荷载,不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。
(2)不得扰民及污染环境,每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动。
(3)因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和损失赔偿的责任。
(4)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。
(5)保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。
(6)保证施工现场的整洁,每日完工后清扫施工现场。
3.通过告知网址、统一公示等方式为甲方提供本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料的查阅条件。
4.甲方若为少数民族的,乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。
在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议,同时调整相关工程费及工期。工程变更协议,作为竣工结算和顺延工期的根据。
1.按由乙方编制的本合同家装《工程材料、设备明细表》所约定的`供料方式和内容进行提供。
(1)应当由甲方提供的材料、设备,甲方在材料设备到施工现场前通知乙方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收并办理交接手续。
(2)应当由乙方提供的材料、设备,乙方在材料、设备到施工现场前通知甲方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收,由甲方确认备案。
(3)双方所提供的建筑装饰装修材料,必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》,并具有由有关行政主管部门认可的专业检测机构出具的检测合格报告。
(4)如一方对对方提供的材料持有异议需要进行复检的,检测费用由其先行垫付;材料经检测确实不合格的,检测费用则最终由对方承担。
(5)甲方所提供的材料、设备经乙方验收、确认办理完交接手续后,在施工使用中的保管和质量控制责任均由乙方承担。
1.对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期应当顺延:
(1)工程量变化或设计变更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期顺延的其他情况。
2.对以下原因造成竣工的日期延误,工期应当顺延:
(1)甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;。
(2)甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;。
(3)因甲方责任造成工期延误的其他情况。
3.因乙方责任不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。
4.判断造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方责任的依据。
1.装修室内环境污染控制方面,应当严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的标准执行。
2.本工程施工质量按下列第xx项标准执行:
(1)《xxx市家庭居室装饰工程质量验收标准》;。
(2)《xxx市高级建筑装饰工程质量验收标准》。
3.在竣工验收时双方对工程质量、室内空气质量发生争议时,应当申请由相关行政主管部门认可的专业检测机构予以认证;认证过程支出的相关费用由申请方垫付,并最终由责任方承担。
1.在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:
(1)材料验收;。
(2)隐蔽工程验收;。
(3)竣工验收。
2.工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到竣工验收通知单后xxx日内组织验收。验收合格后,双方办理移交手续,结清尾款,签署保修单,乙方应向甲方提交其施工部分的水电改造图。
3.双方进行竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。
4.双方未办理验收手续,甲方不得入住,如甲方擅自入住视同验收合格,由此而造成的损失由甲方承担。
5.竣工验收在工程质量、室内空气质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题时经双方协商一致签订“解决竣工验收遗留问题协议”(作为竣工验收单附件)后亦可先行入住。
6.本工程自验收合格双方签字之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为xxxx年,有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为xxxx年。
1.合同签字生效后,甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款:
开工xxxx日前支付xxx;。
工程进度过半支付xxxxx。
竣工验收合格支付xxxxx。
2.工程进度过半,指工程中水、电管线全部铺设完成,墙面、顶面基层按工序要求全部完成,门、窗及细木白茬制品基本制安完成为界定工程过半的标准。
3.工程验收合格后,甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。自提交之日起xxxx日内如未有异议,即视为甲方同意支付乙方工程尾款。
4.工程款全部结清后,乙方向甲方开具正式统一发票为工程款结算凭证。
1.一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的,应当承担赔偿责任;因违反有关法律规定受到处罚的,最终责任由责任方承担。
2.一方当事人无法继续履行合同的,应当及时通知另一方,并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
3.甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三次工程款,每延误一日,应当向乙方支付迟延部分工程款xxx‰的违约金。
4.由于乙方责任延误工期的,每延误一日,乙方支付给甲方本合同工程造价金额xxx‰的违约金。
5.由于乙方责任导致工程质量和室内空气质量不合格,乙方按下列约定进行返工修理、综合治理和赔付:
(1)对工程质量不合格的部位,乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误,按xxx的标准支付违约金。
(2)对室内空气质量不合格,乙方必须进行综合治理。因治理造成工程的延期交付视同工程延误,按xxx的标准支付违约金。
(3)室内空气质量经治理仍不达标且确属乙方责任的,乙方应当向甲方返还合同的工程全部价款;甲方对不达标也负有责任的,乙方可相应减少返还比例。
本合同项下发生的争议,双方应当协商或向市场主办单位、消费者协会等申请调解解决,协商或调解解决不成时,向xx人民法院起诉,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
1.本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效。
