随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。合同的格式和要求是什么样的呢?下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
乙方:
为了保证工程质量,按时完成施工任务,根据_合同法的相关规定,本着自愿、平等的原则,经甲乙双方友好协商,特订立如下合同。
一、工程地点:
二、工程内容:安徽省乾球光电科技公司厂房公寓楼工程。
三、承包方式:由乙方包工包料。
四、工程价格:室内为每平方11元,(普通涂料)外墙为每平方米30元(丙乙酸涂料)。
五、付款方式:按施工进度付款,材料和工人进场一星期后先预支 元生活费,每月二十日左右按工程量的70%付款一次,工程完工后付到工程款的70%。剩余款项验收合格后一年之内一次性付清。
六、工程期限:本工程从年月日开工至年月日竣工。
七、甲方责任:甲方必须提供乙方正常供水、供电、协调各方面的关系,保证资金到位,按时发工资,如工程款未按时到位,造成工期延误由甲方负责。
八、乙方责任:乙方人员服从甲方管理,遵守工地的各项规章制度,按规范施工保证工程质量,按时完成。施工过程中造成安全事故一切责任由乙方负责与甲方无关。
九、未尽事宜,双方协调解决。
此合同一式两份,甲乙双方各执壹份,签字生效,并具法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
甲方: 身份证:
乙方: 身份证:
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程地址:
3、工程开工日期:
4、工程竣工日期:
5、工程承包方式:包工
6、工程总天数: 天,雨天顺延。
第二条 工程价款
工程价款按照每平方米 元包工计算(大写) ( 元,以实际测量面积计算)。增加工程,增加造价;减少工程,减少造价。
第三条 质量要求
1、工程验收标准:根据业主要求
2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
3、凡由男方采购的材料,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
4、乙方要精心施工,确保颜色一致,如不能保持颜色一致,其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。
第四条 付款方式
合同签订后,甲方在乙方开工 天内付工程款 ( ),施工完成后再付款 ( ),经业主验收合格,并测量工程量后计算工程余款,: 年 月 日前结算清楚工程的余款。
第五条 工程工期
乙方应按期完工,如果延迟完工,每逾期一天,从总工程款中扣除200元。
第六条 工程验收
双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。
第七条 其他事项
本合同为工程承包合同,甲乙双方无雇佣关系。
1、乙方在承程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程,做到安全生产,文明施工。
2、甲方义务给乙方施工人员(3人)购买每人300元意外保险。
3、乙方在承程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担,因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任和赔偿(甲方出于人道主义,如发生人生事故可付担10%,实际财产损失50%补偿)。
第八条 违约责任
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第九条 争议解决
本合同履行期间,双方如发生争议,由双方协商解决,协商解决不成的,可向人民法院提起诉讼。
第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。
第十一条 本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
电话: 电话:
签约日期: 年 月 日
乙方:_________
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑质量保修办法》及其他有关法律、行政法规、依据甲方施工任务的需要,经过对乙方资质的审查和双方协商,甲方决定将水暖维修的全部工作内容以清包形式由乙方组织施工。为了明确双方的权利义务关系,结合本工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本分包工程施工事项,达成如下协议条款,并共同遵照执行。
第一条、承包范围:校内水暖维修。
第二条、承包内容及承包的方式和价格:
一、承包内容:水暖维修
二、承包的方式和价格:工料全包,合计人民币___元(人民币___元整)。
第三条、工期控制:
1、自开工之日起,到_年_月_日完成该承包的施工内容。
2、若乙方施工进度慢,工程质量差,经生产会议提出整改意见后改正行动不得力效果不明显时,为了确保建设单位对甲方的工期和质量要求,甲方无需征得乙方同意有权直接安排施工力量介入施工,所发生的一切费用由乙方承担并在乙方施工的工程款中直接扣除,金额由甲方负责审定。
3、如乙方在施工中没有达到建设单位的质量和节点要求,建设单位要求乙方撤出现场,乙方必须无条件撤出,所完成的工程量按50%结算,余款作为甲方停工损失费用。
第四条、质量标准:按照施工图纸、设计变更、施工规范进行施工,工程质量按照规范和质量验评标准进行分部分项验收,以甲方检查及监理验收评定及质量监督部门核定认可和交给精装修合格为准,由于质量问题不能按时交接给精装修所造成的一切责任和费用均由乙方负担。
第五条、结算及付款方式:工程验收合格后甲方一次性支付全部工程款。
第六条、安全责任:承包负责人为安全第一责任人,应对本承包范围内的安全工作负总责,因此必须对职工加强法制教育,安全教育,树立安全是首位的思想意识,做到“安全为了生产,生产必须安全”,所有作业人员必须严格执行安全操作规程和治安条例及甲方所制订的安全生产管理制度。施工中如因乙方或个人违章指挥、违章操作造成自身或他人安全事故的一切责任和费用均由乙方负担。
本合同未尽事宜,由双方协商解决,签订补充协议。本合同双方签字后生效,受法律保护。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
承修方:
一、车辆型号:
二、车辆交接期限(事宜):
三、维修类别及项目:
预计修费总金额(大写)_____(其中工时费)
四、材料提供方式:
五、质量保证期:
维修车辆自出厂之日起,在正常使用情况下,___天或行驶___公里以内出现维修质量问题承修方负责。
六、验收标准及方式_________________
七、结算方式及期限:
现金_____转帐_____银行汇款_____期限____
八、违约责任及金额________________
九、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附本。
十、解决合同纠纷的方式:经济合同仲裁___法院起诉___
十一、双方商定的其它条款______________
承修方:
签订日期:
承包方(乙方):
按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定,结合本工程具体情况,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经协商达成如下协议。
第一条 工程概况
1.1 工程名称:宝杨路配套商品房1-3号外墙弹性拉毛涂料工程
