水暖施工合同共（专业21篇）

施工合同的签订需要双方充分协商，确保各项条款符合法律法规并符合实际情况。接下来是一些施工合同样例，大家可以根据实际情况进行参考和借鉴。

水暖施工合同

为了明确双方的权利、义务、协调工作、确保配电工程质量和施工进度、顺利如期完成，依照《xxx合同法》的相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经过甲、乙双方友好协调签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程名称：泌阳县杨家集乡土地复垦项目。

第二条工程地点：泌阳县。

第三条工程内容：

1自低压柜出低压电缆至各个电动机，电缆铺设、桥架制作、线鼻压制、控制电缆铺设和变频器安装调试。

2图纸以内的所用工程有变动的地方经甲方同意后方可更改。

第四条施工工期：

1本工程自20xx年11月18日开始，至20xx年3月18日结束，总日历天数120天，完成全部施工任务。

2若遇不可抗拒的自然灾害、重大设计变更;甲方建筑工程不具备开工条件或甲方提供的设备未按期到场等原因时，乙方可向甲方提出工程顺延。

第五条工程价款：

第六条付款方式：

第七条双方责任：

1甲方提供的场所及施工环境能满足施工需要。

2施工的规划、桥架设计等由甲方提供方案，乙方负责施工。

3甲方协调施工范围内可能涉及到的单位或个人的关系，保证工程顺利进行。如发生非乙方原因造成的协调或赔偿费用，由甲方负责。

4甲方未按照本合同约定时间节点付款时，应支付乙方滞纳金，按工程造价的1﹪作为滞纳金。

5施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审。经会审后工程施工图及工程设计概算书作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

6乙方必须严格按图纸施工，保证施工质量，并有专人管理负责，做好施工质量监督及配合供电部对工程的验收。

7乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

8本合同签订后由乙方积极组织施工，保证工程在合同期内完成，若有延期，每延期一天向甲方交纳违约金200元。

第八条工程质量及验收：

乙方应严格按照设计要求和国家颁发的电器装置安装工程及验收范围进行施工，不合格的工程不准交工。如因乙方责任造成返工者，则有乙方承担一切损失。工程经验收合格、送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，甲方对工程质量做出评价，经双方签字盖章后，各持一份，即为工程移交。

第九条施工安全：

在施工过程中，由于乙方应当严格按照相关施工操作规定进行施工，在施工期间造成的一切事故或损失，由乙方承担所发生的一切费用及相关责任。施工中发生的其他意外事故及损失由乙方全部承担。

第十条解决纠纷方式：

本合同未尽事宜或遇有争议，双方协商解决。仍不能达成一致意见者，可向提交合同履行的人民法院处理。

第十一条合同份数：

本合同本一式陆份(具有同等效力)，甲方持五份，乙方持一份。合同自双方签章之日起生效，自完成约定工作内容自行终止。

甲方：泌阳县土地开发整理中心乙方：河南恒业建筑安装工程有限公司。

法定代表人：法定代表人：

委托人：委托人：

联系人：

电话：

水暖施工合同

工程承包人：__________（简称甲方）。

劳务分包人：__________（简称乙方）。

为了保证工程的施工进度，工程质量和施工安全,明确双方在施工全过程中的责任、权利和义务关系,依照《xxx合同法》,《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工事项协商达成一致,订立本协合同,共同信守。

一、劳务分包工作对象。

1、工程名称：__________。

2、工程地点：__________。

3、分包性质:包工不包料（含部分辅材及施工机具）。

二、工程分包项目：

1、按图纸设计要求（含设计变更通知单、技术变更核定单）和监理部及甲方有关安全技术交底要求进行工程所有水电安装含所有避雷联接工程，所有临时用电及空开配电箱和机械用电的安拆、维护，临时灯具安、拆。

2、由甲乙双方约定本工程为水电到户的方式进行分包，给水在水井间接至每户厨房米处且每户1管（即是说每户直接入一根给水水管），所有排水管含混凝土管接至主楼外21米处，室内所有线管、线盒的安装、强电在电井间接至每户空开箱内，并安装空开，楼层所需电缆及双电源箱安装，楼道公共部分照明，弱电箱及可视管、电线管预埋到每户，消防安装工程（一次预埋），每户的空调孔预留、厕所、厨房孔洞及柱、梁、剪力墙、现浇板内线管线盒的预留预埋。

3、水电工自己所用机械、焊机、焊条、安全帽、安全带和所需辅助材料工具等，由乙方自行负责。

三、合同价格。

1、工程量按设计图纸要求，含承包范围工作内容，所有临时用电及空开和机械用电的安拆与维护，以实际建筑面积__________按照__________元/m结算。

2、本协议书中所列费用为包干综合价，已包含施工管理费。施工管理费包括施工过程中的全部管理费外，还包括乙方在施工过程中所发生的停水、停电、雨班、因违章作业所造成的伤、残、亡事故、工具用具（除甲方已安装的塔吊外）、劳保用品、医疗卫生等费用。

四、质量及工期。

1、按国家相关建筑规范要求，工程质量达到合格，根据该工程的总体进度安排，必须服从现场管理员的合理安排，结合进度要求，合理安排施工作业人员，并组织施工作业人员无条件加班。工期按建设单位及项目部的要求，每延后一天惩罚元，提前一天奖励__________元。如遇不可抗拒因素，工期顺延。

2、乙方必须保证所承包的工程量达到合格标准。符合国家《施工验收规范》、《质量验评标准》的要求，在施工中如有不符合质量要求的一切返工损失由乙方全部负责，由于返工给甲方造成了材料损失则按甲方的实际成本计算，在乙方当月的劳务款中扣除；若乙方所做的产品质量不合格同，又拒绝返工，甲方有权单方向外高价点包，点包一切费用由乙方承担，在乙方劳务款中扣出。

3、本协议签订后，乙方因自身原因造成的退场，其班组方单甲方结算60%给乙方，安全质量保证金不予退还，损失由乙方自负。若影响甲方施工进度和现场管理，乙方要承担相应的经济责任。

4、乙方如因工人素质等原因达不到质量、工期要求，以及有违法乱纪行为发生等，甲方有权终止本协议，其余工资不予结算，安全质量保证金不予退还。

5、垫付人工费和生活费，正负零以下按照该项工程量的__________%支付劳务报酬；中途每八层按照所完成工程量的__________%支付。工程竣工及验收合格后支付到工程量总价__________%；剩余的__________%月后付清。

6、现场不能发生打架、斗殴，如发生一次罚款5000元，所产生的一切后果及法律责任、医药费等均由乙方自行负责。

7、进入现场必须戴安全帽、危险作业拴好安全带，如每发现一次罚款200元，场地内不能随意大小便，如发现一次严惩。

五、责任承担。

在施工中乙方必须认真细致地抓好安全工作，严格按照《建筑工程安全技术操作规范》进行生产作业，自觉履行《安全生产承包协议书》。在施工中有违反操作规程进行野蛮施工，不按规矩佩带安全防护设施等所造成的一切大小工伤事故，概由乙方自行负责其经济损失，并承担法律责任。如因其它原因在施工过程中出现的伤、残、亡等安全事故或安全事件所产生的经济和法律责任在10000元以下的由乙方自行负责，10000元以上的费用由甲、乙双方共同承担。

