空调采购合同协议书(汇总8篇)

随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧

中央空调采购合同

甲方(发包人)：

乙方(承包人)： 签约地点：

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定，并结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，将山水半岛一期，38#楼样板房、售楼处、二套别墅中央空调采购、安装工程，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

1.产品数量、价格

1.1产品清单：

甲方采购乙方代理的大金vrv3型号中央空调贰套，合同总价: 人民币280000元，详细价格，详见大金空调报价表(售楼处、样板房各一份)，乙方凭税务发票结算，总计(大写)贰拾捌万元整(含税价)。

1.2 该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的成本上升而产生的价格上涨风险。

1.3该价格中包括设备生产、包装、保险、运输、装卸、安装、调试(包括配合调试)及验收合格之前及保修期内备品备件发生的含税费用。

1.4 专利：

乙方必须保障甲方在使用其提供的产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、外观设计或工业设计权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。如因乙方原因，甲方收到政府职能部门或第三方合法追诉或指控的，造成的所有损失由乙方承担，包括但不限于处理此事所生的律师代理费用。

2.交货地点：山水半岛一期工地。

2.1乙方应按甲方在上述指定的交货地点卸货，本合同为“交钥匙工程”，货物的卸货、保管等由乙方负责，甲方负责协调卸货场地，因甲方原因到货15日后仍不能安装，超出15日部分的保管费用由甲方承担。交货地点甲方必须保证乙方机动车可以到达的位置，否则乙方有权拒绝卸货。

2.2产品在到达甲方所要求上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方办理，并由乙方自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。

3.合同期限

3.1.交货时间

乙方收到甲方支付的定金20日内交货至甲方指定的地点，甲方延期付款，交货期予以相应顺延。

3.2.安装时间

(2) 现场安装技术人员要与装修公司技术人员密切配合，规划管道定位。

(3) 甲乙双方认为已具备安装条件后，乙方在10日内安装完毕。

4.产品质量要求

4.1乙方必须保证所供设备是原厂生产的、全新的、未使用过的完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求;设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与附件一:中央空调技术参数的内容一致，产品质保书、合格证、使用说明书等技术资料要求齐全，否则，乙方支付甲方合同总价的30%作为违约金。

4.2必须达到或超过的国家、行业标准。

4.3 履约期间，甲方可以任意抽取一台中央空调配置进行检验，如果检验质量达不到相关标准要求，甲方有权认为其产品不合格,乙方应向甲方支付违约金，违约金为货款的30%.

5.产品的交货验收及保管方式

5.1 乙方应在交货前5日，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后2个工作日内给予答复，经甲方确认同意后乙方可发货，甲方逾期不作答复的，则视为默认同意。

5.3到货后，甲方负责组织工程监理方、乙方到现场进行验收，清点货物数量及验收货物质量，若货物数量与清单数目不相符，货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同规定，甲方有权要求乙方收回或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字，并填写交货验收合格证明，此合格证明为乙方交货的凭证。

5.4乙方产品通过交货验收后原则上视为本批次的产品质量为合格产品，但在安装及使用过程中发现质量问题乙方有承担其产品质量的责任和义务。

5.5交货后，甲方提供设备存放地点，乙方或其委托的设备安装承包方保管货物，货物如有丢失或损坏的情况，由乙方负责照价赔偿。

5.6乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、产品检验报告、质量信誉卡等相关单证和资料，否则，甲方有权拒验货物。

6.安装、调试及售后服务

6.1安装过程中,乙方服从甲方相关人员的管理,确保安全施工和工程质量,确保达到安全文明工地,乙方按有关规定采取严格的安全措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。安装期间乙方人员发生的一切违法和安全事故及给第三方造成损害均由乙方全部负责。如因乙方原因，甲方受政府职能部门或其他合法追诉或罚款的，在甲方受追诉或赔偿后，乙方承担全部损失。施工过程中的用水用电, 乙方根据计量和收费标准向甲方交纳全部费用。

