最新柴油购销合同下载 保证金合同优质

随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧

最新柴油购销合同下载 保证金合同优质篇一

住所地：

乙方：×××××房地产开发有限公司 法定代表人：

住所地：××市×××路

一、甲方同意在本合同签订 当日向乙方交付××××万元人民币的保证 金，用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款 利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任 。

否则，一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的，甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时，则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。

三、余下保证金的归还期限为：

五、本合同经双方签章后生效，合同一式二份，每方各执一份。

甲方：××市×××房地产开发有限公司

乙方：×××××房地产开发有限公司

年月

最新柴油购销合同下载 保证金合同优质篇二

依据《xxx民法典》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就柴油买卖的有关事宜协商一致，订立本合同。

第一条 标的名称及价格约定：

1、货物名称为__________柴油，合同签定基准价为____________元/吨。如遇原材料波动，产品价格需要调整时，乙方需及时以书面形式或电话通知甲方，经双方友好协商后以双方签字确认方可执行新价格。

2、若任何一方不接受调价要求，双方有权单方面终止本协议，在协商过程中乙方产品仍按原价执行。 第二条 价格：参照同期市场价提供给甲方最优惠的价格，价格在市场价基础上优惠____________元/吨。

第三条 交货地点及方式、运输方式：甲方购油时需由专人到乙方油库全程监督装油，在甲方无人在场情况下乙方不得自行装油，装油后由承运司机、甲方监督人及乙方三方确认数量且在送货单上签字确认。乙方负责包运到甲方油罐卸油，数量以乙方送货单为依据，甲方验收过磅为准，允许双方磅差在__________%以内，以外部分以甲方验收数量为准。

第四条 验收标准及方法：乙方提供的柴油必须符合国家标准且能够满足甲方车辆的使用要求，如出现质量问题甲方有权进行退货处理，如乙方出现掺假行为，甲方有权对乙方罚款______元。

开户银行：_________________

开户银行帐号：_________________

第六条 违约责任：

1、乙方装油发货时必须按甲方要求三方当场签字确认数量，乙方不得与甲方人员相互勾结虚报加油数量，一经发现甲方有权对乙方处以______元的罚款，并返还全部货款。

2、 乙方应本着长期合作的态度与甲方合作，要确保供货的长期稳定性，在o#柴油紧张时要保证甲方的供应，让甲方的车辆、生产正常运行。

3、 若甲方发现乙方提供的柴油存在质量问题，经验证属实后，甲方有权要求乙方赔偿相应损失。

(一)提交 仲裁委员会仲裁;

(二)依法向买方所在地人民法院起诉。

第九条 其他约定事项：

1、 本合同经双方委托代理人签字盖章生效，双方约定签订本合同的传真件与原件具有同等的法律效力。

2、 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

第八条 合同有效期：______年 ______月______日至 ______年 ______月______日。

最新柴油购销合同下载 保证金合同优质篇三

合同号:签订地:

买方(*方):

卖方(乙方):

签订时间:年

第一条产品名称、数量、单价及交(提)货时间

1、产品名称:0#柴油。

2、乙方所提供的产品必须是中石化油库或中石油油库的符合国家标准的国标产品。

3、产品的单价为运到工地价格(含税、含运费)价格以当地中石化零售价优惠1角钱为准。

4、具体交货数量、交货时间以*方要求发货通知为准。

5、结算数量以实际供货数量为准。

第二条质量标准质量执行国家现行标准。并有本合同执行过程中执行国家颁布的新标准。

第三条对质量负责的条件及期限:*方在验收中，如果发现乙方交付的货物不符合约定，应及时告知乙方。乙方在接到*方异议后，应在2天内负责处理完毕，否则即视为默认*方提出的异议和处理意见。

第四条合同损耗标准及计算方法:

第五条交(提)货方式、地点:乙方从油库运到*方指定地点，*方指定收料员验收，由指定人员的单据作为结算依据。

第六条运输方式和到达工地的费用:乙方负责将柴油汽运到*方指定目的地，运费包含在材料到场单价里，*方不承担货物运输中的任何费用。

第七条检验标准、方法、地点及期限:如若双方对油品质量有争议，可对每次送来的油品留样封存，交由有资质的检测部门检测。

第八条结算方式(以**为单位)、时间及地点结算方式:乙方提供柴油10吨止，余下油款及时付清油款，如未及时付清余款造成乙方断油，后果由*方负责。

第九条付款方式:*方以银行转账或现金方式向乙方付款。

第十条双方的责任和权利:

1、乙方保*按时保质保量将货物运送到*方指定地点交货，并听从*方现场管理人员的指挥。

2、乙方保*在供货期限内不随意调整价格，以双方约定价格供货。

3、*方应提前1天通知乙方供货数量，乙方应及时发货，发货时并时向乙方报此批货的单价，乙方不能按照约定的时间交货，应每天按逾期交货部分的油价款的10%向*方支付违约金，如遇*方施工条件、便道、不可抗拒的影响，造成乙方无法货供货的除外。如遇到柴油紧张*方和乙方另行商定价格。

4、乙方所交货物品种、规格、质量不符合合同规定的，*方有权拒收，乙方应当立即将不合格油品运出*方工地，费用由乙方承担，如没有按*方规定的时间运到指定地点的，因此造成的相应损失必须由乙方承担。

5、乙方在货物运输过程中发生的安全事故，均由乙方自身负责。

6、*方保*按约定及时将柴油款支付给乙方。

7、如*方不及时向乙方支付柴油款，乙方有权停止供货，交将该工地相应的设备作为抵押款(用挖掘机型号作为抵押)。

8、*方所属0#柴油全部由乙方提供，不允许有第二家供油商介入本工地;如有发现第二家供油商介入本工地加油，乙方有权叫*方把油款结算清楚，乙方有权自行解除合同，并追究*方违约责任。

第十一条合同争议的解决方式

本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。双方与本合同发生争议时，应本着长期合作，互相谅解的原则协商解决，协商不成时，依法向当地市*法院起诉。

第十二条本合同解除的条件

1、因乙方供应能力不足，不能满足*方工地需求时，供应油品检验不合格经整改后仍不合格的。*方有权终止合同，并有权选择其他供应商。

2、*方工程结束货款结算清后，合同自行终止。

3、因*方无法按合同约定支付货款时，乙方有权终止合同。

第十三条未尽事宜，双方协商解决，本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式贰份，*方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

第十四条其他约定事项:

*方:重庆腾辉建设工程集团有限公司

乙方:渠口加油站

因*方承建了开县工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程的建设，*方经考察决定采购乙方所售0#柴油，*乙双方本着平等、诚实、信用的原则，经*、乙双方协商一致，达成如下条款，以便共同遵守。

一、乙方必须根据*方施工现场所有机械实际用油量，随时提供0#柴油，满足*方所有机械正常运转。

二、0#柴油价格由*乙双方根据开县市场随行就市，如有变动，按市场调价通知单执行。如有任何一方故意调价视为违约。

三、乙方提供的0#柴油必须符合国家标准，保质保量，绝不允许用假、冒、伪、劣产品代替，并提供质检报告。如柴油不符合国家标准，造成机械故障问题，由乙方承担所带来的一切后果。