六、本协议未尽事宜，双方现场协商解决。

七、合同份数。

本协议一式二份，双方各执一份，签字盖手印生效，具有同等法律效力。

甲方：__________。

乙方：__________。

甲方代表：__________。

身份证号码：__________。

身份证号码：__________。

水暖施工合同

根据《xxx民法典》及有关规定，为明确双方权利，义务和责任关系，经甲、乙双方协商一致签订合同。

乙方承包甲方________县________工程所有水暖轻工。

水暖工程部分开工日期是按甲方的实际开工日期，交工日期由土建合同定。

此水暖工程按国家优级质量标准验收，争取创杯工程，经甲方，工程监理和工程师，质检站验收合格后，此水暖工程方为竣工。

工程价格按一口价________________包死。

1、甲方负责供应水暖工程所需的各种材料，机器设备除外。

2、工程在进行中和验收合格后，甲方会按时支付给乙方工程款，特殊情况除外。

1、乙方负责水暖部分安装过程中，省材省料，避免出现浪费现象和重复施工，否则甲方有权采取相应的处罚措施。

2、乙方组织人员认真按图纸施工，保证质量按时按质完成。外墙管道由甲方安排施工，相关费用由乙方承担。

3、在质量保修期内水暖工程出现的问题，乙方要及时维修和承担所发生的相关费用，如乙方维修不够及时，甲方有权用质保金请他人维修并扣除乙方所有质保金，并按违约责任处理。

1、未尽事宜，双方另行协商，协商不成按《合同法》相关规定执行。

2、向当地仲裁委员会申请仲裁。

身份证号：________________。

________年________月________日。

水暖施工合同

甲方：_____代表(以下简称甲方)。

乙方：_____代表(以下简称乙方)。

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程承包范围工程范围与内容：

施工图内所有的水电暖及弱电安装工程(施工图重大改变后工程量另行计算)。

1、室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;。

2、室内照明灯具及开关预埋及安装;。

3、从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装;。

4、防雷接地安装;。

5、弱电预埋及设备安装。

四、工程承包方式：

依据河南省(_____)国家定额下浮7%预以结算，以实际工程量为依据。材料价格按施工时的河南省三门峡市价格信息为依据(建委定额站材料价格信息)，材料购买后需甲方认可方可施工。

五、工期要求：

乙方必须在_____年_____月_____日前竣工。甲方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

六、质量标准工程质量：

按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定合格等级。

七、工程造价、付款方式及价款：

工程造价：预计元。

付款方式：前期五层完工后付五层总造价的60%，以后每施工完五层后付五层总造价的100%，最后施工完成，调试完毕验收合格付款至工程款结算价的97%，余3%作为保修金，按国家有关规定退还。

八、双方责任：

甲方责任。

1、按时甲方提供的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内。

2、甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

3、甲方提供施工用水、电源连接点及施工现场材料保管场所。

4、甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

5、按工程进度和合同约定，及时支付乙方的工程款。甲方不能按合同支付乙方工程款造成的工期贻误及由此造成的所有损失由甲方负责。

乙方责任。

1、土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程。

2、应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

3、施工现场水、电材料上下车及现场转运。

4、乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

5、现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

6、在没有交付甲方前必须保护设备设施，做好成品保护。

7、乙方食宿自理。

8、乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前报计划。

九、违约责任：

1、甲方违约责任：如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完成工程量。

2、乙方违约责任：

(1)如乙方违约，造成甲方损失由乙方负责赔偿。

(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工期延误，由乙方负责。

(3)双方约定的`工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误向乙方收取违约金。在结算时扣除。

(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担。

(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。

(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。

十、安全文明施工：

1、乙方在施工作业中要文明施工，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。

2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

3、乙方在施工作业中必须安全保护好甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生。如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工作自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。

十一、其它管理制度：

乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100——1000元的罚金，并依法追究其法律责任。

十二、未尽事宜，由甲方和乙方共同协商。

1、本合同经双方签字盖章后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

甲方：_____乙方：_____。

身份证号码：_____身份证号码：_____。

联系电话：_____联系电话：_____。

日期：_____日期：_____

水暖施工合同

乙方：_____。

本着互相信任的原则，就甲方的水暖工程达成以下协议：

一、装修施工的地点：

二、材料供应约实：

1、甲方提供材料，乙方必须至少提前三天向甲方提供下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

2、甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的.合格产品，并应按时供应到现场。乙方如发现甲方提供的材料由质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方的表示使用时，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

1、水暖工程图纸和变更图纸中的排水(不含消防、电气)。

2、承包造价：根据建筑面积实际工程量计算包工造价。小写：_____元。

四、付款方式：

1、工程进度款：按进度款的批付90%，工人到现场开工时，应先预支生活费用。

2、工程完工后，付全额的95%保证金后，工程施工完毕满6个月付清。

五、双方责任：

1、甲方负责提供乙方施工人员住宿，指定生产加工区域。

2、本协议一式二份，双方各执一份。本协议自签订之日起生效，付清全部工程款项后自行失效。

水暖施工合同

承包方：____________

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

第一部分工程概况

1、工程名称：______________

2、工程地点：______________

3、工程内容及承包范围：

（一）、电气工程（强、弱电）：

1）、人工：

a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。

b)动（电）力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。

c）弱电系统（电视、电话、宽带网、监控）：管路预留、预埋（含穿墙套管）及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。

d）防雷接地系统：施工图纸要求的全部施工内容。

e）火灾自动报警系统：管路（含穿墙套管）的预留、预埋，等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。

乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程（强、弱电）有关的工作均由乙方完成。

（二）、水暖工程：

1、人工：

a)给排水、消防用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，给排水系统、雨水管道、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

b)室内供暖：采暖系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，空调冷凝水管道的预留、预埋，该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

c)消防喷淋系统：该系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。

第二条：工期

合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。

第三条：工程质量等级：优良。

第四条:承包方式、合同价款及结算方式

1、承包方式：包工不包料

采用甲方与乙方协商按_________元/m2进行结算。

2、结算方式：包工不包料，安装工程管理及资料整编、工决算、保修。

第二部分双方一般责任

第五条：甲方代表

1、甲方驻施工现场代表姓名：

第六条：乙方代表

1、乙方驻施工现场代表姓名：

第七条：甲方工作

1、委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的'工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。

2、甲方负责提供水源、电源，保证施工需要。

3、甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。

第八条：乙方工作

1、向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。

2、按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。

3、负责安装过程中的质量，技术，变更及施工进度、安全管理工作，负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。

4、施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施损坏，乙方负责赔偿。

5、施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。

6、乙方在竣工前十日向甲方提供完整的竣工资料肆套。

第三部分进度计划和工期

第九条：进度计划

1、在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。

2、乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。

第十条：工期

1、乙方应严格按照甲乙双方认定的工期进行施工。

2、因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。

第四部分质量与验收

第十一条：施工中经检验质量不合格，乙方按甲方代表，质检部门的要求进行返工、修改，并承担费用。

第十二条：安装完毕，并调试合格。

第五部分合同价款与支付

第十三条：合同价款及支付

1、合同价款：元/m2。

第十四条：工程款支付

1、经双方研究，本合同签订后，乙方人员进场后，甲方按月进度付款，次月15日前支付上月进度款的70%。

2、工程竣工付至进度款的80%。

3、水暖电安装工程完工验收合格后，甲方付乙方工程结算款的97%。

4·、水电费以建设单位出具的水、电费收费。

第十五条：违约责任

1、甲方未能履行合同，出现以下情形之一，其经济损失由甲方承担，工期顺延。

(1)因图纸变更未能及时送达乙方；

（1）不能按期或按照甲方要求完成施工任务；

（2）工程质量不符合质量要求，需要返工/返修或重做；

（3）其他违反现场操作规定的事故发生。

第十六条：合同生效与终止

本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。甲乙双方另外签订维修合同。

第十七条：本合同未尽事宜，双方协商解决。

第十八条：本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

发包方（甲方）：承包方（乙方）：

代表人：代表人：

电话：电话：

时间：时间：

水暖施工合同

根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签定本合同。

一工程名称：______________________________。

二工程地点：______________________________。

三承包方式：

四承包方工程内容：

1、施工蓝图中所涵盖的全部水暖工作业内容。

2、施工图审查报告中的水暖工作业回执内容。

3、施工图纸会审记录的水暖工作业全部内容。

4、施工规范及国家地方主管部门颁布的强制性条文所包含的水暖工作业全部内容。

5、场内水平运输、垂直运输、堆码放平，水暖材料卸车。

五工程量按实际建筑面积计算，_______元∕平方米。

六工期要求：乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，每天罚款________元。如提前完成给予同等款项奖励。