6.2安装过程中，因乙方原因造成设备配件短缺、损坏，乙方应及时安排换装、换件，其相关费用由乙方承担，并不得因此而降低整机使用性能。

6.3乙方有责任对合同项下的设备进行调试，并出具现场调试检测报告，同时出具现场噪音检测报告。

6.5产品保修期为安装调试合格后两年，故障响应时间不超过半小时，到达现场时间不超过 3小时，保修服务方式均为上门保修，即由乙方派员到甲方设备使用现场维修,由此产生的费用均由乙方承担，但由甲方原因造成的除外。

6.6下列情况乙方维修收取相应的费用：

6.6.1甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏;

6.6.2擅自改装设备;

6.6.3人为因素或天灾等外来因素造成的损坏;

6.7质保期满后的维修服务, 乙方可以根据甲方的需要提供全包、半包或者定期服务，终身提供零配件。

6.8设备安装过程中不得随意破坏房屋结构。如确有必要需提前与我公司工程部技术人员联系，进行技术处理。

7.付款方式 甲方向乙方支付合同总价的30%作为设备定金。货到工地现场经甲方、监理方的综合验收合格后5日内付至该批货款总额的50%，安装结束并经调试合格后7日内付至本合同款总额的95%(若自设备安装结束之日起超过六个月因甲方原因不能调试，甲方在最迟六个月届满后一周内付至本合同总价的95%)，余款5%做为质保金，6个月后付清，即从乙方调试结束经甲方验收合格之日起算，期满后无质量问题一周内无息一次性返还。

8.合同的变更与解除

8.1合同履行中，如甲方要求变更合同，则应于合同规定交货日30日之前以书面形式通知乙方，因合同变更而增加的成本和费用由甲方承担，合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。

8.2甲、乙双方任何一方非依法定事由单方解除合同，须向另一方偿付合同总金额10%的违约金。

9.违约责任

9.1除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

9.2乙方逾期交货的，须每天向甲方支付逾期部分货款总额的0.05%为违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失;逾期交货超过30 日的，甲方有权单方面终止本合同，并且乙方须向甲方支付未供货部分货款总额的5%作为违约金。

9.3乙方违反本合同规定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货物，乙方对此承担一切责任。

9.4甲方未按合同规定期限支付货款的，应就拖欠金额按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。

9.5因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货验收的，视为没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。

9.6因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货并在15日内向甲方交送本合同规定的合格产品，并向甲方支付未通过验收部分产品价款的5%作为违约金，赔偿因此给甲方及第三方(施工方)造成的损失;乙方逾期15日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。

9.7乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的一切直接和间接经济损失。

10.产品保修约定

10.1质保期自甲方验收合格之日起算，质保期为两年，质保期内乙方承担因产品质量问题引起的全部维修和更换等费用。若属乙方产品质量原因此承诺不能兑现，乙方将负全部责任，并向甲方支付合同总价5%作为违约金。

10.2乙方应给甲方留下质保负责人的书面通信地址或电话，以便通知乙方确认保修，乙方提供的维保人员、通讯地址或电话有变更的，须书面通知甲方，否则因此造成损失的，由乙方承担。 10.3乙方应保证保修的及时性，在收到甲方或甲方委托人(物业公司)的书面或其他有效通知后，应及时作出响应。

10.3.4乙方保修工作人员应遵守甲方或甲方物业公司的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清。

11.不可抗力

11.1因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有规定的除外。

11.2因不可抗力致使部分不能履行合同的(包括导致延期履行)，根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

11.3因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

11.4本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。

11.5因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

12.争议处理方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，采取向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉的方式解决。

13.其他事项

13.1以下为合同附件，是合同不可分割的一部分。附件一： 中央空调技术参数;附件二：空调主机及标准配置清单;附件三： 售后服务体系;附件四： 售后服务承诺。

13.2甲方招标文件及其附件、招标答疑、乙方投标文件、招标议标期间的往来函件和由乙方提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书(包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式)、图纸等资料均为本合同的附件，各文件不一致之处，以形成时间在后的为准。