四、供货方式:乙方按*方供油通知的时间、规格、数量运至工地后，由*方委托专人(姓名:刘朋)收货后，在收货*上签字方能有效。

五、*方所需0#柴油量必须按时供货，若乙方不能按时供货，*方有权另行联系其他供油商供油。

六、*方所需的0#柴油，乙方必须如期供油，乙方不得以任何理由推迟供油，否则视为违约并赔偿延误工期的全部损失。

七、若因乙方提供0#柴油不符合要求，由乙方提供的柴油厂家赔偿*方因此遭受的全部损失。

八、违约责任:如一方违约，由违约方向另一方按工程总额的10%支付违约金。

九、付款方式:在乙方满足*方所有要求的情况下，*方每月定时3次同乙方结账。(柴油价格按总价下浮2%)。

十、若乙方出现了下列情况之一，由乙方负责解决，一切损失(包

括*方损失)由乙方负责全部赔偿，柴油出现质量问题，不能随时满足施工现场机械运作，或其他严重损害*方形象和声誉的行为，乙方若不能处理，由*方处理，乙方负责赔偿全部费用，且*方有权解除本合同。*方因上述情况单方解除本协议，将不承担任何违约责任。

十一、本合同未尽事宜，经*、乙双方协商，可另签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，协议无效，由争议方向合同签订地(开县)*法院提起诉讼。

十二、本合同从签字盖章之日起生效。

十三、本合同一式两份，*、乙双方各执一份。

*方:乙方:

最新柴油购销合同下载 保证金合同优质篇四

委托方： （甲方）

托管银行： （乙方）

建设单位： （丙方）

1、甲方委托乙方为丙方开设“建设工程质量保证金”专户，丙方按 施工合同 中保证金约定条款将“质量保证金”存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章，甲方对质量保证金的使用进行监管。

2、丙方交存的质量保证金只用于缺陷责任期内因工程承包单位施工责任造成缺陷的维修，须足额缴纳，不得提前返还，不得挪作他用。

3、缺陷责任期内，建设工程出现质量缺陷问题，如承包人在规定的时间内不履行保修义务，由丙方委托具备相应资质的单位进行维修，如丙方和承包人皆不履行或不能履行保修义务，经甲方在相关媒体上公告后由甲方指定具备相应资质的单位进行维修。上述维修实际发生的费用从质量保证金中支付。乙方接到甲方出具的《建设工程维修费用支付单》后方可向维修单位支付维修金。

4、工程竣工验收合格满2年或5年后，承包人向丙方提出保证金返还申请，丙方会同承包人核实工程确实不存在质量缺陷后，在承包人提交的《建设工程保证金返还申请单》上签署同意意见，提交甲方一份。甲方向业主委员会或业主公示一周无质量异议或异议不成立后，向乙方出具《建设工程质量保证金返还通知单》。乙方必须在接到甲方出具的《建设工程质量保证金返还通知单》后，方可按通知单规定数额将保证金返还承包人。

5、乙方未接到甲方出具质量保证金返还或支付工程维修费用的书面通知，擅自返还或挪用质量保证金的，乙方承担由此引起的所有行政及民事法律责任。

6、本协议未尽事宜，按相关法律 法规 有关规定办理。

7、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。

甲方（公章） 乙方（公章） 丙方（公章）

最新柴油购销合同下载 保证金合同优质篇五

签定地点：**市

本着平等互利的经营原则，经甲乙双方友好协商，根据《xxx合同法》的有关规定，就加盟北京加一度科技发展有限公司代理事宜，在互惠互利，平等协商的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

第一条 立协议方

授权方（下称甲方）：

法人代表：****：

地址：

电话：

被授权方（下称乙方）：

法人代表：

地址：

电话：

第二条授权及经营约定

1.[经营期限]：鉴于乙方申请，甲方根据加盟计划自20xx年 10 月1 日至永久(除不抗力情况外)起建立合作关系。

2.[保证金]: 本协议签订之时，乙方须向甲方一次性支付诚信保证金（人民币大写）____________________（人民币小写）__________，以后不须再交纳。自合同签订之日起至合同结束，甲乙双方并未违约的情况下，甲方在十天内将该款无息退还给乙方。

3.[授权]：加盟授权从甲乙双方签订合同，并且乙方向甲方付清规定

的款项（实际须支付的款项种类和金额按签约合同规定为准）之日起生效。

第三条承诺