随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
乙方:
根据《^v^合同法》规定,经双方协商,签订本合同,以资共同信守。
1、甲乙双方按确认的样品进行生产。
2、甲方按乙方要求单件包装。
3、自合同签订之日起乙方必须在一个星期内把吊牌、洗水标等提供给甲方。
4、甲方按照乙方确认的样品标准生产,如出现破损或者在甲方责任范围以后的,甲方有义务给予调换返修。
1、本合同签订后,乙方必须在先付总货款的30%作为定金,本合同开始生效。
2、甲方完成货品的生产后要把货单传真给乙方,乙方必须把剩余的70% 货款汇入甲方指定的银行帐号,甲方即把货品发给乙方。
3、乙方负责运输方式和费用。
1、甲方按照乙方确认的发货日期给予齐色齐码发货,如因遇到无法抗拒等自然灾害双方另行协商发货期限。
2、甲方按计划日期分批给乙方交货,乙方必须及时安排货款,若乙方无急时安排货款,甲方将按情况向后延期交货。
方所在地,本协议一式两份,甲乙双方各执一份具有同等法律效力。
甲 方:
地 址:
电 话:
传 真:
签 章:
日 期: 年 月 日
乙 方:
地 址:
电 话:
传 真:
签 章:
日 期: 年 月 日
乙方:
一、乙方长期给甲方在上海施工工程供应以下建材、产品清单:
二、甲乙双方按月结算、乙方保留保证金伍万元在甲方,并承诺结算价不高于同行供货价。如结算价经比较高于市场供货价,则其差价部分由甲方在保证金内补扣。月市场价变动大于5%则相应调整。
三、建材质量按甲方及相关国家标准要求,提供相应检测报告、质保书、发票。每批按重量计价的品种必须提供码单。做到保质保量。甲方将不定期抽查,如发现弄虚作假或拉拢甲方经办人虚报多报、无码单收货签单则乙方自动放弃其全部保证金。
四、交(提)货时间、地点、方式:甲方提前一天通知、乙方应及时足量送货到甲方工地指定位置并堆码整齐、严禁野蛮卸车、如甲方需要、乙方应提供有偿送楼层服务。乙方自行运输、自带卸货工具、卸货后清理场地,并保证自身及其他人员安全、因乙方原因造成的安全事故,其后果及损失全部由乙方承担。乙方不得携任何甲方及业主工程材料、物资及工具离开施工场所,如发现按甲方估价以一罚十、从保证金中扣除。甲方提供乙方使用的电梯、通道,乙方应保证保护可靠、无损坏、污染,如有损伤造成的损失全部由乙方单独承担。
五、包装标准、费用负担: 按标准、供方承担。
六、其它约定事项:本合同(共一页)一式二份,双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
现决定由____公司班组执行安装:合同号_____的______工地电梯安装工程,安装项目包括 至交接甲方。 层 站 台, 层 站 台,工程安装期限自年 月 日至 年 月 日,工程安装费共计 元,(电梯开工后付总款的30%,三方验收合格后付40%,甲方交接后付30%)。
公司任命 为该项目项目经理,负责该工程的管理工作。
施工班组根据公司有关规定保证做到:
1. 班组长在接受任务时,应组员交代工程内容,性质,技术要求及工期,在每项施工之前,应组织组员了解并熟悉施工方案。
2. 在施工期间,班组长应随时检查施工质量,施工安全,如有违反操作规程施工方案等问题,应及时纠正,确保工程质量和工程进度,在施工过程中应钭工程的质量、进度、填写有关的记录,对出现的问题及时向公司汇报。
3.施工班组在施工过程中应做到文明安全生产,按有关规定穿戴整齐,工前不能喝酒,不得打闹嘻笑,保证文件生产,施工组员应听从班组长调配指挥,不得自行其事,自作主张。
4.施工班组要发扬团结,发展互助精神,做到互相帮助,互相检查,努力学习电梯业务知识,提高组员的技术水平,在施工过程中全体员工要与甲方和其它协作单位搞好协作关系,维护公司的信誉及形象。
5. 施工班组随时接受公司领导及各管理部门的检查与监督。
6. 中铁安装公司对施工小组的施工安全负全部责任。
7. 此文件一式二份,双方公司各执一份。
甲方: 乙方:
2. 基本参数
2.1 载重量:_kg
2.2 额定速度:0.5m/s
2.3 停层站数:3层3站3门,3层4站4门各1台
2.4 提升高度:以现在实有尺寸为准
2.5 井道尺寸:以现在实有尺寸为准
2.6 底坑深度:以现在实有尺寸为准
2.7 顶层尺寸:以现在实有尺寸为准
2.8 轿厢尺寸:按标准尺寸(宽_mmx深2100mmx高2200mm)
2.9 开门尺寸:1600mmx2100 mm
2.10 门开方式:旁开
3. 电梯主要部件配置
3.2 曳引机:
3.3 驱动方式:交流变频变压调速、闭环矢量控制
3.4 控制系统:模块化全电脑控制系统,变频系统为32位高性能微机变频系统;控制方式为全集选;信号系统为串行通讯;平层方式为光电传感自动平层。
3.5 门机采用无连杆设计,永磁同步无齿轮电机直接驱动门机
3.6 变频器:针对电梯控制专用变频模块设计
4. 装饰要求
4.1 厅门装饰:钢板喷塑,线绿色
4.2 门套装饰:钢板喷塑,线绿色,小门套(宽度60mm)
4.3 桥厢装饰:
4.3.1 轿壁:钢板喷塑,线绿色
4.3.2 轿门:钢板喷塑,线绿色
4.3.3 轿门安全系统:安全触板保护
4.3.4 天花板: 豪华型不锈钢
4.3.5 地板:花纹钢板
4.3.6 地坎:硬质铝合金型材
4.3.7 通风:轴流静音风机
4.3.8 轿厢照明:手动/自动开关节能型照明
4.4 信号操作装置:
4.4.1 轿厢信号装置:不锈钢面板,数码楼层指示,带方向灯
4.4.2 操作盘按钮: 微触金属按钮带光亮显示
4.4.3 门厅楼操作装置:数码楼层指示,方向灯
4.5 电梯门口包边:
4.5.2 表面油漆颜色与电梯颜色一致
5. 标准功能配置
以国家标准gb7588-_ 所列的标准功能配置和按双方确认的乙方的《报价书》所列的为准。
6. 品牌要求
6.1 控制柜、门机与电梯整机要求选用乙方自有品牌。
6.2 主要部件要求选用知名品牌。
6.3 电梯的主要零部件必须提供生产及相关厂家的合格证及相关资料并备案。
7. 质量保证
7.1 选用的设备必须保证质量可靠、进货渠道正常,配置合理,满足国家和本地政府部门的要求及本协议书的要求。
7.3 服务承诺:电梯维护24小时服务。
8. 技术服务
8.1.1 产品合格证
8.1.2 设备配置清单
8.1.3 电梯安装、操作及维护说明书
8.1.4 电梯测试记录报告
8.1.5 电梯质检部门检测报告
8.1.6 设备基础图、系统图、电器连接图、控制原理图
8.1.7 其它资料
8.2 安装调试:
8.2.1 合同签定乙方收到定金后20日内进场安装施工,30天内安装峻工并调试完毕。未按时完成按合同的标准赔偿甲方损失。
8.2.2安装前需要对旧电梯进行拆除,并按新电梯的安装要求,对井道及各层门口等现场的土建工程进行适当的处理,该前置工程的具体时间由乙方具体掌握,并在实施拆除旧电梯前3天通知甲方做好相关的准备。
8.2.3 安装、调试完成后,乙方应细心地给操作人员讲解操作规程及方法,并进行详细的操作培训直至熟练。
四、 双方责任:
1. 甲方责任:
1.1 负责施工现场的工程质量、安全生产、工程进度、监督与管理。
1.2 工程所需的水、电供应由甲方负责安装。
2. 乙方责任:
2.2乙方在签协议之前,必须提供有效的企业《营业执照》、《组织机构代码证》、及与电梯生产、安装相关的《特种设备制造许可证》、《特种设备制造许可明细表》和其他有效证明文件。
2.3乙方其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及安全生产要求,如有违反且情节严重、严重影响甲方声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其它施工队伍组织工程,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
2.4施工作业过程中必须配备所需安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等安全设施,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自行承担。
2.5 乙方施工过程中应按甲方要求做好现场的5s工作,工程完成后,清理所有施工现场的垃圾及施工材料。
2.6 乙方负责设备运输,确保设备安全、完好到达并负责装卸,此费用包含在总价内。
2.8 乙方全面负责协调地方相关部门的关系,办理相关手续,自行承担相关费用。
五、 验收
2. 安装的电梯具备本地技术监督部门的注册和首次检验,取得电梯使用证,并符合本技术协议中的条款及国家标准,方可交付使用。
3. 验收依据:
4.1 合同文本和本技术协议书;
4.2 国家和本地政府的相应的标准、规范;
4. 以上工作完成后经双方同意验收、签订、盖章后方成生效。
六、 其它:
本协议书是原合同的附件,一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。协议书自双方签字盖章之日起生效。
甲 方: 乙方:
代 表: 代 表:
经办人: 施工责任人:
签约日期: 签约日期:
订货合同是明确相互权利和义务而签订的具有法律效力的书面协议。订货合同怎么写呢?以下是本站小编为大家整理的订货合同范文,欢迎参考阅读。
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》之规定就货事宜,经甲乙双方充分协商,签订本合同,以资双方信守执行。
三、验收方法 烂片、是否带钉
四、货款及费用等付款及结算方法
五、交货规定
1、交货方式:
2、交货地点:
3、交货日期:
4、运输费:
六、经济责任
(一)乙方的责任
1、产品品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者, 按质论价、不能利用的,乙方应负责保退、保换。 由于上述原因致延误交货时间, 每逾期十日, 乙方应按逾期交货部分货款总值的 %向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。