13.3合同双方应指定两名授权代表，分别负责直接处理“本合同设备”的技术和商务问题。乙方指定技术代表： ，商务代表： ;甲方指定技术代表： ，商务代表：胡宣林。

13.4本合同一式捌份，甲乙双方各执贰份，具同等法律效力。未尽事宜，协商解决。

13.5本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效，合同签订日期：20xx年7月29日。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

空调采购合同

发包方(简称甲方)：

承包方(简称乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方在平等自愿的基础上经协商一致，就空调工程安装的有关具体事宜达成如下协议：

第一条甲方同意将安仁县祥龙商场中央空调工程设备采购及安装项目发包给乙方，由乙方承包并组织施工安装。

第二条安装总价(见附表)

按照甲方提供的设计图纸和工程预(结)算表的内容，工程安装合同总价款为人民币大写：整(小写人民币万元整)。详细清单按合同附件执行。此价款是按甲方提供的施工图纸规定的空调及通风设备内容的总价价，如甲方设备变更或增加引起工程量增加，甲方另行支付增加部分费用。

第三条承包范围

按图施工)。

第四条工期要求

4.1本工程总承包工期为个工作日，自止。

4.2如遇以下情况,遭成乙方工程进度延期的，责任由甲方承担且工期顺延。

(1)甲方在合同规定开工日期前，不能交乙方施工场地、或电源、水源未按约定接通，影响乙方进场施工的(临时施工用水用电甲方只负责水电到每个楼层，具体位置要求由乙方自己安装)。

(2)不属于包干系数范围内的设计变更或施工范围变化而影响进度的。

(3)在施工中因停水、停电连续影响八小时以上的。

(4)甲方现场监理、工程师或协调人员无故拖延办理签证或协调，而影响下一工序的。

(5)未安合同规定支付工程款而影响施工进度的。

(6)因遇不可抗力因素而影响工程进度的，工期顺延。

(7)由第三方原因影响乙方正常施工的。

第五条质量要求及技术规范

5.1乙方提供符合国家有关质量标准和行业规范的材料及其安装服务并提供合格证;

5.2甲方向免费提供工程材料临时保管场地。

5.3主机设备与未端走管方式必须规范，不得任意就近连接而影响装饰。

5.4设备用电按建筑设计水电施工图对应的配电箱连接，甲方应按照乙方要求在主机设备附近安装配电箱;设备用水甲方只负责预留楼层主管道接口，从主管道接口至设备连接的管道材料及安装由乙方负责。

5.5此工程如需报建，相关手续及费用由甲方自行承担。

第六条交货及验收

6.1交货地点：所有工程材料乙方负责运输到甲方工地。

6.2空调工程安装调试完成后，乙方以书面形式通知甲方验收，甲方应在双方约定的时间内到达现场组织验收，无故不进行验收，视空调工程已安装调试完成并验收合格。

第七条付款方式

1、合同签订后，甲方预付合同定金壹拾万元;

2、乙方进场后，甲方按照乙方施工进度造价的70%支付工程进度款;

3、乙方主机设备进场后甲方付到合同总价的70%;

4、设备安装调试验收合格后付到合同总价的95%;

5、工程余款(质保金)验收合格后满三个月应一次性付清。

第八条安装及调试

8.1合同设备安装和调试完毕后，按照本合同约定的技术规格进验收，验收合格后，双方签署合格证明书一式二份，双方各执一份。

8.2工程验收按国家有关标准和行业规范执行，若厂方标准高于国家标准时，则按厂方标准执行。

8.3在工程验收时，甲方应及时配合乙方，甲方应在双方约定的时间内到达现场配合验收，否则视甲方的合同义务未完成，由此造成乙方损失的，乙方有权提出索赔。

8.4甲方免费提供乙方用水、电。如出现停电停水等情况导致无法施工，乙方施工工期顺延。

第九条售后服务

9.1乙方整机包修以设备进场之日起算为21个月，以设备调试验收之日起算为18个月(以先到期者为准)。其间空调设备在正常使用情况下所出现的一切问题，由乙方负责解决，所需费用均由乙方承担。