七质量验收与计价方式：甲方对乙方的工作质量按如下方式进行验收与定价：甲方根据现行国家标准对乙方的施工质量进行实测、实量验收，必须达到质监部门、开发公司、监理及甲方认定的标准，如达不到应整改或返工重做，整改与返工的工料费均由乙方自负。

八乙方质量的基本要求是：

1、严格安照设计要求、图集规范施工。

2、乙方在完成每一施工部位或工序后，必须经清理完毕并自检互检合格后，才可报甲方核验，未经自检合格甲方可拒绝验收。

3、乙方对现场所有的施工成品负有保护的义务，如有损坏，均由乙方自费修复至原状。按照建设工程质量管理条例的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。

4、乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的`损失。

九付款方式：

1、施工阶段：_____，向乙方支付完成工程量应得工费的_______%。

2、乙方剩留的工程余款，水暖工程完工后_______天内，由甲方向乙方全部付清。

十限额用料：

乙方必须严格按照施工工序制作安装，损耗量控制在定额测定的损耗内，严禁长料短用，大料小用，未经施工员的书面指令同意擅自肢解水暖材料，由乙方向甲方赔偿所肢解材料三倍以上价格的材料款。

十一甲方的责任和义务：

1、向乙方提供施工图、施工操作的工作面。

2、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

3、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查和验收。

4、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

十二乙方的责任和义务：

1、本合同签定后应及时与所属成员签定用工合同和安全责任书。

2、严格遵守项目部的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

3、必须坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后启用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

4、服从甲方现场管理人员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保施工质量。

5、负责保护各类预埋管线、预留孔洞的完好和位置准确，不得任意堵塞或移动。

6、做好施工人员现场的工后清理，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活干净卫生。

7、乙方负责本班组人员施工现场和生活区的安全管理，如发生安全事故由乙方自行承担。

十三违约责任：

1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的。

2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;。

3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;。

4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;。

5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的;。

6、乙方承包人常擅离工作岗位，或乙方施工人员严重影响甲方后续工序的。

7、对乙方的违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、要求赔偿损失、终止合同并不支付剩余工程款等处罚。

十四本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。模板工程结束，款项结清时自行终止。

甲方：_____。

负责人：_____。

乙方：_____。

负责人：_____。

_____年_____月_____日。

水暖电安装施工合同样本

近年来,建筑产品日益向高层次、规模化的方向发展,而配套水暖电的安装工程量也随之加大，那么水暖电安装。

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

第一部分工程概况。

1、工程名称：榆林市第十二中学教师宿办楼水暖电安装工程。

2、工程地点：榆林市第十二中学。

3、工程内容及承包范围：

(一)、电气工程(强、弱电)：

1)、人工：

a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。

b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。

c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控)：管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。

d)防雷接地系统：施工图纸要求的全部施工内容。

e)火灾自动报警系统：管路(含穿墙套管)的预留、预埋，等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。

f)消防系统：管路预留、预埋、穿线，安装及调试相关设备等施工图纸要求内容。

乙方完成的工程内容不仅限于以上工作，所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成;一切以甲方的中标合同承包范围为乙方承包工程内容的前提和依据。

(二)、水、暖通、卫浴工程：

1、人工：

a)给排水、消防用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋，给排水系统、雨水管道、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。b)室内供暖：采暖系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋，空调冷凝水管道的预留、预埋，该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

c)消防喷淋系统：该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。

d)通风系统：该系统的安装、调试及施工配合等施工图纸要求内容。e)主体及装修阶段楼上的施工供水系统安装。

f)卫生洁具安装、试压、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

乙方完成的工程内容不仅限于以上工作，所有与水、暖通、卫浴工程有关的工作均由乙方完成;一切以甲方的中标合同承包范围为乙方承包工程内容的前提和依据。

以上工程甲方只负责提供主材，辅材一律由乙方自己负责。

第二条：工期。

合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。

第三条：工程质量等级：优良。

第四条:承包方式、合同价款及结算方式。

1、承包方式：包工不包料。

2、结算方式：以实际建筑面积结算，包工不包料。

第二部分双方一般责任。

第五条：甲方代表。

1、甲方驻施工现场代表姓名：

第六条：乙方代表。

1、乙方驻施工现场代表姓名：

第七条：甲方工作。

1、委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。

2、甲方负责提供水源、电源，保证施工需要。

3、甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。

第八条：乙方工作。

1、向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。

2、按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。

3、负责安装过程中的质量，技术，变更及施工进度、安全管理工作，负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。

4、施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施损坏，乙方负责赔偿。

5、施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。

6、乙方进场后，要服从甲方的现场及生活相关管理制度;若有违反，则按照甲方制定的相关处罚制度进行处罚(禁止喝酒、打架斗殴、赌博，罚款金额20xx~5000元);并且由此造成的一切损失，由乙方承担。

7、做好与甲方资料室的工程资料整编配合工作。为了创建省级文明工地，进场后乙方的所有上岗人员必须持‘省证’上岗，所有证件在甲方资料室备案登记(注：由甲方负责验收)。

8、乙方应严格按照现行施工验收规范，按照甲方提供的设计图纸进行施工。各道工序及隐蔽工程须经甲方及监理人员验收合格后，才能进行下一道工序的施工。

第三部分进度计划和工期。

第九条：进度计划。

1、在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。

2、乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。

第十条：工期。

1、乙方应严格按照甲乙双方认定的工期进行施工。

2、因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，

第四部分质量与验收。

第十一条：施工中经检验质量不合格，乙方按甲方代表，质检部门的要求进行返工、修改，并承担费用。

第十二条：安装完毕，并调试合格。

第五部分合同价款与支付。

第十三条：合同价款及支付。

1、合同价款：/m2。

第十四条：工程款支付。

1、经双方研究，本合同签订后，乙方人员进场后，甲方按月进度付款，次月15日前支付上月进度款的70%。

2、工程竣工付至进度款的80%。

3、水暖电安装工程完工验收合格后，甲方付乙方工程结算款的95%;剩余5%的工程款作为质保金，在质保期间内乙方所施工的工程出现任何问题，乙方无条件的无偿维修或返工，质保期限以甲方的中标建设工程承包合同中的有关条款为主。

