在建筑工程中，施工合同的履行情况直接关系到工程质量和工期的控制。接下来是关于施工合同的一些实例，希望对大家有所帮助。
甲方：(承包人)。
乙方：(分包人)。
甲方因临安市20xx年县乡公路病(危)桥改造工程项目施工需要，经业主批准，需将本合同段的部分施工任务分包给乙方施工，为明确双方职责，根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规等，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条：分包人情况。
(一)分包地址：临安市锦城街道大学路135号法人姓名：张小杨。
(三)拟投入的主要机械设备见附表。
第二条：分包工程范围、内容和方式。
(一)分包工程名称：临安市20xx年县乡公路病(危)桥改造工程。
(二)分包工程地点和范围：向阳桥、张弓桥等桥梁。
(三)分包工程内容：具体见附表工程量清单。
(四)分包方式：包工包料。
(一)有关款项约定。
无
(二)分包价款。
1、分包合同价为大写：伍佰玖拾壹万肆仟肆佰柒拾整(按工程结算价扣除税金及项目直接支付费)。
2、其他：无。
第四条：合同工期和要求。
(一)根据甲方的总体计划要求，乙方分包的全部工程内容合同工期4个月，自20xx年9月20日开工，至20xx年1月20日竣工。
(二)甲方总体计划作出调整时，乙方应作出相应的调整，由此增加的费用由甲乙双方协商解决。
(三)如因乙方原因未能按时开工或延误工期，由此引起的损失由乙方承担，必要时，甲方有权单方面终止合同。由于业主原因或不可抗力原因造成的工期延误，则按照业主同意的工期予以顺延。
(四)甲方根据乙方工程的内容和进度，将有关施工图、技术资料及其它相关资料在20xx年9月20日前提供给乙方，并进行相应的技术交底。
第五条：工程质量及质量保修。
(一)甲方按照现行的国家验收办法、评定标准、施工技术规范及施工图等进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸、说明书及有关要求，精心组织施工，保证工程质量达到甲方向业主承诺的工程质量等级。如果质量不符合要求，乙方必须返工，费用由乙方负责。
(二)甲方委派质检员对乙方的质量进行监督，乙方必须配备相应的质检员。每道工序施工完毕后，先由乙方质检员自检符合要求后报甲方质检员检验通过，再由甲方质检员通知监理工程师进行检验签认，通过后才可进入下一道工序施工，但仍不能免除乙方对本工程所要承担的责任。
(四)乙方分包工程的质量保修期等同于业主要求甲方的保修期，保修期间发生在乙方工作范围内的保修费用由乙方承担。
第六条：工程变更和质量事故处理。
(一)工程变更的处理方式及费用按照业主与甲方签订的相应条款由甲方统一办理。
(二)乙方分包工程发生质量问题和事故，应按《浙江省公路水运工程质量事故处理暂行规定》，及时报告，按规定程序处理，并承担相应的损失和责任。
第七条：工程款项的结算与支付。
(一)有关款项的返还方式与时间。
1、履约保证金的返还方式与时间为：无;。
2、质量保证金的返还方式与时间为：无;。
3、保留金的返还方式与时间为：无。
(二)甲方向乙方支付的动员预付款为零。
(三)工程款最终结算支付，按招标文件计量规则及乙方实际完成的工程量和甲乙双方确定的单价进行结算，并扣除应扣款项。支付所需的有关资料由乙方准备，计量支付报表的格式统一按业主规定的要求执行，逾期责任由乙方自负并顺延至下期结算。价款的支付时间为甲方取得业主的支付款后的七天之内，并以银行支票方式支付。
(四)税费等乙方承担。
第八条：违约责任。
(一)乙方分包的工程项目，不得再行转包或分包，否则将无条件被认为乙方违约，由此引起的一切责任、事故和损失由乙方负责。
(二)在施工过程中经检验达不到验收规范和评定标准，不能保证工程质量，或因乙方原因造成业主、监理工程师或有关部门的极大不满，则甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方负责。
(三)除上一条款外，合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
(四)由于乙方原因，出现下列情况之一的，甲方有权采取甲方认为合理的一切措施进行处理，由此引起的损失由乙方负责。
1、乙方的主要人员、机械设备及流动资金不能按时到位的;。
2、进度滞后该工程总体进度计划的10%或落到工程管理曲线下线以下的;。
3、不按施工技术规范和标准要求施工，造成工程质量低劣的;。
4、不遵守监理规程和甲方的管理，不能满足业主和监理工程师的要求的。
(五)乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天应偿付给甲方500元/天的拖期损失金。
(六)甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按同期中国人民银行贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。
第九条：保险。
(一)工程一切险和第三者责任险，由甲方投保并承担费用。一旦发生事故和损失，乙方应按要求和程序采用应急措施，并保护好现场，由甲方通知保险公司办理理赔手续，乙方有责任提供理赔所需的基础资料。甲方获得的理赔金额扣除在理赔过程中发生的有关费用后，补偿给乙方，乙方得到补偿后还不能弥补损失的，由乙方自行承担。
(二)除上一条款险种外，其他保险由乙方自行投保并承担费用，其中，高危等重要项目，乙方必须进行投保。
第十条：工程管理其他内容。
按招投标文件有关要求执行。
第十一条：附则。
(一)本合同未尽事宜，业主与甲方签订的相关条款已有的，按其办理，未涉及的，按照本工程合同文件的精神由甲乙双方协商解决。
(二)本合同发生纠纷时，甲乙双方应及时协商解决。若协商不成时，可向工程所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁。
(三)本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
(四)要求鉴证(公证)的，可向工程所在地的市(县)工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。
(五)双方商定的其他条款：无。
第十二条：合同生效与终止。
(一)合同生效：本合同经甲乙双方签字盖章日起才生效。
(二)合同终止日期：在全部工程竣工，办理竣工验收款项结清后失效。
第十三条：合同附件。
(一)分包人的法人证书、营业执照等复印件。
(二)分包工程量清单(附表)。
(三)拟投入机械设备(附表)。
甲方：乙方：
银行帐号：银行帐号：
订立合同双方：
甲方：
乙方：
双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成____工程之建筑安装任务，
经充分协商，特订立本合同。
第一条工程名称。
____。(指分包部分之工程名称)。
第二条工程地点。
____。
第三条工程范围。
____。(可用列附表办法)。
第四条质量标准。
____。(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。
第五条承包方式。
____(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
第六条工程总价。
本工程包价计人民币____元整。
第七条工程包价。
本工程包价计人民币____元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。
第八条付款办法。
第九条工程期限。
按本合同第三条规定的工程范围自__年__月__日开工至__年__月__日止全部完工。
第十条中间交工本工程项目范围内的___工程，自__年__月__日开工于__年__月__日开工于__年__月__日完成交工。
第十一条双方联系制度及协作办法。
______。
第十二条关于工程保密办法。
______。
第十三条违约责任。
______。
第十四条特殊条款。
______。
第十五条合同有效期限。
本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。
本合同正式本二份，双方各执一份，副本____份，
总承包方收执____份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执____份。
第十七条合同附件。
总承包方：
负责人：____地址：____电话：____。
分包方：
负责人：____地址：____电话：____。
__年__月__日订立。
甲方:。
乙方:。
第一部分。
甲方将以下施工项目及内容的工程量分包给乙方实施。经双方协商达成如下施工协议，甲乙双方要严格遵守。
工程名称：
一、在施工过程中除遇到设计变更的原因造成的材料短缺或无法施工等特殊情况外，人为造成材料短缺的，短缺部分由乙方赔偿：乙方必须在单项工程施工完毕后5日内将单项工程剩余料、拆旧料交回乳山联通公司，如发现没有及时交回现象，5日内扣发500元，再拖延一天追加扣罚100元。
(1)工程图纸由甲方提供，竣工后5日内乙方应提供详细的施工技术资料，具体要求为：
(一)电缆工程。
(3)每个分线箱的箱号、线号要在箱上用红油漆标明，并在图线上标明。
(6)最后由乙方把竣工材料装订成册(详细见竣工资料样本)，竣工时做好余料点交工作。
(二)光缆工程。
1、施工完毕后实际是施工图纸。必须标明光缆的实际布放路由。
2、竣工图纸中必须标明布放的光缆长度，即每条光缆两端的尺码数必须标明清楚;标明每条光缆余留的实际位置和长度。
3、必须提供真实的光线曲线图，并在曲线图上标明两端位置。
4、最后乙方把竣工资料装订成册(详细见竣工资料样本)，竣工时做好工余料点交工作。
二、验收时每发现一项不合格处扣工程款10%。
三、施工中，乙方应执行有关安全技术操作规定，必要时应设立明显的施工标志，如出现因乙方违章而出现的伤人事故，其处理费用由乙方承担，甲方可出面协助处理。甲方为下属工人购买意外伤害保险。
五、对电源工程，施工人员需持有有电工证。
六、工程费用的结算按照以下规定执行。
(1)按承包工程决算综合工日x23元记取工程费。
(2)隐蔽工程及签证工日按现场实际发生情况计取工日。
(3)承包工程决算综合工日依据乳山联通公司定审的工日为准。
七、在工程验收时发现问题需要返工的，由乙方负责整改，待全部验收合格，决算到位后20日内向乙方付清工程款。
八、乙方超过规定日期验收，偿付逾期违约金按工程款日千分之5计算。
九、承包方式：包工不包料。
十、本合同正式一式二份，双方各执一份。
十一、本合同未尽事宜由双方协商解决。
第二部分。
甲方将以下施工项目及内容的工程量分别包给乙方实施。经双方协商达成如下施工安全协议，甲乙双方要严格遵守。
一、工程名称：小型(或零星)管道工程及线路设备工程。
二、工程内容：20xx年度铺设管道、砌入孔;布放光、电缆等。
三、双方职责：
(一)甲方：
1、对乙方的安全隐患有权提出并要求乙方整改。
2、定期想甲方及建设单位(业主)通报工地安全生产情况。
3、乙方发生安全事故时及时上报，并协助甲方按要求及时处理。
(二)乙方：
1、乙方所用施工人员必须是劳动法及国家有关规定的合法劳动人员，不得赵勇未成年人，犯罪嫌疑人等，所用人员必须身体健康，智力正常;乙方必须将所用施工人员的身份证复印件及无犯罪记录证明交给甲方，由甲方装订成册备案。
2、在施工前，乙方必须对所有参加施工人员进行安全培训和安全教育，经培训合格后方可进行施工操作，并在施工过程中定期进行安全总结、教育、检查及消除隐患。
3、乙方必须为其施工人员配备劳动所需的劳保用品及安全防护设施，安全设施及用品不到位严禁施工。
4、严格按照部标准和设计要求进行施工，严格按照施工安全生产操作规程进行操作施工。
5、乙方必须听从甲方有关人员对其进行安全教育及要求，对指出的安全隐患和缺陷要掀起改正。
6、在施工过程中，要保证工程质量，并保护线路上原有的设施。严禁损坏原有的通信设施及线路，由此造成的损失由乙方自行承担，若造成通信电路的阻断，乙方在承担经济责任的同时，还有根据情节的严重程度进行处罚，对违反纪律的责任人由执法部门进行处置。
7、乙方主要管理好自有及租用的车辆，确保行车及人身安全，若发生交通事故，乙方要根据有关法规进行处理，必要时甲方派人协助，但此后发生的费用及赔付由乙方负责，严禁酒后驾驶。酒后施工，否则出现的一切事故由乙方承担。
8、乙方要教育所有参加施工人员，遵纪守法，遵守国家法律法规，遵守社会治安条例，严格酗酒滋事。打架斗殴，如发生违法乱纪现象责任自负。
9、要管好建设单位所提供的材料，要有明细账，不得浪费，丢失赔偿，严禁监守自盗，严禁变卖工程料、剩余料、废料及拆旧料。如有违反除没收非法所得，还将视情节轻重扣罚工程款，直至终止合同，或交司法机关处理。
10、乙方要做好防火、防爆预防工作，采取措施防止各类火灾、爆炸事件的发生，若因乙方责任引发火灾及爆炸，责任及所示由乙方赔付。
11、乙方要做好防中毒工作，采取防毒措施，施工中做好人井通风及毒气检测工作，注意观察及防范周围环境中有无害、有毒物质、气体，注意饮食卫生，采取防范措施，防止中毒事件的发生，否则责任及损失自负。
12、乙方要做好放防触电安全工作，在施工过程中，按规定进行联系停电，采取必要的防电措施，防止触电事故的发生，夏季施工同时做好防雷击事件的发生，严禁在雷雨时进行施工。
13、乙方在进行攀、等高作业时，必须要有正规的攀、登设备。并按照相关安全规定，做好防护措施。
14、乙方因安全问题引发的责任事故造成人员的伤亡，由乙方自行承担经济、法律责任。
15对于本文未涉及的方面所出现的安全问题及事故，将根据有关法律规定、及上述原则进行处理，因乙方原因引发的责任事故造成人员伤亡，责任自负，甲方不负担责任及损失和赔付。若乙方安全生产工作措施薄弱、各类安全隐患较多、问题及事故频发、出现较大安全生产事故等，甲方有权终止与乙方的施工协议，终止合作关系，今后不再将工程分包给乙方。
委托方(盖章)：受托方(盖章)：
代表人签字：代表人签字：
年月日年月日。
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关的法律、法规，结合本项目的特点，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经协商一致。
达成如下协议：
一、工程概况。
1、工程名称。
________________________。
2、工程地点。
________________________。
3、工程内容。
________________________。
二、合同价款、承包范围及承包方式。
2、承包范围：乙方负责该工程施工图纸对应招标清单范围内所有项目的安装及施工。
(1)、整个具体专业分包项目，除有正式的设计变更及工程洽商外，施工过程中，甲方不再给予乙方增加任何费用。
(2)、设备基础的施工，不在承包范围内，乙方负责提供设备基础的施工图纸，并负责指导现场设备基础施工，满足安装要求。
三、工程变更及结算方式。
1、乙方必须按照设计图纸、招标清单、图纸会审纪要等有效文件组织施工。
施工过程中如有设计变更及工程签证内容，所涉及到的工程量必须由现场监理、建设单位及设计单位共同确认后，方可作为甲乙双方竣工结算的依据。
2、设计变更及工程洽商引起的工程量调整，不随进度款支付，而在竣工结算，付款时一次结清。
3、结算方式：施工过程中，若有工程变更(增加或减少)，可按实结算调整。
计算方法，如投标清单已有价格的，执行原有投标价格，原投标清单中没有价格的，按照甲方与建设单位总承包合同中约定的计价方式计算价格后，按80%比例给乙方结算。
4、本工程施工的水电费由乙方承担，根据实际使用数量按甲方与建设单位约定的计价方式计算。
四、付款方式。
1、一次性结清。
2、甲方向乙方付款时，乙方必须先提供合法等额的___%增值税(专用或普通)发票，否则甲方有权不予付款。