3、产品交货时间不符合合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值 %的罚金。
(二)甲方的责任
1、甲方如中途变更产品、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)。
2、甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付退货的,甲方仍须按合同规定收货。
3、甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料时,除乙方得将交货日期顺延外,每延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值 %的罚金。如果甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视同中途退货处理。
4、属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方延期提货部分货款总额 %的罚金。
5、甲方未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额 %付给乙方延期罚金。
6、乙方送货或代运的产品,如果甲方拒绝卸货,甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
7、产品价格如需调整,必须经双方协商,经双方同意后方能变更。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的 %作为罚金付给甲方。
8、甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方需向对方充分注销合同部分总额 %的补偿金。
9、如因生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、规格、质量、包装时,应提前 天与甲方协商。
10、本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收获,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
11、甲、乙任何一方如因不可抗力的原因,不履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或需延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免于承担违约责任。
12、本合同在执行中如争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,按以下( )项处理:(1)申请仲裁机构仲裁;(2)向人民法院起诉。
13、本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
14、本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内。
15、报双方主管部门各一份。
16、本合同有效期自年 日起至 月30日止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
买 方: (以下简称“甲方”)
邮 编: 联系人: 电 话: 传 真:
卖 方: ( 以下简称“甲方”)
邮 编: 联系人: 电 话:
一、 产品名称、产品规格与价格
二、 交货方式和付款方式
三、 违约责任
3、甲方与乙方签订本合同后,自本合同生效之日起甲方不得因任何原因单方毁约退货;甲方若单方退货,甲方须按照本合同全额货款赔偿乙方损失。
四、 货物所有权与保管风险
2、从本合同生效起,到乙方将合同货物交付甲方止,本合同货物的保管风险由乙方承 担。在乙方将合同货物交付甲方后,货物的保管风险自动转移至甲方,乙方不再承担任何保管责任。
五、 不可抗力
1、合同中,不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括:战争、 火灾、洪水、台风、地震、政策变化或其它人力不可抗拒之事件。不可抗力因素可能出现在货物的制造、运输、仓储或交付过程中,出现上述不可抗力后,卖方立即通知买方。
2、卖方因不可抗力或较大面积传播的突发性传染性疾病造成逾期交货的,卖方不承担 任何责任。
3、双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时通知对方,并应在上 述事件消除后15日内提供有关主管部门的证明。
六、 合同争议解决
本合同在履行过程中若发生争议,由双方友好协商解决;若不能解决,应提所属地人民法院通过诉讼进行解决。
十、其他