第十五条：违约责任。

1、甲方未能履行合同，出现以下情形之一，其经济损失由甲方承担，工期顺延。

(1)因图纸变更未能及时送达乙方;。

(1)不能按期或按照甲方要求完成施工任务;。

(2)工程质量不符合质量要求，需要返工/返修或重做;。

(3)其他违反现场操作规定的事故发生。

第十六条：合同生效与终止。

本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。甲乙双方另外签订维修合同。

第十七条：本合同未尽事宜，双方协商解决。

第十八条：本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

发包方(甲方)：承包方(乙方)：

代表人：代表人：

电话：电话：

时间：时间：

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，水、电暖安装工程，甲方分包给乙方，具体条款如下：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程范围：

四、承包方式：包工、包安全、包进度;。

五、建筑面积：平方。

六、总造价：;。

七、付款方式：墙体和箱(1-3层)装完付，(3-6层)装完付，下水管装完付，上水装完付，暖气主管装完付。地暖装完付。室内线穿完付。完工验收合格付总款的97%，余款为质保金，一个采暖期十五日内付清。

八、工程进度。

甲方未及时给付乙方工程款，乙方有权停工，一切后果均由甲方负责，除自然因素外，乙方不得影响工程进度，如乙方原因造成停工，一切后果均由乙方负责全部责任。

九、安全措施。

施工措施由乙方布置，施工时符合国家建筑工程安全标准的要。

十、双方按本协议实施，不得违约，竣工结算完毕，本协议自行失效，本协议未尽事宜由双方协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。

建社单位：

甲方：联系电话：年月日。

施工单位：乙方：联系电话：年月日。

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就孙吉镇和谐小区工程项目的水、暖、电安装工程，经协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：;。

2、工程地点：;。

3、建筑面积：约平方米(以运城市测绘部门测绘的房屋面积为准)。

4、水暖电安装工程承包内容：水、暖、电安装工程含照明电线、线管敷设、插座(含线)等电位连接、避雷设施、上、下水管、地暖、水表表箱及磁卡电表，不包含热能计量表、地暖垫层。

5、承包方式：包工包料。

二、工程价款：

1、合同价款：每平方米单价;。

2、此单价不含税、配合费和管理费，乙方收款时只需要给甲方开收据即可。

3、因涉及变更和签证等原因导致本合同造价增减部分按下列方式执行：

(1)合同中有相同或相似价格，参照该价格执行;。

(2)无参照价格的，双方协商确定。

1、根据甲方的进度计划要求安排施工，并确保工程工期。本工程自20xx年月日至年月日。

2、施工期间，如因地震、停电以及不可抗力因素等双方认可的特殊情况造成的误工，工期依次顺延。

3、如因甲方原因造成的误工，甲方要求承担乙方的经济损失。

4、质量要求：合格，按国家相关规范验收，所使用的管、线等材料符合国标。如甲方指定某品牌产品造成乙方预算增加，差价部分甲方给予增加。

五、双方责任：

甲方责任：

1、提供图纸、技术交底;。

2、确保施工用水、电、水电费用由甲方承担;。

3、负责施工技术，质量进度检验和验收事宜;。

4、提供建设工地宿舍的全部材料及相关费用，乙方负责施工;。

5、做好工地安装与土建的协调工作。

乙方负责：

2、乙方不得将工程转包或分包给他人;。

3、所有管线必须敷设到建筑物70公分外;。

4、搞好文明施工，听从监理及甲方管理，做到工完干净;。

5、配合甲方做好质量检验、验收、收集资料工作。

六、付款方式：

1、以每幢楼为单位正负0，封顶后付实际完成工程量的80%;。

2、主体完工后封顶付工程量的80%;。

3、地暖安装完成后，付实际完成工程量的80%;。

4、电线安装完成后，付至总决算的90%;。

5、正式交工验收经甲方质监站监理验收合格后付至总决算价的98%;余总款2%作为质保金，工程交工一年后无质量问题一次性付清。

七、安全：

乙方在施工过程中，要注意自身的安全、严格做好安全防范措施，如因自身问题造成的安全事故，乙方责任自负，甲方不承担任何经济责任。

八、未尽事宜双方协商解决，协商不成，甲、乙双方均可起诉至盐湖区人民法院。

九、此合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

十、本合同双方签字盖章后生效，待甲乙双方约定完成后自动终止。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

代表人(签字)：代表人(签字)：

联系电话：联系电话：

年月日年月日。

。

水暖施工合同

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就孙吉镇和谐小区工程项目的水、暖、电安装工程，经协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：;。

2、工程地点：;。

3、建筑面积：约平方米(以运城市测绘部门测绘的房屋面积为准)。

4、水暖电安装工程承包内容：水、暖、电安装工程含照明电线、线管敷设、插座(含线)等电位连接、避雷设施、上、下水管、地暖、水表表箱及磁卡电表，不包含热能计量表、地暖垫层。

5、承包方式：包工包料。

二、工程价款：

1、合同价款：每平方米单价;。

2、此单价不含税、配合费和管理费，乙方收款时只需要给甲方开收据即可。

3、因涉及变更和签证等原因导致本合同造价增减部分按下列方式执行：

(1)合同中有相同或相似价格，参照该价格执行;。

(2)无参照价格的.，双方协商确定。

三、施工工期：

1、根据甲方的进度计划要求安排施工，并确保工程工期。本工程自____年__月__日至____年__月__日。

2、施工期间，如因地震、停电以及不可抗力因素等双方认可的特殊情况造成的误工，工期依次顺延。

3、如因甲方原因造成的误工，甲方要求承担乙方的经济损失。

4、质量要求：合格，按国家相关规范验收，所使用的管、线等材料符合国标。如甲方指定某品牌产品造成乙方预算增加，差价部分甲方给予增加。

四、双方责任：

甲方责任：

1、提供图纸、技术交底;。

2、确保施工用水、电、水电费用由甲方承担;。

3、负责施工技术，质量进度检验和验收事宜;。

4、提供建设工地宿舍的全部材料及相关费用，乙方负责施工;。

5、做好工地安装与土建的协调工作。

乙方负责：

2、乙方不得将工程转包或分包给他人;。

3、所有管线必须敷设到建筑物70公分外;。

4、搞好文明施工，听从监理及甲方管理，做到工完干净;。

5、配合甲方做好质量检验、验收、收集资料工作。

五、付款方式：

1、以每幢楼为单位正负0，封顶后付实际完成工程量的80%;。

2、主体完工后封顶付工程量的80%;。

3、地暖安装完成后，付实际完成工程量的80%;。

4、电线安装完成后，付至总决算的90%;。

5、正式交工验收经甲方质监站监理验收合格后付至总决算价的98%;余总款2%作为质保金，工程交工一年后无质量问题一次性付清。

六、安全：

乙方在施工过程中，要注意自身的安全、严格做好安全防范措施，如因自身问题造成的安全事故，乙方责任自负，甲方不承担任何经济责任。

七、未尽事宜双方协商解决，协商不成，甲、乙双方均可起诉至盐湖区人民法院。

八、此合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

九、本合同双方签字盖章后生效，待甲乙双方约定完成后自动终止。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

代表人(签字)：代表人(签字)：

联系电话：联系电话：

年月日年月日。

水暖施工合同

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

第一条合同依据。

本合同的法律依据是xxx《合同法》和《建设安装工程合同及施工条例》;工程内容及工程量是按贵州能达电力设计有限责任公司设计的《清镇寒坡岭110kv变电所新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地》施工图为依据进行计算及核定。