2.本合同签订后工程不得转包。
3.双方可以书面形式对本合同进行变更或补充,但变更或补充减轻或免除本合同规定应当由乙方承担的责任的,仍应以本合同为准。
4.因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的,双方应当本着公平原则协商解决。
5.乙方撤离市场的,由市场主办单位先行承担赔偿责任;主办单位承担责任之后,有权向乙方追偿。
6.本合同履行完毕后自动终止。
甲方(签章):xxxxxx乙方(签章):xxxxxxx。
电话:xxxxx电话:xxxxx。
签订日期:20xx年xx月xx日签订日期:20xx年xx月xx日
本工程设计人:________。
电话:________。
施工队负责人:________。
电话:________。
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的室内装饰装修有关事宜(以下称工程),达成如下协议:
第一条工程概况。
1、工程名称:________。
2、工程地点:________。
3、承包范围:参见合同附件之预算表。
4、承包人包工、包部分主材、辅材。
第二条施工图纸。
2、施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前双方认可。
3、施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。
第三条甲方工作。
1、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。
2、提供符合施工要求的水源、电源。
3、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。
4、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。
5、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种费用。
第四条乙方工作。
1、参加有关施工图纸、效果图设计人员到现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认,办理工程施工人员的出入证。
2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。
3、严格执行有关施工现场管理的规定,不可扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场,因不文明施工造成的后果,乙方负全部责任。
4、工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。
第五条关于工期。
1、工期限________年________月________日;竣工日期________年________月________日。
2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的,工期顺延。因乙方及代理人(代表)原因导致工期延误的,工期顺延,如超过工期不能按时竣工,承包方需承担,并赔偿发包方不能按时开业所产生的相关费用。
3、因为如下因素影响而导致不能完成工作的,工期顺延,双方互不承担责任:
(1)遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、天灾、战争、暴乱等不可抗力;。
(2)经双方同意的工程量变化和设计变更;。
(3)因与甲方乙方无关的第三方的原因造成工程延误,第三方因素包括但不限于所在地(小)区的管理机构和隔壁邻居的无理行为:
(4)经甲方同意的属新型材料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费;。
(5)经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。
第六条关于材料供应和保管。
l、任何一方负责提供的材料和设备,均须是符合法律、法规规定的合格产品,还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场,并通知对方当事人验收签字确认。
2、提供方提供的任何材料和设备,如不符质量要求或规格有差异的,对方有权要求更换,提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分由提供方承担。
3、材料和设备进场后,统一由乙方负责保管和使用,如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失,应当由乙方负责,施工过程中的正常消耗除外。
第七条关于质量和验收。
l、工程以施工图纸、作法说明、设计变更和中华人民共和国国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327-20________)为质量评定验收标准,验收标准参照《住宅装饰施工质量验收客户手册》。
2、甲、乙方双方应及时办理隐蔽和中间工程的检查、验收手续;甲方不按时参加验收的,工期应予顺延。
3、由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第四方人员进行施工所导致的工程质量,由甲方自行负责。由乙方负责返工的,返工费用由甲方负责。
4、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应收到通知后1天内组织验收,并办理验收移交手续。
5、工程验收:工程项目按合格标准验收,其它不合格项目(不包括工程项目未完或成品程序未完成的项目)的维修或返工不影响竣工同期的确认,甲方对此应予以确认。
6、乙方承诺自竣工同期起,为工程项目保修一年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布对个别的工程项目或材料有特定保修或免保修的,以国家行政部门或者行业机构的规定为准。
7、甲乙两方约定的其它保修或免保修情况:保修一年,终身维护。
8、工程未验收的,甲方不得先行使用。
第八条工程款结算及付款方式。
1、双方约定按以下方式支付工程款:
合同生效后,发包人按下条款中的约定,直接向承包人支付工程款:按照工程进度支付工程款,支付次数为3次,即:开工十天第一次付款,为合同总款的50第二次支付为合同总款的30后七天内支付工程总造价的20%,支付约:元。
2、双方同意工程的结算方法为固定价格进行结算,本工程总价款为。
3、特别费用的约定事项:
(1)施工过程中,施工现场发生的一切水电费用由甲乙双方分别负责。
(2)所有墙地砖、贴脚线、家具、窗帘、主灯、软装饰,水电材料及工时费,所有卫生间洁具费用由甲方负责。
4、乙方按双方签暑的预算附件项目执行,如甲方增加或变更新的工程项目,涉及费用项目由甲方在支付中期款时一并付给乙方。
第九条附则。
1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,同具法律效力。
2、本合同履行完成后自动终止。
3、本合同经甲乙双方签字(盖章)生效。
4、合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(签章):________。
乙方(签章):________。
________年________月________日。
________年________月________日。
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.miekuo.com/fanwendaquan/hetongfanben/9810.html