如有虚开、虚假发票的由开票方承担所有责任。
若在合同履行期间，遇国家的税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。
3、支付形式：甲方公司账户直接向乙方公司账户付款。
4、乙方必须在工程竣工验收后，三十日内提交结算资料，逾期不交或者提交资料不全，甲方有权拒绝接受，由此产生的责任由乙方自行承担。
五、技术要求及质量等级。
1、工程质量必须符合施工图纸及相关设计文件要求，严格执行国家现行施工验收规范的有关规定。
2、工程质量等级：________________________。
乙方必须确保施工整个过程达到甲方整体工程申报省优的验收要求。
3、工程材料设备应符合国家质量标准，按照图纸要求，双方约定的品牌标准组织采购，所有“证件”俱全。
材料进场后，按批次抽检，做相应的复式检测，合格后经甲方认可后方可使用。
4、乙方不得擅自更换设备或材料，否则一经发现，甲方有权要求乙方立即清理出场，由此造成的损失全部由乙方承担。
5、工程技术标准和要求为________________________。
六、双方的权利及义务。
1、甲方权利及义务。
(1)、负责向乙方提供材料场地。
(2)、甲方负责协调施工过程中各承包队伍的有关问题，为乙方施工创造条件。
(3)、提供设备安装调试期间临时用水、临时电源接口。
(4)、甲方负责向乙方发进场通知，负责协调阶段验收及竣工验收的组织与协调。
(5)、指派为甲方代表，负责合同的履行及其他事宜。
2、乙方权利及义务。
(1)、乙方施工前上报施工进度计划及详细的施工组织设计，并提供相应的资料。
(2)、指派________-为乙方代表，代表乙方全面履行合同，确认与合同相关的事宜。
(3)、乙方按甲方要求组织相应的项目管理班子，负责全过程施工的全面管理。
(4)、乙方必须全面接受甲方项目的现场管理要求，施工中文明施工达标，材料、设备应在甲方指定的区域。
(5)、乙方在施工中，加强安全管理，如出现任何安全责任事故、人员伤亡或给甲方及第三方造成一切损失，由乙方负全责，甲方不负任何责任。
(6)、乙方自行解决现场工人的住宿设施。
(7)、乙方负责施工资料的填写整理及审报工作，竣工后移交甲方全套完整的竣工资料。
(8)、在工程未验收交接前，乙方负责工程的看管及保护，并承担相应的风险责任。
七、工期、质量、安全文明施工。
1、本工程工期为_________天。即____年____月___日至____年_____月____日竣工。
2、工程质量达不到甲方要求，乙方应无条件整改，费用全部由乙方自行承担，并追究乙方工程的违约责任。
3、文明施工标准：达到_________________省安全文明工地标准。
现场安全管理及文明施工达不到项目部要求，乙方接受甲方项目管理的相应处罚。
八、工程保修及售后服务。
1、本工程质量保修期限为_________年，工程验收合格之日算起。
2、同一产品保修期内连续三次维修仍无法正常使用的，乙方必须在三日内完全免费予以更换。
3、乙方在保修期内，收到甲方的通知后，具体时间安排如下：
(1)、出现故障，影响正常使用，除不可抗力外，乙方须在接到通知后2小时内赶到现场，进行应急处理。
(2)、出现重大事故或更换部件等，乙方须在2日内完成所涉及的保修维护项目。
(3)、对系统运行中非人为而造成的故障，乙方负责免费保修，对非乙方原因造成的损坏，乙方只收维修材料成本，不收人工费，并以最快速度排除故障。
九、其他。
1、本工程不容许转包，甲方一旦发现乙方擅自将工程转包，甲方有权终止合同，停止拨付一切工程款，并由乙方承担由此造成的一切经济损失。
2、乙方应严格按照合同约定的厂家选用设备，不得随意更换厂家，否则甲方有权终止合同，并追究由此给甲方造成的一切损失。
3、除不可抗力影响外，双方应履行合同各项条款。
4、在履行合同中，甲乙双方发生争议时，首先进行协商，协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。
5、本合同如有未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。
6、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。
自合同签订之日起开始生效，双方均已履行完合同规定的全部责任和义务时失效。
甲方：_________________________。
住所：_________________________。
联系电话：_________________________。
身份证号码：_________________________。
签订时间：___________。
签订地点：___________。
乙方：_________________________。
住所：_________________________。
联系电话：_________________________。
身份证号码：_________________________。
签订时间：___________。
签订地点：___________。
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上，经协商达成协议如下：
1、建设项目和工程名称：
建设项目和工程名称：
新建铁路段站前工程第三标段桥梁工程工程地点：xx县境内。
承包方式：包清工方式。
工程内容包括：挖土方、挖石方、挖孔桩(含挖孔、护壁、爆破、灌注)、凿除桩头、承台钢筋制作及安装、基础及承台混凝土、墩台身钢筋制作及安装、墩(台)身混凝土、桥台顶防水层、热沥青防水层(两层)、台背回填、干砌片石、开挖台阶、碎石垫层、浆砌片石锥体、基坑回填(原土)、桥头检查台阶(m10浆砌片石)，按相关环保要求布置施工、整理;承台、墩台身混凝土及防护工程混凝土构筑物及浆砌构筑物的洒水养生、保养;施工便道在使用过程中的维修保养;临建施工场地工后恢复(缴纳复耕押金);大桥附近包括大桥底施工废弃物、残留物的清理等工作。
2、开工日期：200x年x月xx日竣工日期：200x年xx月xx日
3、工程质量：按甲方承诺的质量标准及现行工程施工规范、工程质量验收标准及相关法律、法规、规定等执行。
本工程质量等级要求工程一次验收优良，施工质量不符合要求的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准。返工后仍不能达到标准，由乙方承担违约责任。以上适用的标准和规范由乙方自备，费用自理。
4、工程数量：按设计要求施工，并经甲方验收合格且不超过设计数量的实际完成的工程量为准。
5、合同价款：见附表“桥梁清包工程项目单价表”第二条双方责任。
1、甲方。
(1)甲方负责整个工程的进度安排、质量控制、资金运用、对业主的联系等。
(2)在开工前向乙方进行技术交底、工程量的复核，同时下达施工任务，并派人员负责施工安排、质量监督、进度控制。
(3)负责乙方承包工程的交接桩、贯通测量和试验管理等工作。
(4)工程完工后，负责组织验收和结算工作。
2、乙方。
(1)乙方在进场时，要根据公司的管理要求，办理准入证，缴纳注册会员费20xx元，治安联防费1000元，安全教育、质量培训费1000元。
(2)乙方在进场前，以现金形式向甲方缴纳20xx0元的履约保证金，待业主的履约保证金返还甲方后，甲方再将履约保证金无息返还给乙方。
(3)乙方接受任务后必须在甲方指定的时间内，配备足够的管理人员、技术人员、技工、劳力、机具设备等。同时要提供主要人员及主要设备表。同时提供特殊工种的有效上岗证件。
(4)乙方必须接受甲方的管理、监督，对甲方提出的有关施工要求、规定要严格完整的执行，对不接受甲方正确意见者，甲方有权随时辞退有关人员。
(5)乙方需向甲方缴纳技术服务费1000元/月。
(6)本合同单价中已包含人身保险和第三者责任险，若发生意外及伤亡事故或发生第三人伤害，均由乙方负责。
(7)施工中技术资料由乙方按甲方及施工规范的要求填写、整理，经监理签认后交由甲方保存。
(8)施工中工程所需乙方自购的材料，除必须有合格证外，还需经甲方所指定的机构检验合格后方可进场使用，检测费用由乙方负担。
(9)施工中，如乙方使用、租赁甲方的材料、机具、设备时，必须经甲方同意并办理有关领用手续，交付押金，签订租赁合同。乙方严格按机械、机具操作规程使用，并负责日常的保养，如因乙方原因造成机械、机具的丢失、损坏等，由乙方赔偿。
(10)施工中乙方与当地发生冲突或经济纠纷，责任自负。乙方必须以自己的名义对外签订经济合同，未经甲方授权，严禁以甲方的名义对外签订任何形式的合同、协议。
(11)在甲方资金不到位的情况下，为保证工程进度，乙方自己应有资金垫付能力。
(12)乙方在施工中的饮食、住行自行解决。
(13)乙方进入施工现场前一个月作为试用期，如在此期间达不到甲方的要求，甲方有权中止合同并辞退。乙方的撤场费用及其他损失由乙方自行承担。
(14)所有关于本工程的图纸、技术资料均由甲方保存管理，乙方无权擅自修改或以其它图纸代替。如乙方需要查阅图纸，须经甲方同意。
(15)乙方在施工中遇到与设计不符需变更设计，要及时向甲方报告，不得擅自做主。在变更批复后方可继续施工，并承担由于变更设计可能引起的相应费用。变更增减的工程内容双方可签订补充协议。如业主不承认、不补偿则其费用由乙方自负，与甲方无关。
(16)施工完毕，撤离现场前，要对现场进行清理，费用自理。
(17)由于乙方工程质量、安全及文明施工等问题，造成业主、监理等单位对我方的罚款，由乙方承担，并承担甲方的等额罚款。
(18)施工中，乙方未经甲方同意擅自撤离现场，甲方有权要求赔偿由此造成的一切损失，所完工程将只按合同中第一条第5款规定的单价的50%的价格结算，且履约保证金不予返还。乙方现场负责人为。乙方现场负责人未经甲方同意，不得擅自离开工地，否则将受到甲方500元/天的罚款。
(19)乙方的施工作业人员按当地政府的规定办理有关手续。乙方负责为乙方施工作业人员交纳国家及地方规定的应缴的各种税费，并及时支付劳务人员工资。
(20)主要材料如由甲方代购，材料质量由甲方负责，材料数量由乙方在现场点收，乙方向甲方交纳材料费3%～5%的管理费。
(21)按规定办理特殊工种上岗操作手续。
(22)非甲方原因造成的一切损失均由乙方承担，并对甲方工程项目负责到底。
第三条安全、环保、文明施工。
乙方必须树立良好的环保意识，坚持文明施工作业，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。绝不能有损甲方的形象。具体规定如下：
(1)安全目标：零事故。
(2)在施工过程中严格遵守国家、有关部门以及甲方制定的有关安全生产规定，遵守各项操作规程。
(3)参加施工的人员精神面貌良好，语言文明，严禁酒后作业等。
(4)施工现场的安全隐患部位必须有提示标识。
(5)施工现场做到工完料尽，并清理好施工现场。
(6)施工过程中注意环境保护，不得污染周围环境和扰民。
(7)钻孔桩的泥浆要按甲方、业主及环保要求进行排放，不得污染环境，否则造成的一切后果由乙方负责。
第四条结算方式和支付方式。
(1)本项工程的结算方式，每月按乙方实际完成的且经甲方及监理认可的工程量结算。
(2)工程款季(月)支付：甲方按业主拨付此项工程款的75%按季(月)支付给乙方。若业主未能及时拨付工程款，为保证工程进度，乙方应能垫付资金保证正常施工，不得中断施工。
(3)竣工工程款支付：工程全部完成，经建设单位及相关部门验收合格后结算至工程价款的95%。留5%作为质保金，待业主支付甲方质保金后，甲方再无息支付给乙方质保金。
(4)乙方与进料方签定的合同(指大堆料或经常性料，如白灰、油料等)，须交甲方备案。甲方将核实乙方实际进料量，根据甲方核实的数量及合同单价，经乙方确认数量、单价、总金额及履行完相关手续后，甲方将直接向乙方的进料方付款。
第五条竣工验收及维修。
(1)乙方提出竣工验收申请。
(2)甲方审查，确认资料齐全，工程达到交接验收标准时，组织验收、交接，进行质量评定。
(1)甲乙双方要严格履行合同。
(2)由于乙方的不认真履行合同而导致工程进度缓慢、停工，则乙方要承担相应的经济责任。
(3)乙方不得将此工程分包或转包,如果乙方将此工程分包或转包，视为乙方违约，甲方有权解除合同。
(4)由于工程质量不符合规定的要求，乙方要负责无偿维修或返工并赔偿经济损失。
(5)如果乙方不能按照合同中的技术要求、质量要求完成任务，甲方有权要求乙方支付合同总价款10%的违约金。如工程不能按期完成则每推迟一天，罚款合同总价的1～2‰。
(6)对于不可抗拒的自然灾害或政策性调整，工期可顺延，甲方应积极与业主联系，争取得到适当补偿。但不管是否补偿，乙方不能据此而不履行合同，否则一切损失由乙方负责。
第七条纠纷解决办法。
(1)双方一旦就合同发生纠纷，应由双方协商解决。
(2)协商不成，可向甲方机关(即：中铁三局集团第五工程有限公司)所在地的人民法院起诉。
第八条其它。
(1)所有发生的经济往来及工作意见均以书面形式且甲方经理或总工签字后生效，其余人员签认的无效。
(2)本合同未尽事宜，由双方共同协商，制定补充条款。
(3)本合同所附附件，施工中发生的签认纪要，补充条款等和本合同具有同等法律效力。
(4)本合同自双方签字、盖章之日起生效。乙方在合同附件中须附上营业执照、资质证书、授权委托书等相关资料。本工程经建设单位及相关部门验收合格后，甲方对乙方工程款结清后，此合同自动失效。
(5)补充条款：
(6)本合同一式四份,甲方三份，乙方一份.甲方：中铁三局五公司玉蒙第一项目经理部地址：
甲方法人代表：年月日乙方：地址：
乙方法人代表：年月日。
1、分包单位应按国家规定给施工人员办理交纳保险金，并按时发放工人工资。
2、分包单位应认真执行《唐山市建筑施工现场安全防护基本标准》、《唐山市建筑施工操作规程》、《安全生产法》等有关法规政策，建立健全安全生产岗位责任制及各种安全生产管理制度。
3、分包单位必须设置安全管理机构，明确责任，按照安全管理有关规定及参施人员比例配备足够的专职安全检查监督人员。
4、分包单位必须对现场每一个工人进行安全教育及安全培训考核合格方可上岗作业，施工作业前对每一个工人进行安全技术交底，工人进场分包单位必须与工人签订安全责任书及劳动合同。
5、工人在施工过程中，分包单位要给工人配备相应合格的安全防护用品，任何人进入现场必须佩带安全帽，2米以上高处、边缘、吊篮、外架作业时必须佩带安全带，搭设能满足操作的安全平台。
6、危险区域作业及各种危险性较大的作业，必须有交底及施工方案，设专人负责监护，设置警戒区，挂警示标牌。
7、工人在高处作业时，严禁打闹及酒后作业，高空作业时所用的随手工具和材料存放必须安全可靠，防止坠落、物体打击等事故的发生，要有防坠落措施。
8、分包单位所承包的施工项目，禁止再进行二次分包，如再次进行分包过程中，发生伤亡事故，一切责任由分包单位负责。
9、分包单位主要负责人、安全员，必须每天常驻施工现场，外出办事离开现场，必须向总包有关部门请假，同意后方可离开现场。
10、所有特殊工种作业人员必须持证上岗。
11、分包单位各种电器设备进场，必须经过总包电气安全责任人做进场验收，合格后方可投入使用。
12、电气焊工、电工上班时必须穿绝缘鞋，戴绝缘手套，非专业电工，禁止接拉电线，仓库不准使用碘钨灯，不准乱拉电线，不准使用电热器具进行餐饮作业。电线必须架空，严禁拖地。电气维修必由专业电气人员进行。
13、从事存在危害人体健康施工作业时，应佩戴防护用品，必须设专人监护。
14、禁止在没有可靠防护设施或禁止通行处通行。工人行走必须走专用安全通道。由此发生的安全事故由分包单位和行为人承担全部责任。
15、严禁立体垂直交叉作业，特殊情况时，必须有足够的防护措施，经总包同意后方可进行施工。
16、禁止从楼层向楼下抛洒各种物料或垃圾，违者工人必须清退出工地，由此引发对他人造成伤害的一切损失由分包单位承担，并予以1000至5000元的经济处罚。