第二条工程名称、地点和范围及内容。

一、工程名称：清镇寒坡岭110kv变电所全所接地及照明安装工程。

二、工程地点:清镇寒坡岭110kv变电所内。

三、工程范围及内容:。

1：清镇寒坡岭110kv变电所防雷接地安装。

2：清镇寒坡岭110kv变电所全所照明安装。

第三条承包方式。

本工程甲方将工程以包工包料按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。(结算定额采用20xx年北京地区价目本;装置性材料预算价格执行贵州电力公司黔电定字(20xx)04号文件颁发的《关于发布贵州省电力建设装置性材料综合预算价格(20xx年价)的通知》;费用构成执行《电力工业基本建设预算管理制度及规定》(20xx年版);根据贵州省电力公司电技经[20xx]43、44号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。

第四条工程价款支付及结算方式。

1.该工程以贵州省遵义市正业电气安装工程有限责任公司编制的《清镇寒坡岭110kv变电所全所接地及照明工程预算书(其中工程款129760元)》为依据签订施工合同。

2.预付款方式：按工程预算书的工程款129760万元的%即万元(万元整)付给乙方。

3.结算方式：工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。

第四条工程质量标准、验收和保修条件。

本工程参照国家《110kv及以下电气安装规范》进行施工，相关验收标准执行国家及电力行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的保修期一年。

第五条双方协作事项。

甲方负责：

一：甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。

二:甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收.

乙方负责：

一：乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。

二：乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容，不得影响其他工程。

三：竣工资料报有关部门审核。

第六条违约责任。

按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。

第七条发生经济纠纷处理方式。

如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民法院申请仲裁。

第八条施工工期。

本工程年月日前完工。

第九条工程承包方式。

本工程合同价款是该工程的:人工费、机械费、辅材费、主材费。

第十条安全责任。

施工中的安全责任由乙方自行负责，独立承担相应责任。

第十一条工程造价。

本工程的工程款：暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整()，本工程包工包料按实结算。

第十二条合同份数。

本合同正本2份，双方各执正1份。

第十三条该合同经双方代表签字、盖章后生效。

甲方：(公章)乙方：

负责人：(签章)负责人：(签章)。

日期：年月日日期：年月日

水暖安装工程施工合同

发包方：

承包方：

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，本着诚信守约、平等互惠的原则，经双方协商一致，签订塔机安装合同。

(一)、安装塔机的概况。

1.1塔机型号：qzt-63。

1.2塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。

1.3塔机安装说明书。

1.4塔机安装高度说明：

(二)、安装塔机时间地点。

2.1地点：兰大渝中校区。

2.2时间：20xx年4月26日。

(三)、费用及付款。

3.1安装费、安检费资料费。

3.2安装完毕验收合格付款80%，经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。

(四)、甲方责任。

4.1提供安装塔机的全部技术资料。

4.2提供安装塔机的整件和合格配件。

4.3提供《甘肃建筑起重机械登记表》。

4.4督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。

4.5协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。

(五)乙方责任。

5.1应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。

5.2特种作业人员必须持证上岗(应提供单位名称及证书)。

5.3安装塔机，专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场，加强管理。

5.4编制塔机安装方案，并严格执行，确保塔机安装的质量。

5.5应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书，并严格执行，确保塔机安装过程的安全。

5.6安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。

(六)其它。

6.1合同未尽事宜，双方协商解决。如协商解决不成，则通过所在地法院裁决。

6.2合同一经双方签字、盖章即生效。

6.3合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

发包方：

承包方：

水暖施工合同

甲方：

乙方：

本着互相信任的原则，就甲方的水暖工程达成以下协议：

一、装修施工的地点：

二、材料供应约实：

1、甲方提供材料，乙方必须至少提前三天向甲方提供下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

2、甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。乙方如发现甲方提供的材料由质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方的表示使用时，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

1、水暖工程图纸和变更图纸中的排水(不含消防、电气)。

2、承包造价：根据建筑面积实际工程量计算包工造价。小写：元。

四、付款方式：

1、工程进度款：按进度款的批付90%，工人到现场开工时，应先预支生活费用。

2、工程完工后，付全额的95%保证金后，工程施工完毕满6个月付清。

五、双方责任：

1、甲方负责提供乙方施工人员住宿，指定生产加工区域。

2、本协议一式二份，双方各执一份。本协议自签订之日起生效，付清全部工程款项后自行失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

施工合同施工合同

为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的具体情况，特商定如下合同条款，共同遵守执行：

一、工程内容：

中心小学15间平房吊顶。具体如下：阳光塑料扣板吊顶，采用白色木质t形凹槽龙骨;角线采用3cm塑料线条，油面漆二遍。

二、承包单价：

按实际吊顶面积计算。包工包料：吊顶每平方米30元整;线条每米2元整。

三、双方责任：

1、甲方责任：

1)提供乙方人员的中午生活，施工用电。

2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及监督、实施与管理。

2、乙方责任：

1)严格按照设计变要求施工，提供的各种材料必须与经学校认定的样板一致，进场材料需经学校验收后方可使用。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥。

2)严格本施工自身的安全生产教育。遵守执行各项制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故。若发生安全事故由乙方负责。

3)绝对服从甲方的工程进度安排。保证足够的施工力量，负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。

4)爱惜甲方的一切机械设备，违章操作致使机械设备损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。

四、工程质量及验收标准：

工程质量必须达甲方的要求。由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责。

五、工期：

根据甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本项目的施工任务。

六、付款方法：

工程完工后，待工程验收合格后，三十天内结算并付清所有工程款。

七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

八、本合同一式三份，甲方执二份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包工程款时失效。

发包方(甲方)：(盖章)乙方：

代表：乙方（签字）：

签约时间：_______年____月____日。

水暖工程合同

甲方：（以下简称甲方）。

乙方：（以下简称乙方）。

甲、乙双方本着自愿、平等、互惠互利的原则，根据中华人民共和国《合同法》的有关规定，经双方充分协商，达成如下协议：

二、工程承包范围。

三。工程工期。

四、工程价款。

1、包工包料：对乙方采购材料的质量要求：乙方所采购的材料应该在运进现场前向甲方提供相应的产品合格证、检测报告、备案证等品质合格证明、生产厂家的质保承诺，并应当按照国家地方法规或甲方的要求进行必要的检测、复检，在材料使用前，向甲方提供国家指定检测部门出具的试验检测报告，未经实验检测检验的材料不得用于本工程，甲方发现使用的，有权要求乙方更换，因此所发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

2、包工不包料：

所需材料由乙方在开工前负责提供用量和使用时间，经甲方审核后组织采购，甲方有权对此部分材料做相应调整包括增项和减项，乙方必须予以认可。此部分材料运到现场后，乙方必须按所提报量及时接收并出具签字验收手续，妥善保管，严禁拒收，此项材料必须用于该项工程上，严禁挪作它用，一经发现乙方必须按所挪用材料价款的五倍承担违约金，乙方所使用的这部分材料超过决算用量时，超出部分的材料价款从乙方承包的工程价款中扣除。如果乙方使用的此项材料少于决算用量时，按甲方实际供应的数量决算，由此造成的损失由乙方承担。

五、质量技术要求。

1、工程质量等级：国家合格等级；

2、工程质量标准：达到辽宁省“世纪杯”工程标准；

3、工程质量验收：执行国家现行jgj—99《建筑施工安全检查标准》及jgj1。30—20xx建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范。