本合同壹式叁份,双方签字并盖章后生效,合同双方各执壹份,具有同样的法律效力;本合同盖章传真件具有同样法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
卖方:(以下简称甲方)
买方: (以下简称乙方)
一、本合同是依照《中华人民共和国合同法》订立的,经双方签字盖章后,即发生法律效力,双方必须严格履行。
产品名称、型号、数量、单价:
三、供方对产品质量赫服务的条件和期限:
1、免费安装调试,免费培训人员,自货到需方起——日内保修,终生服务。
3、耗材,易损件不属保修范围。
四、交货时间地点:
1、合同签订需方支付定金后,供方在---天内将设备准备好。
2、需方支付发货款后将供方在 内将设备发到需方。
五、运输方式和费用承担:----运输,费用由----承担。
六、包装标准和包装物供应:由----提供包装标准,包装物不回收。
七、结算方式及期限:
2、发货前需方向供方支付合同总额的----的发货款;
3、货款以现金支付(需方电汇或票汇汇款入到供方银行帐户),货款未付清之前设备所有权属于供方;未经供方同意,需方将货款以现金或其他方式交付给其他人员,甲方不予认可。
4、需方全额付款后提供发票;
八、验收标准和方法:
1、乙方收到货物后,按合同第二条进行检验,按照发货单检验后验收,需方授权人验收签字确认;并出具加盖乙方公章的收货确认书(传真或邮寄)回供方,详细所列货物品名及规格。
3、试生产----后,因需方原因没有组织验收,则视设备已通过验收。
九、违约责任:按合同法处理;
十、解决合同纠纷方式:供需双方协商解决,协商不成在---所在地人民法院起诉。
十一、本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,传真有效,具有同等法律效力。
十二、未尽事宜双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同样的法律效力。
十三、其他约定事项:
1、 需方提供供方安装调试人员在需方当地的交通和食宿。
2、 需方允许供方客户参观设备,对供方设备价格、技术资料对外保密。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
甲方: 开鲁县三棵树小学 (以下简称甲方)
乙方: 通辽格瑞德复合材料有限公司 (以下简称乙方)
第一条 工程内容:
工程名称: 新建餐厅空调安装
工程地点: 开鲁县三棵树小学
承包范围和内容:中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。
合同工期:
开工日期:20xx 年11 月1日
竣工日期:20xx 年11月10日
工期总日历天数为:10 天
第二条 双方责任:
甲方责任:
1、甲方应根据国家或行业有关标准、规定,
2、向乙方提供开展工作所需的有关技术资料,并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。
3、负责协调施工过程中与有关单位的配合问题。
4、负责现场水电供应,以满足乙方正常施工、调试。
乙方责任:
1、乙方保证全部按照合同条款的规定和竣工期向甲方提供合格的服务。
3、乙方施工人员应严格遵守甲方的规章制度。注意施工安全并委托专职安全检查员,若发生安全问题由乙方负责任。
第三条 合同价款及支付:
1、合同价款:本合同总金额大写: 贰万 元整。
3、付款账号:
银行账号:
持卡人:
开户行:
第四条 质量标准、验收及工程质量保证:
1、工期:同合同工期。
2、质量标准:《通风与空调工程施工质量验收规范》。
3、竣工验收:
3.1、乙方应委派有专业资质的人员进行调试、验收。
3.2、乙方提交竣工资料和报告后,甲方应在三日内组织验收;如甲方在三日内不组织验收,则视为验收合格。
4、工程质量保证:
4.1、产品自交付调试完成后保质24个月。在质保期内,由于乙方原因造成的事故,乙方负责排除,费用由乙方负责。由于甲方原因造成的事故,乙方负责排除,费用由甲方负责。
4.2、乙方在接到甲方维修要求后,将立即委派工程技术人员10小时之内赶到现场,及时排除故障。
第五条 违约
1、甲方或乙方不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
2、如因乙方自身原因造成未按合同约定工期完成工程施工内容,每延误一天,应向甲方支付合同总价千分之一的违约金;工程延期超过五天,每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价百分之三的违约金;工期延误超过10天,甲方有权单方终止本合同。如由于其他专业造成乙方无法按期施工,或现场不能满足乙方施工条件等原因,造成的乙方未按期完成施工内容,经甲、乙双方确认后,乙方不负违约责任。
第六条 仲裁及诉讼
凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执,应通过友好办商解决。如不能解决,则向通辽市人民法院诉讼解决。诉讼费用由败诉方负担。