17、违章从高处向下抛洒杂物或垃圾，虽未查获直接责任人，但事实足以证明属分包所为，分包方除承担由此可能引发的损失外，总包有权对分包方处以1000元至5000元的经济处罚。
18、分包单位机电设备应有专人负责管理，非机电人员不得动用机电设备，配电箱(柜)应加锁具，并悬挂使用状标识，机电设备维修时，必须设专人看护，先断电上锁悬挂停电维修标识。
19、雨季施工时，要注意做好对本单位使用的：电气线路，设备的防雨、防砸、防雷电、防潮湿、防漏电的检查工作。
20、冬季施工时，要注意做好劳动保护，采取适当的取暖措施，保证人员作业灵活。加强对大风、大雨、大雪后的现场检查和维护。
21、加强对氧气、乙炔瓶的管理，不得将乙炔、氧气瓶在阳光下暴晒。防止乙炔、氧气瓶爆炸事故的发生。易燃易爆物品禁止存放在楼内，必须设专库房存放，专人负责管理。
22、发生意外事故，分包单位应立即送患者到医院抢救，并及时报告甲方和总包方。
23、分包单位未经总包人同意，不得私自拆除除各种安全防护、消防和其他临时设施，违者予以500至1000元的经济处罚。
24、进入精装修阶段各分包单位，夜间进入楼内施工，必须到各主管部门办理夜间施工证，交警卫人员查验，无证禁止进入楼内施工，违者罚款200元。
25、分包单位未经总包单位同意，分包方严禁在施工现场，楼内搭设任何临时设施，违者予以拆除，并处以500至1000元经济处罚。
26、分包单位进场的各种工具及电气设备，列出明细报总包单位器材备案，退场时办理出场手续，未向总包报明细者，总包一律不办理退场手续。
27、分包单位应对其自身安全负责，并有权关心在工地的所有人员的安全，对施工过程中的安全防护设施进行完善和自我检查，并接受总包单位的监督，发现有不符合要求的应立即改进，保证总包单位免遭因分包单位安全原因的指控和经济损失，分包单位可以对承包人处以500至1000元的经济处罚。
28、分包单位未能妥善处理事故伤亡善后事宜，而造成有损发包人及总包人的声誉的围攻、上访、起诉、媒体曝光、扰乱发包人正常工作和商业活动等事宜，一切损失由分包单位承担。
29、各分包单位进场施工前，必须先到安全部门办理进场的相关手续，及时向总包交纳安全质量保证金，总造价在200万以内的交纳5万元，总造价200万元以上500万以下的交纳8万元，500万至1000万交纳10万，1000万以上交纳15万元，如未交纳安全保证金的单位，一律禁止进场施工。
30、因施工建筑过高，人员多，分包作业时防护措施不到位，不及时，管理教育不到位，发生不明物体或不明责任坠落造成分包人员伤害，无从查找责任人时，分包方应自行承担一切经济损失。
31.分包单位所使用的动力、人力等设备如存在质量缺陷所造成的损失由分包单位负全责。
第二条、分包消防管理。
1、分包单位应建立健全各种消防组织，配备专职消防人员，明确职责，贯彻执行各项消防制度，配备足够的消防器材。
2、严格禁止在施工现场及仓库内吸烟，一经发现每人/次罚款200元人民币。
3、坚持用火申请制度，分包单位动用明火或电气焊作业前，必须开具动火证，并要按防火措施进行安全交底，电气焊操作人员必须持有效的操作证。动火前要清除附近易燃物，并在电气焊火花可能溅落范围内设有看火人，在外墙进行电焊时，应用防火布挡住火花，工作完毕认真检查现场确认无火源，方可离去。动火证当日有效，杜绝“四无”(无操作证、无动火证、无看火人、无灭火设施)，每项罚款100元。
4、未经总包人批准，分包单位不得在楼内住宿，严禁在建筑物内存放、调配油漆、稀料、汽油等易燃易爆物品。违者罚款500元至1000元。
5、分包单位应自觉服从总包单位的检查监督，认真做好火灾预防工作，及时按照总包的要求进行整改。因分包人责任引起火灾，分包人应承担全部责任，并承担因此造成的一切经济损失。
第三条、分包保卫管理。
1、分包单位应认真贯彻落实唐山市建委，建设部颁发的各项保卫规章制度。预防各类事故、案件的发生，杜绝恶性事件的出现。
2、分包必须按照唐山市有关规定，合法雇用所需各类人员，做到合法用工、证件齐全有效，并向总包报送人员花名册，由于证件不齐引起的后果以及连带责任和损失，由分包单位承担。
3、分包单位所属人员应自觉佩戴胸卡标识，胸卡上应有本人照片、姓名、工种、编号和分包单位名称，总包单位有权拒绝无胸卡之任何人员进入施工区域，分包单位应自觉服从总包单位对所属人员身份的查验，违者予以50至100元处罚。
4、车辆及人员出入大门应自觉服从甲方和总包保安人员的查询和登记，不服从管理与警卫人员发生争吵打架者，违者予以50至500元处罚。
5、分包单位应严格昼夜值班制度，值班员做到按时上岗，交接班有记录，值班时不得擅自离岗，发现情况及时汇报并解决。
6、分包单位施工作业人员进场前，必须对每一人进行安保教育，教育所属人员应讲文明讲礼貌，保证所属人员在工地不得酗酒、赌博和打架斗殴。
7、现场办公室、工具房、仓库门窗必须牢固可靠。做到人离关灯，门窗上锁，贵重材料及仪器应有专人看管，以防被盗，加强职工的法律宣传教育。
第四条、分包文明施工及场容环保管理。
1、分包单位应认真执行_____________________________等相关法规，讲文明、讲礼貌、服从整体安排。
2、保持施工现场环境的整洁，材料堆放要集中，整齐。现场用水要避免跑冒滴漏现象的发生。
3、凡因连续施工作业需夜间施工时，分包单位应会同总包单位共同到工地所在的建设行政主管部门审批，经批准后方可进行夜间施工。
4、包装材料的木箱、纸箱、胶带等各种废料必须随拆随清理。每天做到活完料尽场地清。应有专人负责清理现场，打扫卫生，整理码放材料，要定期组织场容整理清运，否则总包单位有权对分包单位处以500至1000元的经济处罚。
5、严禁在工地，宿舍做饭，严禁使用煤炭取暖或做饭。
6、严禁穿拖鞋、赤脚或光膀子进入施工现场。
7、严禁在施工区域内乱涂乱画或随地大小便，违者处以100至5000元经济处罚。
第五条、其它规章制度。
1、未经总包代表同意，分包商不得在施工区域内搭设任何临时设施。违者予以拆除，并处以500至1000元经济处罚。
2、严禁使用电炉、电饭锅、电蒸锅、热的快等电器设备。违者，除没收用电器具外并处以500至1000元罚款。
3、为防止工地道路的阻塞，分包人应及时运走多余的材料和垃圾。
4、分包单位应加强人员管理与教育，不得以任何理由殴打或谩骂总包单位、监理和发包单位管理人员，违者视其情节轻重予以分包单位5000至20000元的经济处罚;情节严重者清退出场。
5、严禁以任何理由与其他单位劳务人员发生打架斗殴事件，违者按责任大小分别予以20000元至50000元处罚。发现斗殴现象，无论原因;参与斗殴的作业班组均清退出场。
6、不准在办公室、宿舍和食堂内设立商品小卖部，一经发现，没收全部物品。
7、节约水电，做到人走灯灭，严禁用长流水的方式洗浴、洗衣或淘米洗菜。违者处以100至500元罚款。
8、不准在工地留宿家属或无关人员，严禁在工地从事各种违法乱纪活动。
9、分包单位材料出工地前，应主动与分包单位器材部门核实并接受查验，开具出门条，接受门卫的查验。
第六条、分包成品保护。
1、分包单位的所有成品及半成品由分包单位负责，竣工时办理移交手续给总包单位;。
2、分包单位应全面关心总包单位或其他分包单位的工程成果，不应违反有关规范或给总包及其他分包的工作成果构成潜在质量威胁，造成损失由分包人承担全部责任。
3、各分包单位施工完毕后，必须对成品半成品表面进行保护，以避免任何对成品的损害和丢失。
6、严禁对成品进行锤击和敲打，不得将玻璃。铝料和铝板靠近质地坚硬的物体;。
7、不得在防水层上放置任何物品;。
8、不得在成品上乱涂乱画;。
9、因工期紧张，又与其他工种交叉施工。造成其他分包成品损坏的，应承担其责任。
第七条、附则。
1、本规定自分包单位进场与总包签订分包安全管理协议后生效，分包单位进场后未及时向总包交纳安全保证金的，一律不允许进场施工，违者每天罚款20__元。
2、分包单位违反本办法有关条款，应在接到总包罚款通知五日内向总包缴纳罚款。
_____年___月___日。
____年___月___日。
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规所规定的原则，结合本项工程的具体情况，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着公平、公正的原则达成如下协议，甲方和乙方共同遵守：
第一、工程地址：
第二、工程施工内容：详细见附属单据(设计施工图纸预算单据、材料供应单据、设计变更单据、施工工艺单据，工程验收单据，工程保修单据)，以及其他附属图文之文件。
第三、承包方式：双方商定采取下更第()种承包方式。
1、承包人包工包料：详见附属单据以及其他图文之文件。
2、承包人包工部分包料：详见附属单据以及其他图文之文件。
3、承包人包工：详见附属单据以及其他图文之文件。
第四、工程期限：年月日至年月日。第五、合同价款：本合同单价内壁玻璃钢()元每平方米，外壁刷防腐漆()元每平方米，施工完毕后按实际工程量结算。
第六、工程图纸：双方商定采取下列第()提供方式。
1、本项工程由乙方包工包料，乙方为甲方免费提供设计图纸，所有图纸包括效果图纸和施工图纸。
2、本项工程由乙方包工部分包料或乙方包工不包料，乙方为甲方提供设计图纸，所有图纸包括效果图纸和施工图纸，甲方承担设计图纸所产生的所有费用。如乙方不提供设计图纸，甲方应提供设计图纸并负责设计交底。
第七、双方的权利和义务：
a、甲方的权利和义务。
1、开工前()小时为乙方进入施工现场创造所有条件，提供施工期间的三通(通电、通水、通路)，并清理施工现场。
2、在施工当中，如必须改变原有结构或设备、设施等，负责到有关部门办理相关的审批手续。
3、参与工程质量和施工进度的监督，工程中分部分项工程以及竣工的验收事项。
4、为确保施工的进度，按照合同约定及时支付工程款。
5、履行附属文件《工程管理细则》中甲方的权利和义务。
b、乙方的权利和义务。
1、施工中严格按照施工规章规范进行施工，确保工程质量，做到防火、防盗，按时完成工程施工。
2、乙方应规范施工，严格按图纸进行施工，严格按施工工艺质量要求进行施工。
3、保证施工现场的整洁，保管好现场的所有施工设备、设施和材料等物资，工程完工撤离前负责整理现场。
4、乙方负责施工现场的日常管理，负责所有施工人员的劳动安。
5、履行附属文件《工程管理细则》和《施工现场管理规范》中乙方的权利和义务。
第八、工程款的支付方法：
1、乙方进入现场，施工进行第()天，甲方按照工程总造价向乙方支付人民币()元。
2、施工项目完成工程项目总量60%，甲方按照工程总造价的()向乙方支付人民币()元。
3、工程完工后，在甲、乙进行工程质量验收和工程质量保修协议之后起，在()天内甲方按照工程总造价的()向乙方支付人民币()元。
4、剩余工程总造价的5%计人民币()元作为工程质量保证金，在工程质量保修协议期满后凭此本合同书进行。
第九、具体事项：
1、工程的设计变更或施工变更：工程如需要变更，甲方应及时通知乙方，甲方几乙方及时提供变更的图形或文字资料，同时调整相关的工程预算和工期。
2、材料的进场时间和进场检验：为确保工程质量，如由甲方提供材料，乙方应向四方提前通知材料进场的时间和详细材料供应表，甲方提供的材料应符合乙方施工的要求;如由乙方提供材料，材料应符合甲方的要求，乙方应在材料进入现场时通知甲方，并接受甲方的检验。
3、工期延误：在工程的变更、不可抗力、经双方协商同意工期顺延的情况下，经甲方同意可以顺延工期。
4、工程的验收和工程的保修：甲方应提前通知乙方验收的时间和验收的项目，验收完成应填写分部分项工程验收单据并签认。工程竣工后，乙方应通知甲方验收，验收完成应填写工程验收单据并签认。本工程自验收合格双方签认后之日起保修起为()天，并签订保修协议。
第十、违约的责任：
1、双方中的任何一方因违反国家法律、法规，有关政策规定或未履行合同，给对方造成任何损失均由责任方自己承担，并赔偿由此给对方造成的任何损失。
2、未经过施工验收或材料验收，不论甲方、乙方擅自施工而造成损失由责任方承担。
3、因一方原因造成无法履行合同时，应及时通知对方，办理终止合同手续，责任方赔偿对方的经济损失。
4、非工程的变更、不可抗力、经双方协商同意工程顺延的情况下，乙方每延误一天工期向四方支付罚款()元。
第十一、未尽事宜：
本合同未尽事宜双方另行商议，并应形成书面补充合同，才能与本合同具有同等约束力。
合同签订单位：
甲方(盖章)乙方(盖章)。
法定代表或委托代理人：法定代表或委托代理人：
地址：
电话：
签约地点：
签约日期：
分包单位(乙方)：__________。
签订地点：__________。
工程(项目名称)__________。
分包单位(乙方)：__________。
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方与建设单位已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，双方就工程专业分包事项协商达成一致，订立本合同。为明确双方的权利和义务，制定如下条款，共同遵照执行。
1、乙方资质情况。
资质证书号码：__________。
发证机关：__________。
资质专业及等级：__________。
2、专业分包工作对象及提供分包内容。
工程名称：__________项目工程。
工程地点：__________。
分包范围：具体施工范围以承包人项目部划分为准。
提供专业分包内容：设计施工图纸范围内所有工程，包工包料，施工内容包括但不限于工人的组织、材料采购、检验试验、特殊部位的特殊处理、自验验收、成品保护、竣工清理、竣工验收，售后服务(保修期间的保修)，以及合同中明示或暗示的履行合同和满足施工图纸、相关规范和技术要求的规定所涉及的其他工作和服务。
金额(人民币)：__________大写：(暂估)(具体以现场实际计量为准)。
小写：(暂估)?__________元。
(其中增值税为：__________元)。
(以上金额其中人工费__________元(人工费总数按以不超过承包合同价的25%为宜)，材料费__________元，机械费__________元)注：人工费必须转进列入总包单位合格名册的劳务公司。(本合同中的费用均为含税价，税率为__________%，下同)。
4、分包工作期限(以下简称“工期”)。
总日历工作天数：__________总工期：__________日历天。
5、质量标准。
工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程一次验收必须达到质量评定合格等级，创优质工程，并不得因乙方施工质量原因，使在整个工程达到国家验收规范合格标准，优质工程等荣誉称号评定时受到任何影响，否则乙方承担甲方相应的损失费用。
6、合同文件及解释顺序。
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(2)本合同;。
(3)中标通知书(如有时);。
(4)招标文件和招标合同条件及工程量清单(如招标时);。
(5)乙方向甲方做出的使甲方受惠的各项承诺(如有时);。
(6)经甲方认可的乙方的报价书;。
(7)除工程价款之外的总包合同或施工专业(分包)合同文件;。
(8)本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;。
7、标准规范。
除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：