4、工程质量奖罚：如因乙方自己质量原因未达到双方约定的“世纪杯”标准，乙方应按其分项工程总价的1%承担违约金。

5、乙方对所施工的工程与甲方共同承担连带责任。

六、垫资能力：乙方应保证垫资能力，严格按合同约定履行义务，不得因资金问题停建、缓建、延期施工。如由于上述原因而影响工程质量及工期，则由乙方承担全部责任。如因乙方原因中途停建，对其完工的工程由甲方接管，对未结算部分不现给予结算。

七、工程款支付方式及时间。

1、本工程无工程预付款；

2、工程进度款的支付：

八、施工现场的管理。

乙方必须服从甲方的管理，具体包括施工人员的管理，施工现场管理，临时设施管理，安全管理，质量管理，具体管理细则详见附件一。

乙方必须服从甲方转发的建设单位代表人或工程师发出与分包工程有关的指令，并配备由相关主管部门认定的安全员和质检员，未经甲方允许，乙方不得私自与建设单位代表人或工程师发生工作联系，不得私自接收建设单位拔款，否则甲方有权解除合同（视为乙方停建），并将承担所接收款项双倍的违约金。

九、意外伤害保险及安全事故：乙方负责为施工人员办理人身意外伤害保险，且在施工期间发生的安全事故由乙方承担。事故赔偿按国家规定赔偿金额执行，并承担各项处罚费用，赔偿公司由此造成的经济损失及信誉损失。

十、民工工资：乙方应保证民工工资的按时发放（含甲方尚未支付乙方进度款期间），并向甲方出示真实有效的凭据（含已支付和尚未支付的人员工资清单），甲方不定期抽查乙方的工资发放情况，如发现未按规定支付，由甲方从乙方进度款中扣除，并罚款500元/每人每次。

十一、已完工程量报表：乙方应按甲方要求提前一周向甲方报送当周已完工程量报表及下周工作计划。

十二、竣工资料：

1、乙方应按合同约定（本合同、施工总包合同及相关附件），对分包工程进行施工、竣工验收和保修。

2、乙方应按甲方要求（时间及工程进度）提供相关验收资料，向甲方进行交验。工程竣工前，乙方首先组织本单位技术负责人、工程师、质检员和各班组长，根据施工合同要求、《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定对单位工程进行全面自检和整改。整改后向甲方报送工程技术档案资料。

十三、工程保护：已完工工程及在建工程未交付甲方前（以交接协议书为准），由乙方负责已完工程的清洁、保护工作，保护期间发生损害的由乙方负责。分项工程竣工验收合格后，乙方应在3日内撤出场地，如有滞留工人影响双方交接，将给予乙方每日按分包工程总价的1%惩处。

十四、保修期及保修金：本工程质保期限年（自竣工验收合格之日起），若质保期内出现因乙方原因产生的问题，乙方应在接到通知后48小时内赶到现场维修，如无能力修复，甲方委托其他单位维修，费用由乙方承担，发生紧急事故，乙方接到通知后应立即到达事故现场。

本工程质量保证金为元，返还时间：。

十五、其它：甲方与建设单位签订的建设工程施工合同及补充协议对乙方具有同等效力。（详见总承包施工合同、施工必读等相关资料）。

十六、违约责任。

1、甲方违约责任。

（1）甲方未按照合同约定支付工程款，应承担乙方的相应损失。

（2）因甲方原因导致乙方延误工期，工期顺延。

（3）因甲方原因解除合同，仅对乙方的已完工程按实结算。

2、乙方的违约责任。

（1）乙方违反本协议所约定的各项制度，乙方则按照相应约定承担违约责任和违约金。

（2）乙方因自身原因延误工期，每逾期一日，按分包工程总价的5%承担违约金，如果逾期超过7日，甲方有权解除与乙方的合同，乙方无条件退场，并负责赔偿给甲方造成的所有损失。

（3）如因乙方原因造成严重的质量事故，乙方应赔偿甲方的所有经济损失。

（4）在施工中，乙方的工程质量达不到合同约定的质量标准，而被建设单位的代表、监理指令或要求整改、拆除、返工、重建，所发生的一切费用均由乙方自行承担，并承担甲方由此造成的经济损失。

（5）甲方支付乙方的工程款时，乙方应无条件地提供本分项工程所有工人工资表明细，否则甲方拒绝支付工程款。

（6）乙方在施工中要严格安全管理，按章操作。若在施工中违章指挥、违章操作，并因此导致发生安全事故，所造成的一切经济损失均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

十七、争议的解决。

双方因本合同发生争议时，应协商解决，协商不成时，任何一方可向当地人民法院起诉。

十八、本合同自双方签字、盖章之日起生效。

甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：

水暖施工合同

甲方：代表(以下简称甲方)。

乙方：代表(以下简称乙方)。

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程承包范围工程范围与内容：

施工图内所有的水电暖及弱电安装工程(施工图重大改变后工程量另行计算)。

1、室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;。

2、室内照明灯具及开关预埋及安装;。

3、从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装;。

4、防雷接地安装;。

5、弱电预埋及设备安装。

四、工程承包方式：

依据河南省(20xx)国家定额下浮7%预以结算，以实际工程量为依据。材料价格按施工时的河南省三门峡市价格信息为依据(建委定额站材料价格信息)，材料购买后需甲方认可方可施工。

五、工期要求：

乙方必须在年月日前竣工。甲方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

六、质量标准工程质量：

按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定合格等级。

七、工程造价、付款方式及价款：

工程造价：预计元。

付款方式：前期五层完工后付五层总造价的60%，以后每施工完五层后付五层总造价的100%，最后施工完成，调试完毕验收合格付款至工程款结算价的97%，余3%作为保修金，按国家有关规定退还。

八、双方责任：

甲方责任。

1、按时甲方提供的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内。

2、甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

3、甲方提供施工用水、电源连接点及施工现场材料保管场所。

4、甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

5、按工程进度和合同约定，及时支付乙方的工程款。甲方不能按合同支付乙方工程款造成的工期贻误及由此造成的所有损失由甲方负责。

乙方责任。

1、土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程。

2、应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

3、施工现场水、电材料上下车及现场转运。

4、乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

5、现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

6、在没有交付甲方前必须保护设备设施，做好成品保护。

7、乙方食宿自理。

8、乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前报计划。

九、违约责任：

1、甲方违约责任：如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完成工程量。

2、乙方违约责任：

(1)如乙方违约，造成甲方损失由乙方负责赔偿。

(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工期延误，由乙方负责。

(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误向乙方收取违约金。在结算时扣除。

(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担。

(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。

(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。

十、安全文明施工：

1、乙方在施工作业中要文明施工，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。

2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

3、乙方在施工作业中必须安全保护好甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生。如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工作自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。

十一、其它管理制度：

乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100——1000元的罚金，并依法追究其法律责任。

十二、未尽事宜，由甲方和乙方共同协商。

1、本合同经双方签字盖章后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

甲方：乙方：

身份证号码：身份证号码：

联系电话：联系电话：

日期：年月日日期：年月日

水暖施工合同

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就孙吉镇和谐小区工程项目的水、暖、电安装工程，经协商达成一致，订立本合同。

1、工程名称：;

2、工程地点：;

3、建筑面积：约平方米(以运城市测绘部门测绘的房屋面积为准)

4、水暖电安装工程承包内容：水、暖、电安装工程含照明电线、线管敷设、插座(含线)等电位连接、避雷设施、上、下水管、地暖、水表表箱及磁卡电表，不包含热能计量表、地暖垫层。

5、承包方式：包工包料。

1、合同价款：每平方米单价;