第七条 合同生效及其它
1、本合同自甲乙双方代表签字并加盖公章(或合同章)后生效。
2、本合同的履行地为甲方本工程项目所在。
3、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务关系,合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》等有关规定办理。
4、合同中的未尽事宜,甲乙双方在不违背本合同的原则下协商解决,协商结果以“纪要”形式经双方盖章记录备案,作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
本合同书共二份,甲方执一份,乙方执一份。
甲方: 乙方:
(盖章) (盖章)
代表签字: 代表签字:
日期: 日期:
供方(乙方):_________
第一条 甲方向乙方订货总值为人民币 元(贰拾柒万壹仟圆整)。
第二条 产品名称、规格、质量(技术指标) 窗帘(详见附表) 。
第三条 产品包装规格及费用__乙方负责_______。
第四条 验收方法 安装完毕,甲乙双方共同验收 。
第五条 货款及费用等付款及结算办法:合同签定后预付定金 60 %( 元),货到付款 30%( 元),余款 10%( 元)在 年 月 日前付清。
第六条 交货规定
1、交货方式:。
2、交货地点:。
3、交货日期:。
4、运输费: 。
第七条 经济责任
(一)乙方应负的经济责任
1、产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可算作退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、产品包装不符本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。
4、产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
(二)甲方应负的经济责任
1、甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值___10___%的罚金。
2、甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值___30__%的.罚金。乙方不同意退货的,甲方仍按合同规定收货。
3、甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时,除乙方得将交货日期顺延外,每顺延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视同中途退货处理。
4、属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。
5、甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之三计算付给乙方,作为延期罚金。
6、乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及总额5%的罚金。
第八条 产品价格如须调整,必须经双方协商,并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。
第九条 甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额___30___%的补偿金。
第十条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前___十__天与甲方协商。
第十一条 本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十二条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第十三条 本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服,可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第十四条 本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十五条 本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十六条 本合同共一式__贰 _份,由甲、乙双方各执正本_ _壹___份。
为保证马芜高速10kv供配电工程安装工程的顺利进行,确保本项目按预定时间对设备进行供电,安徽省水利建设工程有限公司,由于甲方无外线施工资质,为便于向供电公司申报,决定将本项目所有机电设备的安装承包给乙方安徽聚慧输变电工程有限公司组织施工 。
一、 工程名称及地点
二、合同价款:
本合同暂定价款为人民币:贰拾万.(具体见本合同附件工程最终结账依据表)