国家现行的《建筑工程施工质量评价标准》gb/t50375-20__;《工程建设施工企业质量管理规范》gb/t50430-20__;《建筑地面工程施工质量验收规范》gb50209-20__;《住宅装饰装修工程施工规范》gb50327-20__;《建筑工程施工质量统一标准》gb50300-20__;《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50210-20__;《建筑节能工程施工验收规范》gb50411-20__;《民用建筑工程室内环境控制规范》gb50325-20__(20__年版);《建筑施工安全检查标准》jgj59-20__;《施工现场临时用电安全技术规范》jgj46-20__;《建筑工程施工现场供用电安全规范》gb50194-20__;《建筑机械使用安全技术规范》jgj33-20__;《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》jgj130-20__;以及其他现行的相关《工程建设国家标准》、《建筑工程行业标准》、《中国工程建设标准化协会标准》和《建设工业产品标准》等，各标准不同时，取相应最高的标准。
8、总包合同及承包方有关管理规定。
8.1、乙方已有足够的时间和机会了解了除工程价款之外的总包合同和发包人、监理方、甲方的有关管理规定，并已收到且完全理解总包合同的全部条文(除工程价款之外)及发包人、监理方、甲方有关管理规定及程序，乙方须履行与本工程有关的总包合同条款中与专业分包有关的应由甲方承担的义务和责任，按照发包人、监理方、甲方的管理程序办理有关事项。乙方自愿放弃因为对总包合同条款规定或本工程范围或对发包人、监理方、甲方有关管理规定及程序缺乏了解而提出申诉或向甲方提出任何索赔要求的权利。
乙方进场前已对本工程面貌，总包合同工期、质量约定，进场前工程实际状况及进度情况等各因素清楚了解，合同固定综合单价中已综合考虑了为达到合同约定各目标实现的所有应计费用。
8.2、乙方应在本合同履行期间，进一步更深入、全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。除本合同条款另有约定，乙方应履行并承担总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务与责任，同时应避免因乙方自身行为或疏漏造成甲方违反总包合同中约定的甲方义务的情况发生，若因乙方违反总包合同中约定的甲方义务的情况发生的，由此给甲方造成费用损失或承担的违约责任，均由乙方承担。
8.3、乙方与建设单位的关系。
乙方须服从甲方转发的建设单位或工程师与分包工程有关的指令。未经甲方允许，乙方不得以任何理由与建设单位或工程师发生直接工作联系，乙方不得直接致函建设单位或工程师，也不得直接接受建设单位或工程师的指令。如乙方与建设单位或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。每发生一次按元/次进行罚款，相关费用从结算工程款中扣除。
9、图纸。
9.1甲、方应在专业分包工作开始天前，向乙方提供图纸套。国家或部颁或省市级标准图集(书)由乙方自备。
10、项目经理。
10.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理(以下简称“甲方项目经理”)为，电话：
10.1.1、甲方项目经理可书面授权委派具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知乙方，委派书及撤回通知作为专业分包合同的附件。
10.1.2、甲方所发出的指令、通知由甲方项目经理(或其授权人)签字后，以书面形式交给乙方，乙方项目经理应在回执或甲方所要求的签收证明文件上签署自己的姓名及收到时间后生效。对于甲方向乙方发出的指令、通知等，若以传真或信函形式发出的，在甲方发出或投递后即刻生效，如乙方无故拒收甲方指令单、工作联系函、罚款单、整改通知单等，每发生一次按500元进行罚款。确有必要时，甲方项目经理可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。甲方项目经理在48小时后未予书面确认的，乙方应于甲方发出口头指令后7天内提出书面确认或修改意见，甲方项目经理在乙方提出确认要求后7天内不予答复也未提出修改意见的，应视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方在收到乙方申告24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方项目经理可发出要求乙方立即执行的指令，乙方如有异议也应执行。如甲方发出错误的指令，并给乙方造成经济损失的，经甲方确认的，应给予乙方相应的补偿，但因乙方违反分包合同引起的损失除外。
10.1.3、甲方项目经理应按分包合同的约定，及时向乙方提供所需的指令、批准、图纸并履行其它约定的义务，否则乙方应在相应的时间内将具体要求、需要的理由及延误的后果以书面形式通知甲方项目经理。甲方项目经理在收到通知后48小时内予以答复。若乙方在48小时后未接到甲方项目经理答复的，乙方应进一步向甲方的法定代表人或上一级主管单位的法定代表人发出书面通知，并附上已向甲方项目经理发出通知的附本。乙方在书面向甲方或甲方上级主管单位的法定代表人发出进一步通知后的14天内还未收到甲方项目经理或甲方有关部门答复，造成乙方直接损失的，经甲方项目经理确认后，由甲方承担相应的直接损失费用。
10.1.4、甲方如需更换项目经理，将提前7天以书面形式通知乙方，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。
10.2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理(以下简称“乙方项目经理”)为:，身份证号码:职务:乙方项目经理,电话:。
10.2.1、乙方必须组建强有力的分包项目管理班子及调配足够的满足现场施工要求的分包工人，保证工程的顺利实施。分包项目管理组织机构：
序号姓名岗位身份证号码联系电话。
1项目经理。
2技术负责人。
3安全员。
4现场施工员。
5质量员。
6资料员。
为确保工程施工进度、质量和安全，履行乙方义务，乙方保证按照甲方、发包人或监理工程师指定的要求，承诺上述派出的现场施工主要管理人员(项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质量员和资料员)和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作。
乙方必须确保上述主要施工管理人员常驻工地，且无甲方书面同意不得随意离场。乙方项目经理每月到场签到时间必须每月到位达20天，否则在当月进度款中扣除元;其他主要管理人员的到场签到时间以一个月为一周期(其中一周期内签到时间不能少于24天)，每少签到一天每人次罚款元，并在当月进度款中扣除。累计考勤处罚两次的人员，甲方有权要求乙方进行更换。以上考勤情况将作为乙方履约评价的重要依据。
发包人可随时抽查上述分包主要管理班子主要成员是否在工作现场，如果一个月内抽查发现有2次不在现场且未事前请假，乙方须支付甲方元的违约金并在当月的进度款中扣除。
乙方未经甲方批准，不得更换上述派驻施工现场主要施工管理人员。乙方项目管理班子成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，需经甲方认可并报相关程序报批后方可变更，其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员。
若乙方不按承诺按期组织上述人员到位，甲方有权取消乙方中标资格、解除本合同并没收乙方的履约保证金，其全部责任和损失由乙方承担。乙方的项目班子成员不能胜任，甲方有权要求乙方更换，其接替人员的资质、业绩和信誉不得低于被替换人员。
10.2.2、乙方依据合同发出的请求和通知，以书面形式由乙方项目经理签字后送交甲方项目经理，甲方项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后视为收到，该类请求或通知，经项目经理批准、确认或提出修改意见后的相应内容生效。
遇甲方项目经理未能及时向乙方提供所需的指令、批准、图纸并履行其它约定的义务等延误的情况，乙方应依据第10.1.3款，以书面形式通知甲方项目经理或甲方法定代表人或甲方上级主管单位。若乙方就此延误未曾及时书面通知甲方项目经理，或即使已书面通知甲方项目经理，在甲方项目经理未答复的情况下未向甲方法定代表人也未向甲方上级主管单位法定代表人提出进一步书面通知的，甲方视为不影响乙方履行本合同义务，乙方不得以此向甲方提出有关工期、质量、价款、费用等提出索赔要求。
10.2.3、乙方项目经理按甲方项目经理批准的施工组织设计(或施工方案)和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与甲方项目经理取得联系时，乙方项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向甲方项目经理送交报告。责任在甲方或第三人，经甲方项目经理书面确认后，由甲方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期;责任在乙方，由乙方承担费用，不顺延工期。
10.2.4、乙方如需更换乙方项目经理，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。
10.2.5、甲方可与乙方协商，建议更换其认为不称职的乙方项目经理。
10.2.6、乙方需与甲方约定保证分包项目相关管理人员在项目工地的出勤率，如发现出勤率不满足甲方要求的，甲方将对其进行相应的处罚。出勤要求和处罚如下：
名称出勤不满足要求的处罚标准。
项目经理至少20天/月5000元/天。
技术负责人满勤3000元/天。
安全员满勤3000元/天。
资料员满勤1000元/天。
11、甲方义务。
11.2、甲方已完成了下列与乙方施工相关的前期工作，乙方已接受：
(1)施工场地已具备分包作业开工条件;。
(3)乙方已详细了解相应的工程地质和地下管网线路资料;。
(4)甲方的有关施工手续已办理完毕，不影响乙方的施工;。
(5)向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，交付乙方保护;。
11.4、负责组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理交工验收;。
11.5、统筹安排、协调解决乙方独立使用的生产、工作用水、用电及施工场地;。
11.6、按时提供电子版图纸;。
11.7、按本合同约定，向乙方支付工程款;。
11.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
11.9、在合理施工阶段，甲方免费提供塔吊、施工电梯使用，并积极配合乙方进行的搭拆工作。
11.10、甲方现场管理人员不得指示其它分包班组人员埋设、割据、损坏乙方材料等不良行为，如有发生的由甲方按市场价给予赔偿，按市场价格给予乙方赔偿后该废材料由甲方自行回收且按甲方公司规定处理。
12、乙方义务。
12.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收;。
12.9、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应并履行总包合同约定的、与分包作业有关的所有义务及工作程序。
12.10、乙方所有参与本工程作业的人员包括施工管理人员，在进场时，须向甲方出示并递交进场人员的花名册及其身份证、上岗证或特殊岗位操作(合格)证，及按照建设当地省级政府部门的要求须出示的其它相关证件的原件，并向甲方递交相应的复印件。
12.11、乙方的任何人员(包括其雇佣人员)，未经甲方的同意，不得以索要报酬等名义，擅自进入发包人、监理、甲方办公区或工程现场妨碍发包人、监理、甲方员正常办公，或影响正常施工。乙方承诺其所有的人员，不论何种原因，不会在施工现场内外，作出任何影响甲方和建设单位声誉的行为出现。
12.13、乙方每月20日必须向项目经理部提供上月工人工资发放记录表，保证工人工资的按时发放，如乙方不提供或不如实提供工人工资发放表，甲方有权拒付乙方本月应付分包款项。
12.14、乙方必须按甲方有关现场工人考勤管理制度对现场进行管理，如条件允许，甲方现场装指纹机，乙方负责整理并每月按实报项目经理部，民工工资的发放必须如实反应现场考勤情况，否则甲方有权拒绝付乙方应付分包工程款，民工工资的发放情况每月应在工人住宿区予以公示。
12.15、乙方必须提供企业资信资料(营业执照、税务登记证、资质证书、安全生产许可证、法人授权委托书、一般纳税人资质证明材料等，及其相关产品合格检验试验证[必要时]等)。
12.16、乙方须在每月日前申报当月完成产值(自上月日至本月日期间，含合同外签证)，甲方应在每月日前完成审核计量并办理确认手续。乙方须在日内按照当月确认已完成产值金额向甲方开具合法合规的含税增值税专用发票(税率为%)。分包人提供的税务发票必须符合国家相关税法规定，并通过甲方财务部门认可。因国家政策调整等原因导致税收政策变化的，双方要做出相应的调整，本合同中约定的单价不因国家税收政策的调整而变动。若因分包人原因不能开具增值税专用发票，承包人有权停止向分包人支付相应工程款项。若因分包人自身原因不能适应新的税收政策，导致总包单位税费增加的，由分包人承担相应责任，承包人可以直接将款项从分包人应付进度款及结算款中扣除。
12.17、乙方在接到施工设计图纸7天内向甲方提供专业承包的管理机构人员名单，并负责编制可行的施工方案、安全方案报给甲方备案，同时提供施工作业人员的持证情况及岗位证书。如地方要求专家论证，则相关费用由乙方承担。
12.18、按时提供应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
12.19、(分包项目名称)机械设备等主要保管责任由乙方负责，其保管和防盗等费用已含在固定综合单价中，不再另行计取。甲方有义务配合乙方做好防偷防盗工作(比如工地做围挡、设置监控视频)，如发现其他班组人员偷盗、埋设、割据、损坏乙方材料现象，经各方协商后，给予其他班组材料价款相对应的罚金，费用由甲方直接从其他班组工程款中扣除给予乙方。
12.20、按甲方要求配合甲方办理甲方向相关部门劳保费相关手续。
13、职业健康、环境保护、安全生产、文明施工与检查。
13.1、乙方在本合同签订后的5天内，以书面的形式提请甲方与其另行签订《工程施工承分包安全协议》和《临时用电管理协议》。乙方已完全知悉并同意甲方拟定的《工程施工承分包安全协议》和《临时用电管理协议》，完全同意该两个协议中的所有条款。若乙方未能在本合同签订后的5天内以书面形式提请甲方与其签订《工程施工承分包安全协议》和《临时用电管理协议》的，由乙方承担因未签订该两个协议中所造成的一切责任的后果;并完全同意按甲方拟定的《工程施工承分包安全协议》和《临时用电管理协议》履行义务并承担责任。
13.2、乙方应遵守工程建设职业健康、环境保护、安全生产以及文明施工有关管理规定，严格标准进行施工，并随时接受行业检查人员依法实施的监督检查，采取必要的职业健康、环境保护、安全防护文明施工措施，消除事故隐患。由于乙方防(保)护措施不力造成危害职工健康、污染环境、安全事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
13.3、乙方应对其在施工场地的所有作业人员进行安全教育，并对他们的安全负责。遇甲方要求乙方违反安全管理的规定进行施工时，应予以拒绝，并书面通知甲方的安全生产管理部门。乙方明知或应当知道甲方的要求，或甲方提供的有关设施不符合安全生产管理规定，却不予拒绝，导致的安全事故的，由乙方承担责任及发生的费用。
13.4、分包人在施工中必须遵守“国务院令(第393号)《建设工程安全生产管理条例》等有关国家法律法规外，在工程施工管理中执行落实《广西建工集团第三建筑工程有限责任公司安全生产管理制度》和《广西建工集团第三建筑工程有限责任公司安全生产、环境、文明施工管理奖罚实施细则》等有关安全管理的各项规定。