2、此单价不含税、配合费和管理费，乙方收款时只需要给甲方开收据即可。

3、因涉及变更和签证等原因导致本合同造价增减部分按下列方式执行：

(1)合同中有相同或相似价格，参照该价格执行;

(2)无参照价格的，双方协商确定。

1、根据甲方的进度计划要求安排施工，并确保工程工期。本工程自20xx年月日至年月日。

2、施工期间，如因地震、停电以及不可抗力因素等双方认可的特殊情况造成的误工，工期依次顺延。

3、如因甲方原因造成的误工，甲方要求承担乙方的经济损失。

4、质量要求：合格，按国家相关规范验收，所使用的管、线等材料符合国标。如甲方指定某品牌产品造成乙方预算增加，差价部分甲方给予增加。

甲方责任：

1、提供图纸、技术交底;

2、确保施工用水、电、水电费用由甲方承担;

3、负责施工技术，质量进度检验和验收事宜;

4、提供建设工地宿舍的全部材料及相关费用，乙方负责施工;

5、做好工地安装与土建的协调工作。

乙方负责：

2、乙方不得将工程转包或分包给他人;

3、所有管线必须敷设到建筑物70公分外;

4、搞好文明施工，听从监理及甲方管理，做到工完干净;

5、配合甲方做好质量检验、验收、收集资料工作。

1、以每幢楼为单位正负0，封顶后付实际完成工程量的80%;

2、主体完工后封顶付工程量的80%;

3、地暖安装完成后，付实际完成工程量的80%;

4、电线安装完成后，付至总决算的90%;

5、正式交工验收经甲方质监站监理验收合格后付至总决算价的98%;余总款2%作为质保金，工程交工一年后无质量问题一次性付清。

乙方在施工过程中，要注意自身的安全、严格做好安全防范措施，如因自身问题造成的安全事故，乙方责任自负，甲方不承担任何经济责任。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

代表人(签字)：代表人(签字)：

联系电话：联系电话：

年月日年月日

水暖施工合同

乙方：_____

本着互相信任的原则，就甲方的水暖工程达成以下协议：

一、装修施工的.地点：

二、材料供应约实：

1、甲方提供材料，乙方必须至少提前三天向甲方提供下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

2、甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。乙方如发现甲方提供的材料由质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方的表示使用时，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

三、乙方施工内容：

1、水暖工程图纸和变更图纸中的排水(不含消防、电气)。

2、承包造价：根据建筑面积实际工程量计算包工造价。小写：_____元。

四、付款方式：

1、工程进度款：按进度款的批付90%，工人到现场开工时，应先预支生活费用。

2、工程完工后，付全额的95%保证金后，工程施工完毕满6个月付清。

五、双方责任：

1、甲方负责提供乙方施工人员住宿，指定生产加工区域。

2、本协议一式二份，双方各执一份。本协议自签订之日起生效，付清全部工程款项后自行失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

水暖施工合同

甲方：身份证号码：电话：

乙方：____________身份证号码：_____________________电话：

根据«中华人民共和国合同法»«中华人民共和国建筑法»«建设工程质量管理条例»及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签定本合同。

一工程名称：______________________________。

二工程地点：______________________________。

三承包方式：

四承包方工程内容：

1、施工蓝图中所涵盖的全部水暖工作业内容。

2、施工图审查报告中的水暖工作业回执内容。

3、施工图纸会审记录的水暖工作业全部内容。

4、施工规范及国家地方主管部门颁布的强制性条文所包含的水暖工作业全部内容。

5、场内水平运输、垂直运输、堆码放平，水暖材料卸车。

五工程量按实际建筑面积计算，_______元∕平方米。

六工期要求：乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，每天罚款________元。如提前完成给予同等款项奖励。

七质量验收与计价方式：甲方对乙方的工作质量按如下方式进行验收与定价：甲方根据现行国家标准对乙方的施工质量进行实测、实量验收，必须达到质监部门、开发公司、监理及甲方认定的标准，如达不到应整改或返工重做，整改与返工的工料费均由乙方自负。

八乙方质量的基本要求是：

1、严格安照设计要求、图集规范施工。

2、乙方在完成每一施工部位或工序后，必须经清理完毕并自检互检合格后，才可报甲方核验，未经自检合格甲方可拒绝验收。

3、乙方对现场所有的施工成品负有保护的义务，如有损坏，均由乙方自费修复至原状。按照«建设工程质量管理条例»的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。

4、乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。

九付款方式：

1、施工阶段：，向乙方支付完成工程量应得工费的_______%。

2、乙方剩留的工程余款，水暖工程完工后_______天内，由甲方向乙方全部付清。

十限额用料：

乙方必须严格按照施工工序制作安装，损耗量控制在定额测定的损耗内，严禁长料短用，大料小用，未经施工员的书面指令同意擅自肢解水暖材料，由乙方向甲方赔偿所肢解材料三倍以上价格的材料款。

十一甲方的责任和义务：

1、向乙方提供施工图、施工操作的工作面。

2、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

3、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查和验收。

4、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

十二乙方的责任和义务：

1、本合同签定后应及时与所属成员签定用工合同和安全责任书。

2、严格遵守项目部的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

3、必须坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后启用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

4、服从甲方现场管理人员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保施工质量。

5、负责保护各类预埋管线、预留孔洞的完好和位置准确，不得任意堵塞或移动。

6、做好施工人员现场的工后清理，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活干净卫生。

7、乙方负责本班组人员施工现场和生活区的安全管理，如发生安全事故由乙方自行承担。

十三违约责任：

1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的。

2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;。

3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;。

4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;。

5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的;。

6、乙方承包人常擅离工作岗位，或乙方施工人员严重影响甲方后续工序的。

7、对乙方的违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、要求赔偿损失、终止合同并不支付剩余工程款等处罚。

十四本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。模板工程结束，款项结清时自行终止。

甲方：

负责人：

乙方：

负责人：

水暖施工合同

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国建设安全管理条例》及其他相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经内蒙古巨华集团大华建筑安装有限公司第 项目部（以下简称甲方）与（以下简称乙方）共同协商，现就 （工程）劳务施工承包事宜意见达成一致，订立本合同。

工程名称： 工程地点：

1、该工程所有给、排水、供暖图中表述的内容和完成后与原有建筑的连接（碰头）等。负责工程的质量自检，通水试验记录，安全操作教育、成品保护；工程资料的整理会签。

2、服从现场施工员的指挥，有事要用文字方式与甲方管理部门联系，做好工人的现场管理工作。

1、计划开工日期：年月日，

计划完工日期：年月日，总日历天数天；

2、主要节点工期：

3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。

乙方所承包工程范围内的工程质量必须达到

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、本合同；

2、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范：

注：上述文件均应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

本合同适用标准规范： gb50242－20xx

1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物质需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、原材料管理，计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。

2、负责与业主、监理、设计及有关部门进行工作联系，协调现场工作关系。

3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要，对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、由违法乱纪行为的人员予以清退。

4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用电，其费 用 。

7、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

1、遵循国家政策和法律法规，遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责。根据业主或甲方的设计要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

3、应按本工程需要配备的施工员、技术员、质检员(持证)、安全员（持证）要求，全部到位。技术工人必须按国家规定持有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%。

4、服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理。接受甲方随时对其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况的检查。

5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

6、按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动用工合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案）到本人手中，并承担因此项工作部到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。

8、为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）。

9、进场施工人员必须持有本人有效身份证明，并要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件。禁止录用18岁以下的`未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员，禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