三、承包范围:
1)外接线电缆工程所需的一切材料及各种协调费已包含在本合同价款内。
2)配电房内的接地系统、预埋件、基础槽钢、电缆支架的材料采购。 甲方合同包含的材料:配电房内基础槽钢向上所有的材料设备由甲方付款购买提供。
五、工期及质量要求
1、工期为20xx年10月20日,由于甲方供货不及时和房建单位土建没有按时完工不具备进场施工条件,而影响乙方合理施工工期除外。
2、工程质量:本工程施工质量的合格等级为优良工程。
六、双方职责
(一)、甲方职责
1、提供施工图纸及有关资料一份,明确乙方施工执行的施工规范、质量检验、试验和评 定标准。
2、对乙方施工技术、质量管理、工程进度进行全过程控制,随时检查监督,组织乙方参加有关质量活动,及时传达业主、监理工程师、供电公司对本工程的指示、建议和要求。
3、帮助协调乙方同业主、监理单位、房建单位的关系为乙方营造良好的工作环境。
4、按照合同文件按时支付乙方的工程款项。
5、保质保量保时间提供安装所需的设备、材料、技术支持。
(二)乙方职责
1、乙方现场负责人、技术负责人等主要人员在接到甲方通知后两天内必须进驻工地,合同成立次日乙方去供电公司进行施工单位备案。参与业主或监理工程师组织的各项活动,离开工地须经项目部和监理工程师批准;组织编制所承包项目的施工方案、进度计划编排和统计、并按招标文件要求提供承包工程验收资料。
2、所有到施工现场的设备、材料需完全完整地搜集生产厂家的合格证书、检验报告、配套图纸和说明书、随机配件等。
3、施工中自觉接受业主、监理工程师、甲方人员、供电公司的检查、监督与管理,发现问题及时纠正。严格按设计图纸、招标文件、国家标准及相关技术规范要求组织施工,施工质量不合格部位由乙方无偿返工,并承担由此所引起的一切损失。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,给甲方造成的经济及名誉损失从乙方工程款中扣减。负责自身施工人员的管理和生活安排,遵守国家及地方的有关法令及法规,做到文明施工,维护安徽省水利建设工程有限公司的对外形象和利益。一切现场政策性支出需当事人、第三方签字并拍照或录音。
5、乙方必须安排数量充足、性能良好的施工机械(施工机械租赁,检测外包)和技术熟练的操作工投入工程施工,满足工程施工需要。外线电缆敷设质量缺陷期为竣工验收后24月。隐蔽工程需监理在场认证签字并拍照存档。
七、安全责任
乙方在工程实施过程中,严格执行《中华人民共和国安全生产法》和《安徽省安全生产监督管理规定》,加强对自身施工人员的教育和防范工作,乙方须为其所有施工人员购买人生意外保险,特种作业人员需持证上岗,如乙方施工中发生安全事故,其责任和经济损失均由乙方承担。
八、付款方式
当乙方材料进场开始施工时,甲方凭现场驻地监理签证单通知财务二日内付到场材料费及其它一切费用的70%。后续付款按照当月发生的工程量付足70%。余款工程竣工验收一个月内付清。
九、违约责任
十、其 他
2、乙方须提供7万元的材料发票供甲方工程审计之用,税务甲方5%承担.下火通电甲方有义务负责协调工作。
3、甲方付款结束,不意味着乙方责任已清,如工程验收后。24个月责任缺陷期内发生质量问题,乙方有义务无偿修复。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:产品保修一年,供方提供质保书,合格证。
三、交(提)货时间、地点、方式:
1、交货地点:交货在需方公司内。
2、交货时间:合同签订后三天内交货。
四、验收标准、方法及提出异议期限:供方的材料质量标准为合格,质量标准按国家行业标准执行,提出异议期限以货到需方公司三个月内提出。如有材料达不到国家标准或未按图纸制作,供方承诺包退包换,并承担因此造成的一切损失。
五、结算方式期限:本合同生效后,需方预付900元订金,待供方将货送到需方公司后,需方将货款全部付清。
六、违约责任:供方未按合同时间交货,无故延期交货每一天扣供方贰佰元,。
七、解决合同纠纷的方式:按国家合同法执行。
八、其它约定事项:未尽事宜,在遇到实际问题时由供需双方协商解决。
九、本合同一式贰份,供需双方各执壹份,合同经双方代表签字加盖公章或合同章即日生效。
供方:合力门配 需方:宁波大榭开发区龙杰建筑装饰工程有限公司 代表人:(签字) 代表人:(签字)
(盖章): (盖章):
供方: (简称甲方) 需方: (简称乙方)
为明确买卖双方的权利和义务,根据《_合同法》及其他有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以兹共同遵守。
一、购销模板规格 915x183 ,价格 43 ,方木规格 标准格,价格、规格以供货单为准。
二、乙方地址:
三、付款方式及时间:
首次付款时间: 货到一半 ,二次付款时间:8层付总款的80%,余款封顶后付清。
四、以上单价不含税金,如需开发票,税金按总金额的4%计算。