为保证安全费用的投入，确保安全生产，根据“财政部、安全生产监管总局关于印发财企[20__]478号《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知，第二章安全费用的提取标准的第八条：“建筑施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，(一)房屋建筑工程、矿山工程为2.0%》……”。
本合同按规定每期工程款甲方扣留2%作为本工程的安全投入费用，乙方在每次上报工程款时，必须把项目所发生的安全费用票据(票据必须经甲方项目部项目经理和安全管理员同时签字确认)上报甲方项目，票据经甲方核对并根据现场评估投入属实与否，由甲方分公司或公司安全部门领导确定签字后，安全费用按实际发生的支付，费用超过或不足%的部分可累计到下次计算。
项目最终安全费用的结算，分二种情况：一是未发生重伤及以上安全事故，未造成社会负面影响的，可以在工程移交后3个月内退还剩余的安全费用;如果还为甲方公司创造良好声誉(如获得自治区安全文明工地等称号)，可向甲方公司安全处申请，适额奖励专业分包方。二是发生重伤以上事故或造成社会负面影响的，按甲方有关规定处罚执行。
13.5、乙方有义务和责任配合甲方做好目标创优施工要求。
14.安全防护。
14.1乙方已察看了工程现场，并承诺在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道、高空、孔洞等地段施工时，首先做好安全措施，在确保绝对安全的环境下从事施工作业。一旦发现拟作业的地段施工作业时，不足以保障人身安全时，首先停止作业，并以书面的形式向甲方提出安全防护措施，经甲方认可，并采取防护后实施。防护措施费用已包括(综合)在乙方的分包报酬内。
14.2、乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由乙方自行购买。乙方在使用过程中，应认真检查、测试其安全防护性能，符合有关规定后方可使用。发现不符合的不得使用，应立即更换。安全保护用品和对安全防护用品的检查、核对、测试费用已包括(综合)在乙方的分包报酬内。
14.3、乙方进场前必须向甲方缴纳合同总价%的安全文明施工生产保证金，乙方必须保证自身合同范围内的安全文明人工、费用投入及执行甲方安全文明施工管理规定，如乙方安全投入不能满足现场安全施工要求，或不按甲方有关安全文明施工管理规定施工，甲方对乙方按甲方上级有关规定予以罚款并责令乙方按甲方要求重新整改到位，所有罚款均从乙方已缴纳的安全文明施工生产保证金中扣除，安全文明施工生产保证金不满足乙方过失罚款时，超出部分罚款从乙方总结算中扣除。如乙方进场前不缴纳，甲方有权从进度款中扣除以抵乙方应缴安全文明生产保证金。
15、事故处理。
15.1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故处理。由于乙方责任造成的伤亡事故，乙方应负全部责任。
15.2、乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
16、保险。
16.1、甲方为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险。
16.2、由甲方为运至施工场地用于分包施工的材料和待安装设备办理或获得保险。
16.3、乙方必须为自有及从事危险作业的职工、工人办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。相应的保险费用已包括(综合)在工程款内。
16.4、保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
分包单位(乙方)：__________。
合同订立地点：______________________________。
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
1、工程名称___________________;。
2、工程地点___________________;。
3、工程计划批准单位及文号________________;。
4、工程范围和内容：全部工程建筑面积_______________平方米。(各单项工程详见工程项目一览表)。
第二条工程期限。
1、本工程合同总工期为______天(日历天从开工之日算起)。
2、本工程开工日期______年_____月_____日，竣工日期______年_____月_____日。
3、如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
(1)发包方在合同规定开工日期前_____天，不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。
(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。
(3)不属包干系数范围内的重大设计变更;提供的工程地质资料不准，使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。
(4)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。
(5)发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。
(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。
(7)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。
1、本工程合同总价为人民币_______________元。
2、如遇下列情况，合同总价作相应调整：
(1)合同总价内经双方确认的暂估价变化;。
(2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化;。
(3)重大设计发生变更;。
(4)基础超过设计深度;。
(5)在施工中新增加了工程项目;。
(6)其它。
第四条材料、设备供应。
1、工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法，经双方协商按附件第_____办理。
2、材料、设备供应范围的划分和检验：
(1)进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和二、三类电机产品，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责。
(2)成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货、供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏。
(3)本工程所需材料、设备除在“发包方供应的材料、设备明细表”明确由发包方供应外，其余材料均由承包方组织供应。
(4)所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证，都要检查验收，签交物资验收合格单方可进场，已进场的物资未经发包方许可签署出场证书，不得运出场外。
(5)已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。
(6)具有合格证书的建筑材料、设备，任何一方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的一方承担;如属不合格产品，检验费用由供料一方负担。
(7)没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，双方均不得用于本工程。若属材料人员失职或其它原因造成不良后果，由责任一方负责。
(8)任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的，都要签证记录在案，由此引起的一切后果由强迫一方负责。
3、材料价差及实物价格的结算。
(1)发包方提交的主要材料指标，由承包方采购供货的，应根据指标的性质、发生的政策性调价等，以建筑安装材料预算价格为依据，逐项计算出原价价差或预算价差，均由发包方负责补差。此价差未包括在本合同承包造价之内的，不得列入工程直接费。
(2)发包方提供的主要材料实物，按发包方提供实物时建筑安装材料价格结算价款。
(3)除发包方供应的材料、设备外，发包方指定厂家、品种让承包方购买和供应其所指定的材料、设备的，其价款按实结算。
(4)发包方委托承包方代购的材料、设备，按双方商定的价格，由承包方收取代购款包干使用，发包方应于本合同签订后一天内一次付清。
(5)发包方提供的材料、设备的指标或实物，必须是本合同工程用的材料和设备，规格品种与实际需要不相符时，由承包方协助进行调剂串换使用，由发包方给付承包方劳务费______元(或承包方不收取劳务费)。
(6)发包方供应的木材、成材指标或实物、硬杂木均按有关规定办理，其量差、价差由发包方承担。
第五条工程质量和检查验收。
1、承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。
2、发包方聘用的现场监理工程师或工程师代表，必须以书面通知承包方其姓名、身份、所承担的任务。
3、承包方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。
4、承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。
5、隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师接到通知后_____小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。监理工程师未接的检查验收，承包方经质量检查部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，发包方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由发包方负责;不合格者，由承包方负责，因此而造成工期损失由责任方负责。
6、电气照明、通风、水暖、卫生工程和机电安装工程竣工后，必须按照。
等有关规定进行技术检验。属于单体试车，由承包方负责进行。无论由谁负责试车，双方均应相互配合，共同进行。
试车中需要的动力、燃料、油料、材料、仪器、专用工具、技术劳务费用等，由发包方提供。其费用包括在定额内的，由承包方负担;定额中未包括的，由发包方负担。
7、设备安装工程，由承包方会同发包方将已完工程(设备基础)向安装单位办理中间交工手续，并作为竣工验收的依据。
8、工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
9、工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。
验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理，如发包方拖延接收，其保管费用和造成的损失由发包方承担。
交工验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，应分清责任。属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由承包方负责修好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。
10、已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管，发包方不得动用，若发包方已经使用，即视同交验。由于承包方原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。
11、工程交工验收后，土建工程保修期为1年，采暖工程为一个采暖期，水电保修期为半年。保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。
由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在保修期内承包方拒不修理时，发包方可动用预留保修款请人修理，超支部分应由承包方负担。
第六条施工设计变更。
1、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，发包方、承包方均不得擅自修改。
2、施工图的重大修改变更，必须经原批准、设计单位同意，并于修改前_____天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同的补充文件。
3、当修改图纸属于设计错误、设备变更、建筑面积(容积)增加、结构改变、标准过高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加的费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。
4、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施，其节约的价值按国家有关规定分配。
5、在工程施工中发生下列各项事实之一时，承包方必须立即以书面通知发包方，要求确认：
(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符;。
(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。
确认的事实必须在限期内解决。不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方承担。
第七条双方负责事项。
1、发包方。
(8)审核承包方工程进度月报，及时向承包方支付工程进度款;。
(11)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。
2、承包方。
(1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;。
(3)按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理;。
(6)已完工的房屋、构筑物和安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好场地;。
(7)提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收;。
(8)在合同规定的保修期内，对属于承包方负责的工作质量问题，负责无偿修理。
第八条工程价款的支付与结算。
1、本合同签订后_____日内，发包方支付不少于合同总价的(或当年投资的)_____%的预付款，计人民币______万元。
2、发包方收到承包方工程进度月报后，必须在_____日内按核实的工程进度支付工程进度款，工程进度款支付达到总合同总价的_____%时，逐步按比例开始扣回预付款(或抵作工程进度款)。
3、工程进度款支付达到合同总价款的_____%时，不再按进度付款。办完工验收后_____天内支付_____%的价款，留_____%的价款存入建设银行，待保修期满后连本息一次支付给承包方。
4、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
5、确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
6、本工程造价结算方式按下列情况办理：
(1)以审查后的施工图预算加变更签证进行结算;。
(4)包干不包料的工程，按预算定额规定的人工费和机械费及相应的管理费结算;。