10、乙方应保证在施工高峰期需到位的人员最低数量人，农忙 季节的人员最低数量人。

1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关规章制度等方面的教育。依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方施工及相关工作的实施情况，使其体系有效进行。

2、乙方应遵守工程工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工，加强对现场操作工人的安全教育，认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产，随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。

发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

3、乙方要严格执行监视主管部门以及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。要加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拨制，根据工程计划需要向乙方提供。

2、乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放等）。因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

3、材料按预算分析量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。 如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。

1、承包方式： 承包单价：

2、承包价格所包含的内容：

承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工作和调遣费、小型机具费用、各类材料的场内二次倒运、自然气候影响停水、停电、待料等不可遇见工日费用，包括小型周转材料的领用、装卸、堆放、看护、保管、退库、劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）、安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等），文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工），承包工程范围内的配合测量防线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工，预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用。

3、本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，交甲方生产处审核后作为支付劳务承包费用的依据。

2、甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点）。 每月支付上月工程量结算的%。所承包工程完工后支付结算款的 %，余款%待所承包工程竣工验收达到合同要求后付清（结算款支付额为扣除工程维修保修金数额后的数额）。

1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，

乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收。甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后在进入下道工序施工作业。验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不得延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收。甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合（配合第三方工作的费用另外协商）。

1、保修范围： 期限：

2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方需求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

工程保修期按国家有关规定执行。

1、乙方负责人必须为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险，并支付保险费用。

2、保险事故发生时，甲、乙双方由责任采取必要的措施减少损失。

1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。

（1）、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）、调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）、仲裁机构要求停止合同工作；

（4）、法院要求停止合同工作。

1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金元。

2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项指标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额，若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成的后果。

3、本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一个月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。

1、不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同。当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。

2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

3、因不可抗力事件延误的工作时间应顺延。

4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

2、因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方要妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工现场。甲方应按合同约定支付已完工作劳务报酬。

双方履行合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后，保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

本合同一式份，甲方份，乙方份。

双方约定本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

合同签订时间： 年 月 日

合同签订地点：

甲方（签章）乙方（签章）

水暖施工合同

承包方：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

第一部分 工程概况

1、工程名称：彬县体育中心综合训练馆水暖电安装工程

2、工程地点：咸阳市彬县

3、工程内容及承包范围：

（一）、电气工程（强、弱电）：

1）、人工：

a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。

b)动（电）力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。

c）弱电系统（电视、电话、宽带网、监控）：管路预留、预埋（含穿墙套管）及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。

d）防雷接地系统：施工图纸要求的全部施工内容。

e）火灾自动报警系统：管路（含穿墙套管）的预留、预埋，等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。

乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程（强、弱电）有关的工作均由乙方完成。

（二）、水暖工程：

1、人工：

a)给排水、消防用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，给排水系统、雨水管道、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

b)室内供暖：采暖系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，空调冷凝水管道的预留、预埋，该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

c)消防喷淋系统：该系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。

第二条：工期

合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。

第三条：工程质量等级：优良。

第四条:承包方式、合同价款及结算方式

1、承包方式：包工不包料

采用甲方与乙方协商按 元/m2进行结算。

第五条：甲方代表

1、甲方驻施工现场代表姓名：

第六条：乙方代表

1、乙方驻施工现场代表姓名：

第七条：甲方工作

1、委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。

2、甲方负责提供水源、电源，保证施工需要。

3、甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。

第八条：乙方工作

1、向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。

2、按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。

3、负责安装过程中的质量，技术，变更及施工进度、安全管理工作，负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。

4、施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施损坏，乙方负责赔偿。

5、施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。

6、乙方在竣工前十日向甲方提供完整的竣工资料肆套。

第三部分 进度计划和工期

第九条：进度计划

1、在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。

2、乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。

第十条：工期

1、乙方应严格按照甲乙双方认定的工期进行施工。

2、因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。

第四部分质量与验收

第十一条：施工中经检验质量不合格，乙方按甲方代表，质检部门的要求进行返工、修改，并承担费用。

第十二条：安装完毕，并调试合格。

第五部分合同价款与支付

第十三条：合同价款及支付

1、合同价款： 元/m2。

第十四条：工程款支付

1、经双方研究，本合同签订后，乙方人员进场后，甲方按月进度付款，次月15日前支付上月进度款的 70 %。

2、工程竣工付至进度款的80%。

3、水暖电安装工程完工验收合格后，甲方付乙方工程结算款的97%。

4· 、水电费以建设单位出具的水、电费收费。

第十五条：违约责任

1、甲方未能履行合同，出现以下情形之一，其经济损失由甲方承担，工期顺延。

(1)因图纸变更未能及时送达乙方；

（1） 不能按期或按照甲方要求完成施工任务；

（2） 工程质量不符合质量要求，需要返工/返修或重做；

（3） 其他违反现场操作规定的事故发生。

第十六条：合同生效与终止

本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。甲乙双方另外签订维修合同。

第十七条：本合同未尽事宜，双方协商解决。

第十八条：本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

发包方（甲方）： 承包方（乙方）：

代表人： 代表人：

电话：电话：

时间： 时间：

水暖施工合同

甲方：_____代表(以下简称甲方)

乙方：_____代表(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程承包范围工程范围与内容：

施工图内所有的水电暖及弱电安装工程(施工图重大改变后工程量另行计算)。

1、室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

2、室内照明灯具及开关预埋及安装;

3、从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装;

4、防雷接地安装;

5、弱电预埋及设备安装。

四、工程承包方式：

依据河南省(_____)国家定额下浮7%预以结算，以实际工程量为依据。材料价格按施工时的河南省三门峡市价格信息为依据(建委定额站材料价格信息)，材料购买后需甲方认可方可施工。

五、工期要求：

乙方必须在_____ 年_____ 月_____ 日前竣工。甲方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

六、质量标准工程质量：

按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定合格等级。

七、工程造价、付款方式及价款：

工程造价：预计 元

付款方式：前期五层完工后付五层总造价的60%，以后每施工完五层后付五层总造价的100%，最后施工完成，调试完毕验收合格付款至工程款结算价的97%，余3%作为保修金，按国家有关规定退还。

八、双方责任：

甲方责任

1、按时甲方提供的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内。

2、甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

3、甲方提供施工用水、电源连接点及施工现场材料保管场所。

4、甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

5、按工程进度和合同约定，及时支付乙方的工程款。甲方不能按合同支付乙方工程款造成的工期贻误及由此造成的所有损失由甲方负责。

乙方责任

1、土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程。

2、应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

3、施工现场水、电材料上下车及现场转运。

4、乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

5、现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

6、在没有交付甲方前必须保护设备设施，做好成品保护。

7、乙方食宿自理。

8、乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前报计划。

九、违约责任：

1、甲方违约责任：如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完成工程量。

2、乙方违约责任：

(1)如乙方违约，造成甲方损失由乙方负责赔偿。

(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工期延误，由乙方负责。

(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误向乙方收取违约金。在结算时扣除。

(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担。

(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。

(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。

十、安全文明施工：

1、乙方在施工作业中要文明施工，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。

2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

3、乙方在施工作业中必须安全保护好甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生。如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工作自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。

十一、其它管理制度：

乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100——1000元的罚金，并依法追究其法律责任。

十二、未尽事宜，由甲方和乙方共同协商

1、本合同经双方签字盖章后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

甲方：_____ 乙方：_____

身份证号码： _____身份证号码：_____

联系电话：_____ 联系电话：_____

日期：_____ 日期：_____