五、甲方向乙方提供的模板,保证乙方能在约定的时间内重复使用 6 次,在使用过程中如出现开胶、脱层现象,小于5%的应视为正常,大于5%的甲方应负责调换,不能调换的应协商补偿,不得推脱责任。
六、乙方按合同规定时间向甲方付款,时间为7天,如果付款时间向后延误超过一个月,乙方需向甲方支付未付款的10%作为违约金,超过二个月按20%作为违约金,以此类推。
七、甲方向乙方供货时,乙方指定收货人为 签字为算,其它人除乙方负责人外,不得随意签名打条。
八、签定合同时,乙方需要提供负责人、项目经理、收货人的身份证复印件一份。
九、若双方发生纠纷,在卖方所在地人民法院诉讼,所产生的费用均由买方承担。
十、本合同一式二份,双方签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
乙方:
根据《^v^合同法》之规定就货事宜,经甲乙双方充分协商,签订本合同,以资双方信守执行。
三、验收方法 烂片、是否带钉
四、货款及费用等付款及结算方法
五、交货规定
1、交货方式:
2、交货地点:
3、交货日期:
4、运输费:
六、经济责任
(一)乙方的责任
1、产品品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者, 按质论价、不能利用的,乙方应负责保退、保换。 由于上述原因致延误交货时间, 每逾期十日, 乙方应按逾期交货部分货款总值的 %向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。
3、产品交货时间不符合合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值 %的罚金。
(二)甲方的责任
1、甲方如中途变更产品、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)。
2、甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付退货的,甲方仍须按合同规定收货。
3、甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料时,除乙方得将交货日期顺延外,每延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值 %的罚金。如果甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视同中途退货处理。
4、属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方延期提货部分货款总额 %的罚金。
5、甲方未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额 %付给乙方延期罚金。
6、乙方送货或代运的产品,如果甲方拒绝卸货,甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
7、产品价格如需调整,必须经双方协商,经双方同意后方能变更。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的 %作为罚金付给甲方。
8、甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方需向对方充分注销合同部分总额 %的补偿金。
9、如因生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、规格、质量、包装时,应提前 天与甲方协商。
10、本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收获,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
11、甲、乙任何一方如因不可抗力的原因,不履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或需延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免于承担违约责任。
12、本合同在执行中如争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,按以下( )项处理:(1)申请仲裁机构仲裁;(2)向人民法院起诉。
13、本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
14、本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内。
15、报双方主管部门各一份。
16、本合同有效期自年 日起至 月30日止。
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.miekuo.com/fanwendaquan/hetongfanben/887945.html