(5)招标工程按中标价款结算，中标范围以外的工程费用，另按_____等有关规定结算。
7、承包方在单项工程竣工验收后_____天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件_____天内审查完毕，如到期未提出异议，即由经办银行审定后拨款给承包方。
第九条违约责任与奖励规定。
1、承包方的责任。
(1)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的_____%偿付逾期违约金。
(2)工程交付时间不符合规定，按合同总价的_____%偿付逾期违约金。
2、承包方的责任。
(1)未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失。
(2)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
(3)工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
(4)超过合同规定日期验收，按合同总价的_____%偿付逾期违约金。
3、发包方有提前工期要求的，可以实行提前竣工奖，按照合同工期，每提前一天由发包方按合同总价的_____%奖给承包方。
优良工程每平方米奖_____元。
第十条争议的解决方式。
合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门时，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第十一条特殊条款。
本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。
第十二条附则。
其它本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。
合同附件：
(1)工程项目一览表(附表一);。
(2)全部施工图纸;。
(3)施工图预算;。
(4)发包方负责供应材料、设备一览表(附表二);。
(5)国家(或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资计划、计划任务书等_____份文件。上述附件均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。
本合同正本_____份，其中发包方执_____份，承包方执_____份，副本_____份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
法定代表人(签名)：_________________法定代表人(签名)：_________________鉴(公)证机关(章)。
签约日期：_________________年月日
签约地点：_____________。
有效期限至。
甲方：
地址：
电话：
电传：
法定代表人：
职务：
国籍：
乙方：
地址：
电话：
电传：
法定代表人：
职务：
国籍：
以________公司(总部设于________)为一方，甲、乙方代表通过友好协商于________年____月____日签订本合同。
第一条总则。
1.甲方负责实施本工程，乙方公司负责为本工程提供劳务。
2.本合同自签字之日起生效，直至双方间全部遗留问题，包括财务问题处理完毕之日止。
第二条人员。
1.乙方公司应按本合同附件一“提供劳务明细表”和附件二中商定的工程、人数、技术条件、派遣日期和工作期限，为本工程派出其授权代表、各类技术人员、工人、管理和服务人员(以下简称“人员”)
2.附件一和二为本合同的组成部分，其内容在本合同签字生效后一般不得变更。在特殊情况下雇主要求变更时，经乙方公司同意应按下述规定办理：
(1)人员离境之前如需变更时，甲方应将变更内容提前一个月书面通知乙方，如甲方变更计划未能及时通知乙方公司，而乙方公司已按计划集中人员和订购机票，甲方应负担因此造成的损失。
(2)人员工作期限期满之前，如需终止雇佣，甲方应在终止雇佣之日前____个月书面通知乙方。
(3)人员工作期限如需延长，甲方应在期满之前____个月书面通知乙方。
3.乙方授权代表负责组织人员在工地履行本合同规定的中国公司的义务，并负责管理人员的内部事务。
第三条签证和其他证件。
1.乙方应按中国政府的有关规定办理人员出入中国国境的一切必要手续，并承担其费用。
2.甲方应按项目所在国政府的有关规定办理人员出入项目所在国及居留、工作许可证、机动车驾驶执照等必要手续，并承担费用。
甲方为人员办理上述手续，应向乙方具体明确提出由乙方提供的全部必要的证件，如因甲方的要求不明确而引起证件不足致使人员不能入境或无法获得居留和工作许可证，则乙方不负责任。
3.如果甲方未能为人员获得在项目所在国的居留、工作许可证和机动车驾驶执照等，而使人员无法进行工作，应付给人员在此期间的合同工资。如人员因此被迫返国时，甲方应负担人员的回程旅费，并支付每人____个月合同工资的赔偿费。
乙方公司没有按甲方要求提供全部必要的证件，从而使甲方无法为人员办理在项目所在国的居留和工作许可证等使人员无法工作或被迫返回中国，人员工资、回程旅费等由乙方公司负担。
4.乙方公司应按本合同附件一和二将人员的姓名、出生地和日期、职称、护照号码、发照日期和单位、出发日期通知甲方或甲方在项目所在国的授权代表。甲方应在接到乙方公司的通知后即向项目所在国政府办理申请入境的必要手续，并通知乙方公司。同时甲方应通过项目所在国有关机构通知该国驻华使馆，以便办理入境签证。
第四条乙方公司的义务。
1.符合双方在附件一商定的技术条件;。
2.遵守项目所在国的法律和法令，尊重当地风俗习惯;。
3.尊重甲方人员的技术指导;。
4.不参与项目所在国的任何政治活动;。
5.遵守工地和驻地的纪律和规章制度;。
6.与甲方为实施本工程而雇佣的其他国籍的人员合作共事。
第五条甲方的义务。
1.对人员给予正确的技术指导;。
2.尊重人员的人格、风俗和习惯;。
3.不干涉人员在非工作时间的活动自由;。
4.保障人员的安全;。
5.对人员的解雇和更换，应由双方的工地的授权代表商定。
第六条工作时间。
1.人员每周工作5天，每天工作白班8小时，夜班7小时，每天工作时间安排可由甲方与乙方公司授权代表在工地商定。
2.凡由于待料、停电、气候恶劣等非人员的责任而造成的停工，应计为工作时间，合同工资照付。
3.驻地至工地的单程所用时间，不应超过xx年，自第2年始，每月工资递增____%.
第八条夜班及加班。
1.根据工程的需要，甲方要求人员在夜间工作或加班，应商得乙方授权代表同意，每月加班工作小时原则上不得超过____小时。
按项目所在国政府的规定，每周的休息日为星期________。
2.人员应享受项目所在国政府颁布的法定节、假日和中国春节2天，国庆节天的休假，共________天。
3.人员每工作期满年，享受为期________天的回国年度休假。甲方承担休假人员从驻地至中国________间的往返旅费。人员工作不满一年，其实际休假天数按下列公式计算：
实际工作月数×(x2)=休假天数。
4.人员在项目所在国的节、假日和中国上述节假日以及年度休假期间，应享受全部合同工资。
5.因工作需要并应甲方要求，人员可不回国休假而留在工地继续工作。但需经双方代表协商同意。在此种情况下，人员年度休假工资及其从工地到________间的往返旅费甲方支付，同时支付人员在年度休假期间的实际工作天数的合同工资和加班费。
第十二条预付工资。
1.甲方在每批人员抵达岗位后，即应向乙方授权代表以当地货币支付每人相当于________美元的预付工资。
2.乙方对上述预付工资从人员抵达工地后第________个月还清，每月偿还____分之一。
第十三条动员费。
甲方应向人员每人支付________美元的动员费。
2.上述动员费应在每批人员抵达工地后由甲方随同人员的机票费以美元一并电汇至中国银行乙方帐号。
第十四条保险。
乙方为人员自其离开中国________之日起至返抵中国________之日止在中国投保人身意外险，保险费由雇主承担。甲方应随同人员的月合同工资以美元一并向中国公司支付每人每月________美元保险费。
2.人员在中国投保人身意外险后，如经甲方要求，乙方可向甲方提供必要的证明文件，以避免甲方为人员在项目所在国重复投保。
第十五条医疗和病假。
1.甲方应为人员在整个合同期间因病或因工伤提供免费医疗、药品和住院治疗。所需中药乙方可代购，但药费、包装费和运费由甲方承担。
2.人员如因病或因工伤休假不超过个月，甲方应支付全部月工资。如休假超过个月但不足3个月，甲方支付____%月合同工资。如休假超过3个月仍不痊愈送回中国继续治疗，甲方不再支付第4个月的工资，但应承担其回中国的旅费。如甲方要求乙方派人替换该伤病人员，则替换人员由____至工地的旅费亦由甲方承担。
3.人员在合同期间如因病或因工伤死亡，甲方负责其遗体处理并承担死者遗物运回中国的费用。
第十六条交通、通讯工具和差旅费。
1.甲方应负担人员由中国________至工地间的往返旅费及每人往返随身携带________公斤超重行李费。甲方应于人员合同期满后回中国前________天，将回程旅费及超重行李费支付给乙方授权代表。
2.甲方应免费向人员提供驻地至工地间(.5公里以外)的上、下班交通工具。
3.甲方应免费向乙方授权代表、工程师、驻地经理提供一辆小轿车和供人员采购仪器及生活用品的一辆小型货车。如人员人数每超过________人，应增加一辆。上述车辆所需的司机、燃料，应由甲方免费提供，并负责检修。此外，人员在节假日可以免费使用甲方的交通工具，用于正当的目的诸如游览、购物等。
4.乙方授权代表和人员可以免费使用甲方的通讯工具，如电话、电传、图文传真等。
5.人员如经甲方批准出差，其差旅费应由甲方负担，差旅费的支付标准和使用的货币按有关规定办理。
第十七条生活和膳食设施。
1.甲方应为人员免费提供适宜的住房，每人使用面积的标准为：工人为________至________平方米;翻译、会计、技术员为________至________平方米;授权代表、工程师、医生、驻地经理为____至____平方米;雇主还应免费提供水、电、卧具、空调、沐浴、卫生、洗衣设备和用品及必要的家具和备品(卧具和家具详见本合同附件3和4)。
2.甲方应向人员免费提供厨房、餐厅、炊具、餐具、制冰机、电冰箱和备品以及水、电、燃料。
3.中餐专用的餐、炊具，可由乙方在中国代购。所需费用(包括运输和包装费)由甲方承担。甲方应在收到乙方代购上述物品的帐单后________天内以美元电汇至乙方公司帐户。
4.乙方自费购买人员的主副食。但乙方为此而派遣的必要数量的厨师和帮厨在平日加班的每周休息日、节假日加班应享有标准小时工资。
5.人员所需部分副食品，如需从中国空运或海运至项目所在国，物品到达机场或港口后，有关报送、提货、运输等工作，雇主应给予协助。
第十八条劳保用品及小工具。
1.甲方应为人员免费提供一般劳保用品和专用劳保用品以及办公用品，本合同附件7中所列的一般劳动用品可由乙方公司在中国包干代购，甲方应向乙方支付每人________美元。专用劳保用品如需乙方公司代购，由雇主据实支付货款，并承担这些物资的包装费及运费。
2.甲方应免费向人员提供各工作所需的手工用小工具。手工用小工具如需乙方在中国代购，所需费用(包括运输费、包装费)由甲方承担，并在收到乙方公司代购手工用具小工具的帐单后____天内以美元电汇至中国公司帐户。
3.本合同未列的，但为顺利实施本工程所必需的其他用品应经双方工地授权代表协商同意后，由甲方免费提供。
第十九条保密。
1.乙方及其人员在执行本合同期间对于本工程的一切资料及情况应对第三者保守秘密。
2.甲方及其任何人员在执行本合同期间对于本合同规定的乙方提供劳务的条件和价格以及其他有关的资料和情况应对第三者保守秘密。
第二十条涉及第三方的事宜。
2.人员因行为不端或玩忽职守而发生的涉及项目所在国政府或任何第三方的事宜，甲方应协助乙方出面处理，所发生的费用乙方负担。
第二十一条不可抗力。
由于不可抗力事件，如天灾、战争、内乱、封锁、暴动、传染病、政变等，使本工程无法继续进行，经双方协商本合同可以暂停。在这种情况下，甲方应负担人员的回国旅费。
第二十二条仲裁。
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应按()项仲裁。()在中国国际经济贸易仲裁委员会按照该会仲裁程序规则进行仲裁。(2)在被诉方所在国的仲裁机构按照其仲裁程序规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。
第二十三条合同的补充和修改。
根据需要，经双方协商，可以对本合同进行补充或修改。修改或补充的条款以书面形式经双方授权代表签字后，即成为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
第二十四条文字。
本合同用中英文写成，中英文具有同等法律效力。双方各执一份。
甲方：____________乙方：____________。
代表：____________代表：____________。
____年____月____日____年____月____日。
发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本弱电工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况。
1、工程地址：杭州市西湖区西斗门路20号楼2h。
2、工程款结算方式：工程总额(不含税价)计13710元(壹万叁仟柒佰壹拾元整)，具体详见清单。付费流程如下：
备注：如需开具发票，另加6个税点，即823元(计算方式13710元_6%=823元)。
二、关于工程质量及验收的约定。
1.本工程执行建筑与综合布线系统工程施工及验收规范和智能建筑设计标准的其它同类标准、质量评定验收标准。
2.工程验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
3.乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及企业办公人员的安全，防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
三、纠纷处理方式。
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁或当地人民法院提起诉讼。
四、合同的变更和解除。
合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。
本合同一式份，甲、乙双方各执一份。合同附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力，若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目。
一、工程名称：________________。
二、工程地点：________________。
三、分包工程范围及工程量(附预算书)。
四、分包工程期限________年____月____日开工，________年____月____日竣工。
第二条工程结算。
第三条工程质量。
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条安全生产。
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。
三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
第五条生活管理。
一、乙方工人进场后，食宿问题由乙方自理。
第六条分包工程人工费单价。
第七条材料管理。
活完料净，保持现场整洁。
一、大型工具由乙方负责。
二、手工操作工具，由乙方负责。