1.2 工程地点: 宝杨路3320号
1.3 承包范围: 1-3号外墙涂
1.4 承包方式:包工包料 (外墙腻子甲方提供)
1.5 工期:自接到甲方通知后 10天 内完成。施工期间需配合甲方的合理安排、服从甲方管理。
1.6 工程质量:合格
1.7工程面积:暂定3000m2,竣工后按实计算.
1.8 合同价款采用固定单价,单价 浅色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合计金额为(人民币): 63000.00元(大写): 陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上所有内容(另有约定的除外)。
1.9该价格含直接费、间接费、乙方利润、、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用,少工程完成后按实际施工面程计算,单价按合同单价计算。
第二条 甲方工作
2.1指派 周建军 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
第三条 乙方工作
3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3.2乙方指派 宋继训 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3.4做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作,并承担相应费用。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6在施工过程中,负责对外立面的铝合金门窗的成品保护,采取有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要及时清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。
3.7工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条 关于工期的约定
4.1乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制。
4.2乙方在合同签订后3日内提供施工组织设计,甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时,乙方应在此后3天内提供修正的施工组织设计。
4.3非乙方原因造成的工期延误,经双方协商,以经甲方签证的联系单为准,工期可以顺延。
4.4工程竣工结算时乙方提供发票,甲方出具免税凭证。
第五条 关于工程质量及验收的约定
5.1本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的国家验收标准时,则以建筑行业装饰标准为准。
5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收,甲方若不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认;若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验,复验合格,甲方应承担复验而引起的产品损坏、停工直接费;若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收,甲方不予承认,甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验,无论复验是否合格,甲方不承担应复验而引起的产品损坏、停工损失,工期不予顺延。
5.3由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不予顺延。
5.4工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知7日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用。
第六条 关于工程价款及结算的约定
6.1支付方式:
工程开工后,工程完成至30%时,支付至合同价的 50%工程工程全部完成验收后,支付至合同价的 80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%,余款作为保修金。 保修金为工程结算价的5%,在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。
6.2如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字,在决算时按实结算。
第七条 关于材料供应的约定
7.2 乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,并且对工程造成的损失由乙方负责。
第八条 有关安全生产和防火的约定
8.1 乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第九条 争议与违约责任
9.1、违约
(1)工期:施工过程中由于乙方原因造成工期延误,每逾期一天,须按工程结算总价款的 向甲方支付违约金,并承担因此给甲方造成的一切损失,如乙方不按本条款执行,甲方有权从乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延误,经甲方确认后,工期相应顺延,但甲方不承担任何费用。
(2)产品质量:如乙方提供的产品经检验质量不合格的,乙方除应立即调换合格产品外,还应按不合格产品价款的 %向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的,乙方还应承担相应的违约责任。
(3)工程质量:如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准),乙方必须立即整改,直至质量达到合格为止,同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的,乙方应据实赔偿。
(4)付款:如甲方无故延迟支付工程款,经乙方合理催告后仍未支付的,则每逾期一天,应按逾期未付款项的 %向乙方支付违约金。
9.2、争议
(1)双方约定,在合同履行过程中产生争议时,各方协商解决,协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。
(2)对于不存在争议的部分,各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工,且不得以此为由拖延工期。
第十条 其它约定
第十一条 附则
11.1 本工程需要进行保险时,应另订协议。
11.2本合同自甲、乙双方签字盖章后,工程完工结清全部工程款后自动失效。
11.3本合同在履行过程中形成的会议纪要,报价单及补充协议,工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。
11.4本合同设正本贰份,副本贰份,甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代理人: 代表人:
年 月 日:
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.miekuo.com/fanwendaquan/hetongfanben/889641.html