第九条现场管理。
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作。
三、分包人员要保持相对稳定。
第十条违约责任。
一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。
二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。
第十一条附则。
一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第()项解决：(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，(2)向人民法院起诉。
二、本合同一式__份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送____备案。
三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。
四、双方商定的其他条款：
第十二条合同附件及有效期。
一、合同附件：
工程预算书;。
代表人：________。
____年____月____日。
分包单位：______________。
代表人：________。
____年____月____日。
发包方;(以下简称甲方)。
承包方;(以下简称乙方)。
根据中华人民共和国合同法的有关规定，按照平等、互利、诚实信用的原则，为明确双方权利和义务，经双方协商一致，签定本合同。
第一条：工程概况。
1、工程名称;重庆80万吨/年氧化铝项目，熟料溶出工程。
2、工程地点：重庆南川市水江镇。
3、承包范围：施工图纸包括的所有钢结构内容，包清工。
4、承包单价：施工图纸钢屋架部分制作安装，包括除锈、刷漆，单价为850元/吨(捌佰伍拾元)，钢平台为800元/吨，不含刷漆，不出具税票。
5、工程量：按现有图纸内容约460吨，其中钢屋架约150吨。
6、付款方式：根据月结工程量的75%付款(隔月付款)，剩余工程款，待竣工结算完后5个月内付清。开工后预付生活费。
7、质量要求：必须达到设计要求，不低于合格标准。
第二条：工期要求：自20xx年月日至20xx年月日，统计天。乙方应根据甲方进度计划安排，不得拖延工期，如因乙方自身原因延误工期，承担由此造成的一切损失。如因不可抗力原因，工期顺延。
第三条：甲方的权利与义务。
1、负责协调各方面关系，为乙方提供施工图纸及技术指导。
2、为乙方提供施工机械及主、副材(不包括小型工具、二次线)，安全防护设施。
3、对乙方的施工质量、进度、安全生产、文明施工进行督促、检查和验收，并提出整改要求。
第四条：乙方的权利与义务。
1、必须按图纸设计要求、《钢结构施工验收规范》及有关技术标准进行施工验收。否则，因质量原因造成的一切费用和损失由乙方负责。
2、在制作安装过程中，必须严格遵守有关安全规章制度、操作规程及现场管理规定，落实安全措施，做到文明施工、安全施工。如因乙方违章指挥、违章操作而造成的安全事故和损失，由乙方负责。
3、对甲方提供的机械设备、材料、机具应办理领用手续，且妥善保管，合理使用、厉行节约、不得浪费材料，如造成损失、浪费应赔偿。
4、乙方负责其施工作业人员的生活费。
第五条：未尽事宜，双方协商解决，协商不成提交淄博仲裁委员会仲裁。
第六条：本合同一式三份，甲方执贰份，乙方执一份，双方签字盖章后生效。工程竣工付清施工款后，合同自然失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
发包单位：(以下简称甲方)。
承包单位：(以下简称乙方)。
为加强水利建筑物的施工管理，确保工程质量和施工安全，促进施工进度和工程效益的发挥，根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，结合工程具体情况，经双方协商同意，签订本合同，供双方共同遵守。
一、(1)工程名称：宁夏平罗县红崖子乡拦洪库除险加固工程。
(2)工程地点：平罗县红崖子乡王家沟村。
二、工程内容：
(1)甲方王国云将平罗县红崖子乡拦洪除险加固工程内三处建筑物(小红柳、大柳树、战壕头)以造价23.5万元连工带料发包给乙方安自洲实施建造，甲方负责建筑物的开挖和回填，乙方确保建筑、砌筑拉运材料等工程质量和施工安全。
(2)乙方自愿承包此项工程，并按甲方所提供平罗县水利局发包给甲方的合同及图纸要求建造施工，按合同指定的数据和工期向甲方交付合格验收工程，在此次图纸数据价格变更后，甲乙双方精打细算确准，在三处工程内因小量变动施工方案时，工程量和人民币在8000元内不再向甲方提出变更要求，甲方也不为此另行追加补偿。如有因工程需要，在超过8000元以上工程量时，乙方须及时向甲方提出相关的数据证明告知甲方，申报协调，但乙方不得以任何借口理由停止建造施工，如有一方所造成的延误工期时自愿承担延期损失，按工程造价扣除5%违约金。
三、甲方责任：
在工程施工期内甲方必须配合乙方的相关工作，同时按工程的进度支付给乙方一定数额的工程费用，如因甲方不能按合同配合乙方或不能按时履行合同义务时所造成的损失由甲方自行承担。
四、开工日期20xx年8月2日竣工日期20xx年8月25日，总工期为50天。如果因天气原因造成延误工期，甲乙双方通过协商解决。
五、甲方必须负责技术交底，对工程质量进行控制，并负责验收。在施工中，甲方将全面给乙方做技术指导。
六、乙方必须严格按照甲方针对本工程制定的施工技术规程及国家现行规范、质量标准以及平罗县水务局及监理的管理。
七、付款方式：
1、甲方必需在乙方完成第一座卧管时，通过验收合格以后，由甲方付给乙方总工程款的30%总计人民币6.5万元。
2、乙方在完成第二座卧管以后，通过验收合格以后，由甲方付给乙方总工程款的30%总计人民币6.5万元。
3、在乙方完成所有承包工程以后，通过验收合格以后，甲方必须付清乙方所有的工程款。
八、在施工中，如发现原设计与实地不符，需要变更设计的，乙方应及时报请甲方批准，再行施工。对工程的费用在核实的基础上，由甲方予以调整。
九、如乙方发现材料数量与实际施工设计不符，必须上报给甲方，乙方不得私自减少工程材料，甲方通过核实以后，由甲方做出调整以后，乙方才能施工。
十、乙方必须按照设计图纸施工，如有改动施工方案，必须由甲方通知乙方，乙方才能进行施工。如乙方没有通过甲方容许，私自改动施工方案，造成损失由乙方负责。
十一、由乙方失误和不慎造成的返工和事故处理责任和费用全部由乙方承担。但如果甲方在技术指导上发生错误指导，造成损失，由甲方负责。
十二、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起将产生法律效应。合同一式二份，由甲乙双方各执一份。
备注：本合同经双方确认协商一致实施内容，经双方签字生效后，不再另行其它事宜，希望共同遵守，并有法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况。
1.1工程名称： 。
1.2工程地点： 。1.3承包范围及内容： 。
1.4甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。
1.5承包方式：本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条 合同工期。
2.1乙方接甲方进场通知后 日内做好施工现场准备工作。
2.2合同工期：本工程于 年 月 日开工， 。
至 年 月 日竣工，共 个日历天。
2.3工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一。
天，按本工程总价的 计算，按天累计。
2.4如遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认。
可后，可考虑工期延长：
a. 因不可抗力影响；（不可抗力的定义和范围按总承包合同）。
b. 重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；
c. 非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上;。
d. 因业主原因的工期调整;。
e. 因业主原因无法正常施工。
第三条 质量。
3.1本工程质量等级为 。
3.2质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金。
为 。
3.3本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。
3.4乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。
3.5乙方如达不到本合同约定的质量等级，甲方有权责成乙方进行返工，由此造成的一切工期、经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级，由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。
3.6乙方在施工中发生一般质量事故，由甲方提出处理方案，经建设单位同意后，由乙方负责处理，处理结果由甲方报送政府有关部门；发生重大质量事故，必须按政府规定的处理办法进行处理，同时承担因此产生的责任。
〖您正浏览的文章由第一＇本站。
整理，版权归原作者、原出处所有。〗。
3.7甲方为维护自身的声誉、品牌、形象，将对本工程质量进行不定期的巡查，在巡查过程中发出的质量整改。
通知书。
乙方必须在规定的时限内整改完毕，发出的对乙方的罚款通知，须说明罚款理由并由乙方全额承担，乙方必须在罚款单上签字接受，乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。
第四条 环境安全标化。
4.1本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并达到 标准要求，并承担安全贯标、一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。
4.2乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源，并采取措施对其进行控制，防止环境污染事件和安全事故的发生。
4.3乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方对安全和标化管理的有关规定，并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用。
4.4乙方应编制乙方范围内的现场临时用电施工方案，脚手架搭设施工方案，模板施工方案等专项施工方案，经甲方主管部门批准后方可实施。
4.5乙方必须根据施工规范搭设和配置各种安全设施和安全劳防用品，应在甲方允许的供应商中采购上述物资，且必须加强进场验收和搭设后的使用前验收。
4.6乙方应对乙方的施工人员及乙方的专业分包施工队伍进行分部分项和专项安全交底。
4.7发生安全或伤亡事故，乙方应立即通知甲方代表和甲方公司安监部，同时按政府有关部门的要求处理，甲方要为排除事故或抢救人员提供帮助。
4.8甲方为保持自身的声誉、品牌、形象，将对本工程进行不定期的日常巡查，乙方必须遵守甲方各项管理制度，甲方将根据管理制度的规定，在巡查过程中如发现问题将发出的安全整改通知书，乙方必须在规定时限内整改完毕；发出的罚款通知，甲方须说明罚款理由并由乙方全额承担，乙方必须在罚款单上签字接受，乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。
4.9乙方如达不到本合同约定的安全标化标准，甲方有权责成乙方进行整改，由此造成的一切工期、经济损失全由乙方全额承担。且乙方愿意接受达不到安全标化标准的甲方罚款，罚款金额为总结算金额的 %，由此造成的业主罚款也由乙方全额承担。
相关的。
合同范本。
·
·
·
·
·
·
水利水电工程施工协议书。
·
·
水利水电工程施工协议书。
·
装修施工协议书。
第五条 工程价款。
5.1本工程价款暂定为人民币 万元整。
5.2本工程计价方式为： 。
5.3上述计价方式中包括（或不包括）工程税金。
5.4如本工程计价方式含税金，则由甲方实施代扣代缴。
5.5本工程所采购的建筑材料原则上由乙方自行采购，要满足图纸及政府有关规定的要求，甲方有权指定和供应其中的部分材料。
5.6本工程所使用的机械设备、周转设备材料、脚手架设施、工地用各类表箱，均由乙方提供，但要满足政府有关法规或规定的要求，满足甲方的管理要求。对不满足上述要求的机械、设备、物资和设施,甲方有权提出整改、更换直至清退指令，乙方应无条件接受甲方的上述指令。
5.7本工程结算单由乙方在该分部工程竣工验收合格后14天内编制完毕，并递交甲方进行审核，审核无误后在整体工程竣工验收合格后28天内由甲方提交业主单位，经业主及审价单位确认后形成正式的工程结算书作为价款结算的依据。
共
5
页，当前第。
1
页
1
2
3
4
5
。
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概况。
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程范围及内容：。
4.工程量：
二、工程内容及工期。
1.工程内容：岩石爆破、碎渣清运至甲方指定位置(30米以内)。
2.工期：
自公安部门批准爆破手续后内完成(报批手续时间自签订合同之日起不得超过2天)，如遇中雨以上(以气象部门发布的气象资料为准)和其它不可抗力，工期顺延。
三、工程造价及付款方法。
1.工程造价：预算价元，工程单价爆破单价为元/m3。
实际核算方式：总造价按实际发生的总爆破工程量×单价计算。如总方量不足m3，爆破单价为元/m3。
工程合同一经签定，不受任何价格调整影响，按合同标准进行结算。
2.付款方式：本合同签字生效后，乙方进场后天，甲方付乙方%工程款，用于购买各种材料;期间爆破工程量完成一半时，甲方支付乙方工程进度款;验收合格后内支付工程款所有余款;质保金元天内付清。
四、工程量核算与确认：
3.实际发生的总爆破工程量由上述两款方量相加后得出。
五、质量、安全及验收：
(一)、工程质量：
2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并进随时行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工，造成的质量、安全事故、返工浪费等，按照情节轻重，由乙方赔偿部分或全部经济损失。
4.乙方爆破块石大小满足机械清运要求，石块直径不大于300mm。
(二)、安全管理及责任：
1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须注意重视安全生产，严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工，轻伤频率控制在千分之一以下，杜绝发生重大伤亡事故。
2、乙方在深坑作业时，必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽，由乙方自备。
3.乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全。
4.本工程质量等级：
5.现场代表：甲方、乙方、监理方。
(三)、爆破机械及现场爆破器材的管理：
2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管，不得损坏和丢失，施工中乙方必须按施工图施工，听从现场施工员的指导，测量、放线由甲方负责。施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火!
六、双方责任。
(一)、甲方责任：
1.按合同规定及时支付各种款项;。
3.以划线或木桩的形式，标明爆破范围和标高;。
4.协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作;。
(二)、乙方责任：
1.严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工;。
2.结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案;。
3.负责办理爆破方案审批手续;。
5.做好爆破时的安全警戒工作，承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。
6.采取必要的技术及防护措施，严禁产生飞石，确保周围建筑及在建设施的安全和人身安全。如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由乙方负责赔偿所有损失，包括工期延误的损失。
7.如延误工期，每超过工期一天，每天支付违约金元。
9.乙方施工人员食宿自理。
七、附件：
1.本协议经双方签章后生效。
2.本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
3.因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院裁决。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
授权代表(签字)：授权代表(签字)：
年月日年月日。
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，遵循平等、自愿及公平竞争的原则，甲、乙双方就乙方承包甲方土方工程施工事宜进行了充分地协商，双方一致同意签订以下协议条款并保证共同信守执行。
一、承包原则。
乙方承包甲方东汇·森语林一期9#、10#、11#、1#、2#楼及地下室土方开挖、土方回填工程施工，必须具备相应合法的施工资格证件，具备银行账户。乙方各种机械设备挖掘机、运输车必须符合要求，不存在带病作业。进入施工现场一切人员必须身份来历清白可靠，具有二年以上建筑土方施工经历，具备建筑专业安全知识和本专业较高的技术素质。遵守甲方的一切规章制度，服从甲方现场的管理。乙方承包的工程项目不得进行转包。乙方若有违反以上原则精神的行为而导致的一切责任及后果均由乙方负完全责任。
二、承包方式。
甲乙双方协商确定：乙方分包甲方总包的所有土方开挖、回填工程均按包工包设备的方式实行承包。乙方承包甲方总包的所有土方开挖、土方回填专业专项工程均包干在乙方工程承包的包干单价范围之内。乙方工程施工所需的一切机械设备及施工用具均包干在乙方工程承包的包干单位范围之内。
三、质量标准及要求。
甲方视质量为生命，土方开挖、回填必须符合规范要求是甲方的质量目标。也是甲方对业主的承诺。乙方承包施工的每一个产品、每一道工序均必须达到验收合格标准，达不到验收合格标准不得办理结算，不得继续施工，必须无条件退出现场，一切经济损失均由乙方自己负责。
四、工期标准及要求。
1、乙方进入现场施工时，必须首先向项目部办理《施工通知单》。乙方必须根据甲方项目部《施工通知单》中所明确的具体工期质量要求组织施工并以此作为工程结算必不可少的依据。
2、乙方现场设备要保证现场工期进度的需要，进入甲方施工现场的具体人员的数量，必须满足甲方项目部生产进度安排的需要，做到自行增减，确保达到甲方工期标准的要求。经双方商定：
五、甲乙双方责任。
1、甲方责任。
(1)提供乙方施工所需要的土方开挖边线、开挖深度标高及施工说明，对施工过程中的疑难问题进行指导与解答。
(2)开工前，甲方项目工程管理班子对工程进度、工艺、质量、安全、文明等要求向乙方进行全面技术交底，并按计划按国家工程质量验收标准及安全技术规范进行检查。
(3)提供工作面，负责施工现场的水通电通路通。
2、乙方责任。
(1)按照甲方项目部工期进度安排分期分批按时组织工程所需挖掘机、运输车进场。
(2)按甲方工期进度要求组织施工人员进场，落实现场负责人，随时主动配合甲方工作，确保达到合同工期质量标准。
(3)负责乙方进入现场人员的管理，落实安全管理负责人，做到遵纪守法，维护现场机械、机具及安全防护设施，严格安全生产操作规程，不得违章操作，冒险作业。
(4)听从甲方现场管理人员的管理，配备质检人员，确保质量达到合格，若质量达不到合格标准时应及时补救或返工，返工费用自理。
六、承包范围及包干价格。
1、经甲乙双方协商确定，乙方施工承包范围的具体包干内容如下：
(1)道路清理、保洁费用、城管局经营费用;。
(2)施工现场内外一切费用均由乙方自理。
2、根据桩基础施工要求。
(2)2#土方工程三级开挖，第一级挖到相对标高-2.5米(绝对标高21.95米);第二级挖到相对标高-4.55米(19.9米)，第三级挖到相对标高-5.25米(19.2米)，经甲乙双方协商确定，依据乙方以上承包范围的全部包干内容按如下包干单价实行承包，具体包干单价定为：
七、工程结算及付款方式。
1、甲方依据本协议第六条款乙方包干所完成的实际工程量乘以第六条款双方确定的包干单价，增减乙方工期、质量、安全文明及材料包干指标的奖罚金额后，即为乙方实际结算价款。
2、本工程分3阶段结算，第一级土方挖完后按已完工程量70%结算一次，第二级土方挖完后按已完工程量70%结算一次，土方回填后经验收合格办理竣工结算。乙方办理工程结算的先决条件是该阶段的各工序必须彻底完工，达到工完料净场清的标准，方可办理工程结算手续，整体工程交工验收合格后3月内付清尾款。
3、乙方施工完成土方工程施工后，必须于三日内向甲方报送项目工程技术资料，需要整改和清场收尾的工程量要立即组织完成。否则，概依拖延工期论处，乙方每拖延验收时间一天，扣罚结算价款1%。
4、乙方包干承包范围内不得产生计时工，也不存在结算计时工，乙方未完成单价包干内容而由甲方委派其他人员完成所发生的计时工，在乙方结算总额中按实际费用的二倍扣除。
5、若属于建设单位资金暂时没有到位或需要一段时间才能到位的，乙方承诺绝不擅自停止施工，绝不影响施工进度。
八、安全生产及事故处理。
1、乙方承包人必须高度重视安全生产，要加强对所属施工人员的安全教育与培训，牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，与每个职工都要有安全交底并签订安全合同。安全管理要落实专人负责。认真执行国家、省市及甲方的各项安全生产管理规定，督促进场施工人员搞好安全生产。
2、年龄不满十六周岁，身份来历不明的人员、家属、小孩以及身体有严惩缺陷的人员(例如视力低弱、癫痫病、智力低下等不适应建筑业工作的人员)均不得使用和进入施工现场。若乙方擅自将这些人带入现场，所造成的安全事故及后果由乙方负完全责任。
3、乙方人员进入现场施工作业，必须戴安全帽，不得穿拖鞋或赤膊作业，严禁违章指挥和违章操作。乙方现场负责人和安全负责人每天早晨开工以前和施工作业中，必须对本队当天施工作业区的安全设施及安全隐患情况进行严格检查。
4、乙方使用甲方现场机械设备，必需报甲方现场负责人同意，签订安全使用协议，经专业培训持证上网方可操作，否则，一律不准使用。违者，发生安全事故的一切经济损失由乙方承担。
5、乙方人员严禁擅自拆卸和解动现场内安全撤防设施，严禁擅自乱搭乱接施工用电及生活用电，电线电路发生故障必须报告现场专业电工修理。否则，若因此发生一切安全事故均由乙方负完全责任。
6、乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力施救，同时保护好现场，以便有关部门勘察鉴定。伤亡事故定性后，属乙方责任或乙方工人违章操作发生的事故，由乙方自行按国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿，甲方不负经济和法律责任。属于非乙方责任而造成的伤亡事故，由甲方对责任方追究其应承担的责任及经济赔偿。督促责任方按照国家有关政策规定和对乙方伤亡职工或家属进行经济补偿，但具体膳后工作乙方必须负责安排和处理完毕，甲方不直接对乙方工人及家属。
1、甲方现场的钢筋、水泥、木材、模板及其它施工用材乙方不得随意挪用，必须时可向甲方租用或按价拨用。
2、乙方每天施工现场范围内必须做到工完料净场清，抓好文明施工管理。
十、奖罚规定。
1、属于乙方生产供应的材料不合格或乙方施工人员施工安装质量达不到优良标准的产品，甲方一概不予验收并不予结算，乙方一切经济损失及造成甲方工期损失费用均由乙方全部承担。属于乙方施工质量原因而造成甲方下一道工序返工或导致甲方发生增加费用等经济损失，甲方在乙方工程结算中扣除。
2、甲方《关于确保工程施工质量的奖罚规定》、《安全生产管理条例》、《文明施工管理条例》、《经营结算管理制度》等规章制度是本协议的组成部分，乙方必须严格遵守，否则，按甲方规章制度中的有关规定给予处罚。
3、乙双方在施工过程中根据生产环节的需要另行协商签订的其他协议及奖罚规定属本协议组成部分，与本协议同具法律效力。
十一、双方约定的其他条款。
1、乙方进场前，必须按澄迈县有关规定到县建管部门、县工商部门、县社会劳动管理处及当地派出所办理有关登记手续，其各种费用由乙方自理。
2、乙方进入甲方现场的施工人员均必须出具《身份证》，办理《施工现场出入证》，保证来历清白，行为可靠，并承担不可推卸的责任。若因乙方人员违法或违反甲方管理制度而造成的一切经济刑事责任及损失均由乙方承担。
十二、违约责任。
本协议经甲乙双方代表签字并盖章后即具法律效力，双方保证共同信守执行，单方违约均应承担对方一切经济损失。
十三、附则。
1、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份，在甲乙双方法定代表人(或委托代理人)签字并加盖公章后生效。
2、本协议未尽事宜，按国家法律法规有关政策文件，双方协商解决或另以书面形式补充。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于_________(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同“)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1.劳务分包人资质情况
资质证书号码：_________
发证机关：_________
资质专业及等级：_________
复审时间及有效期：_________
2.劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称：_________
工程地点：_________
分包范围：_________
提供分包劳务内容：_________
3.分包工作期限
开始工作日期：_________
结束工作日期：_________
总日历工作天数：_________
4.质量标准
工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
5.合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1)本合同;
(2)本合同附件;
(3)本工程施工总承包合同;
(4)本工程施工专业(分)包合同。
6.标准规范
除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：_________。
7.总(分)包合同
7.1工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
7.2劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
8.图纸
8.1工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。
9.项目经理
9.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_________，职务：_________，职称：_________。
9.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_________，职务：_________，职务：_________。
10.工程承包人义务
10.2除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：
(4)在______年_____月______日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外)：
_________;
(6)在年月日前向劳务分包人提下列生产、生活临时设施：_________，其交验要求与保护责任为：_________。
10.7按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬;
10.8负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
11.劳务分包人义务
未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;
自觉遵守及有关规章制度;
科学安排作业计划，投入足够的人力，物力，保证工期;
11.4自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;
与现场其他单位协调配合，照顾全局;
11.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收;
11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令;
11.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
12.安全施工与检查
12.1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。
12.2工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。
因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
13.安全防护
13.1劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。
13.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全保护措施费用。
13.3劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。
14.事故处理
14.1发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故处理。
14.2劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
15.保险
15.1劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
15.2运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
15.4劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害必须，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
劳务分包人自行投保的范围(内容)为：_________。
15.5保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
16.材料、设备供应
需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。
如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。
16.2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。
因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
16.3工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求)：
_________。
16.4工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭采购凭证，另加%的管理费向工程承包人报销。
17.劳务报酬
17.1本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：
(1)固定劳务报酬(含管理费);
(2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计算;
(2)约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量。
17.2本工程的劳务报酬，除本合同17.6固定的情况外，均为一次包死，不再调整。
17.3采用(1)种方式计价的，劳务报酬共计_________元。
_________，单价为_________元;
_________，单价为_________元。
_________，单价为_________元。
17.6下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：
(2)后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整;
(3)双方约定的其他情形：_________。
18.工时及工程量的确认
18.1采用固定劳务报酬方式的，事故过程中不计算工时和工程量。
18.2采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。
18.3采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按每月(或、旬、日)将完成的工程量报过程承包人，由工程承包人确认。
对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。
19.劳务报酬的中间支付
19.1采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付：
(1)合同生效即支付预付款_________元;
(2)中间支付：_________。
19.2采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为_________。
19.3本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。
20.施工机具、周转材料供应
20.1工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。
周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工需要。
如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。
20.2工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。
20.3程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。
21.施工变更
21.1施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。
劳务分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
(2)增减合同约定的工程量;
(3)改变有关的施工时间和顺序;
(4)其他有关工程变更需要的'附加工作。
因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。
21.3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。
因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。
21.4因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。
22.施工验收
22.1劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。
劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收;
工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未租织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。
但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。
22.2全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格，劳务分包人对其发包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。
23.施工配合
工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。
除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。
23.2劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合，且工程承包人应承担因此而发生的费用。
24.劳务报酬最终支付
24.1全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
24.2工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。
工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
24.3劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。
25.违约责任
25.1当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：
(2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
25.2工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_________‰的。
25.3工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金_________元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。
25.4当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：
(3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金_________元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。
25.5一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
26.索赔
26.1工程承包人根据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总(分)包合同。
26.2在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。
当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。
26.3当本合同一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。
26.4工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：
(1)索赔事件发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;
(5)当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。
索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。
26.5劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。
27.争议
27.1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第_________种方式解决争议：
(1)向_________委员会申请仲裁;
(2)向人民法院起诉。
27.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完工作成果：
(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;
(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止合同工作;
(4)法院要求停止合同工作。
28.禁止转包或再分包
28.1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。
否则，劳务分包人将依法承担责任。
29.不可抗力
29.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
29.2不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。
工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。
不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。
不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。
不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。
29.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：
(2)工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;
(3)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担;
(6)工程所需清理、修理费用，由工程承包人承担;
(7)延误的工作时间相应顺延。
29.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
30.文物和地下障碍物
30.1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。
工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。
如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
30.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修改方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。
所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。
31.合同解除
31.1如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。
停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。
31.2如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。
劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。
31.3如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或应发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。
31.4合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。
工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。
有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
32.合同终止
32.1双方履行完合同义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。
33.合同份数
33.1本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各一份;
本合同副本_________份，工程承包人执_________份，劳务分包人执_________份。
34.合同生效
本合同双方约定签字盖章并送备案后生效。
35.补充条款
附件一：工程承包人供应材料、设备、构配件计划
附件二：工程承包人提供施工机具、设备一览表
附件三：工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表
工程承包人(公章)：_________
工程劳务分包人(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
委托代表人(签字)：_________
委托代表人(签字)：
______年______月______日
______年______月______日
根据施工需要，甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。
为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。
一、工程名称：______________。
二、工程地点：______________。
三、承包范围：施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中(含施工前)的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。
四、工程内容：模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。
工程完工周转材料清理、分类归堆。
五、工程承包方式：
1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。
手提电动工具及手工工具乙方负责。
2、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价木工装修合同范本木工装修合同范本。
六、质量要求：严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。
1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承面积。
漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款200元。
七、施工工期：乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。
八、付款方式：______________。
九、工程管理双方责任：甲方责任。
1、提供有效的施工图纸，处理施工技术问题;。
2、提供外脚手架及安全防护网;。
4、及时将支模用的材料供应至现场;。
5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督，负责模板分项工程质量评定及验收;。
6、根据规范、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者;。
8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿;。
9、按合同约定进度支付工程款。
乙方责任1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。
3、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方工长汇报，不得擅自更改设计;。
5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划，报甲方工长审批。
6、文明施工，做好施工组织、管理，切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢，堆放整齐有序。
特别要注意检查柱头、梁沟等，务必清理干净;。
8、因质量不合格或其他过失造成的返工，属于乙方责任的，乙方应承担由此引起的工机料损失。
9、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难;。
10、工地内不得闹事生非，不得中伤他人、打架，各项违法活动一经发现处100元罚款，情节严重者扭送公安机关处理。
11、合理使用模板，未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板，违者视其情节轻重每次罚款200元以上12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同，属乙方自已责任，与甲方无关，甲方不予认可木工装修合同范本合同范本。
13、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责全部责任。
14、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施，以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为，发生一切后果由乙方承担。
15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为，发生一切后果由乙方承担。
16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带，甲方责令未改者，处以50元罚款。
九，本协议有效期限自年月日起至年月日止，为期年。
十，遇有本合同未尽事宜，由甲、乙方通过协商另行补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，且与本合同具有同等法律效力。
十一，本合同一式五份，甲、乙方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方：______________乙方：_____________。
电话：______________签字日期：______________
签约地点：______________。
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程项目。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、分包工程总价款_元(大写：整)(包含税金及管理费和已购的电缆)。
四、分包内容：的制作安装;、配电箱的制作安装、电缆及电缆的铺设，图纸范围内所有的电器及照明工程。
五、工程履约保证金扣除总价5%，即：250000元整(整)，工程交付后一次性支付给分包方。
第二条工程结算。
按分包工程项目，工程竣工后经甲乙双方共同验收合格予以结算。
第三条工程质量。
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工中如因违反上述规定而发生伤亡及其它事故，其损失由乙方负责。在工程施工中所发生的一切安全生产事故均有分包方负责。
一、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
版权声明：此文自动收集于网络，若有来源错误或者侵犯您的合法权益，您可通过邮箱与我们取得联系，我们将及时进行处理。
本文地址：https://www.miekuo.com/fanwendaquan/hetongfanben/85955.html