9.2保修期内，乙方负责对其安装的设备进行保修，不再收取任何费用，但非乙方责任的人为因素、自然因素(如火灾、雷击等)造成的故障，所有费用由甲方承担。

9.3工程故障报修的响应时间：为12工作小时。

9.4所有工程质保服务方式为乙方上门维修，即由乙方派人到甲方现场维修，由此产生的一切费用由乙方承担。

第十条培训

乙方向甲方免费提供操作人员的理论和实践培训，并提供有关的资料。

第十一条违约责任

11.1甲方无正当理由拒收工程材料，使乙方不能进场或无法施工的由此造成的损失由甲方承担。

11.2乙方所交的工程，材料不符合合同规定的，甲方有权拒收。

11.3甲方对到达现场的设备材料无故不签收的视为材料合格。

11.4甲方不按合同约定支付款项造成停工和工期拖延的，每延迟一天，甲方应向乙方支付本合同总额的1‰的违约金;但违约金额不得超过本合同总额的20%，如果甲方在达到限额后仍不能付款乙方有权终止合同，并追回中央空调设备且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方的相关法律责任。

11.5因乙方原因造成工期延误，每迟延一日，乙方支付本合同总额的1‰价的违约金，但违约金总额不得超过本合同总额的20%，甲方签字确认的除外。

11.6在本工程设备质保期内，乙方应在接到故障维修通知后12小时内响应，或24小时之内检查出故障原因并给予明确答复。

第十二条争议

12.1凡与本合同有关而引起的一切争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议的，任何一方可以工程所在地法院提出诉讼。

第十三条合同生效、失效与终止

13.1如果由于人力不可抗拒的因素而造成工程终止，甲方应以书面形式通知乙方。乙方在收到甲方的书面通知后，应立即停止所有的相关内容工作，对于收到此通知前乙方所完成的内容，甲方应及时向乙方支付相应的全部金额。双方办理结算手续后，合同宣告终止。

13.2因一方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的损失。如因业主原因造成合同无法履行时合同无条件终止，甲方只赔偿乙方己到施工现场的材料款项，其它损失甲方概不负责。

13.3如果甲方或乙方任一方严重违反合同条款，则合同的另一方可终止合同，并及时通知对方，过错方应赔偿对方的经济损失。

13.4本合同履行完毕自动终止。

13.5本全同一式两份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后即生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

空调采购合同

甲方：

乙方：

根据《民法典》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。

一、空调清单及价格（略）

二、质量与技术标准和产品包装

1、质量与技术标准：

产品的质量技术标准为产品制造商（下称原厂商）制定的质量技术标准，且未经使用。设备质量问题按厂家三包规定执行。

买方已知悉上述标准，并确认采用该标准的产品能满足买方对产品的要求。

2、产品包装：

（1）有原厂包装的，按原厂包装标准；

（2）没有原厂包装的，按卖方包装标准进行包装。

三、收货事项

1、本合同设备的到货日期为：合同生效起_______个工作日内。

2、本合同实际支付金额为人民币（大写）__________。

3、甲方给乙方的付款方式：支票；（）电汇；（）银行汇票；（）lc；（）t/t。

4、本合同经双方签订后正式生效，付款方式：_________。

5、甲方未付齐货款全款（100%）之前，货物所有权归乙方所有。

6、定金：_________。

四、包装、运输、交货、验收及异议的提出

1、货物包装为制造商原包装。

2、货物的运输和运输过程中的保险由________方负责办理，费用由__________方承担。

3、乙方负责在将货物交付给甲方。甲乙双方应对设备共同验收，随设备箱内所提供装箱单作为验收的标准件，乙方供应货物在数量、质量和包装上符合生产厂家的规定，则视为乙方交货完成。交货后的风险责任由甲方承担。

4、甲方发现收到的货物与规定的不符，应在货物到达之后______个工作日内向乙方提出书面异议，乙方在收到异议后应在合理期间内根据产品的具体情况协助甲方解决，直至验收合格。甲方怠慢行使该该项权利，视为产品验收合格。

五、免责条款

1、双方约定由于水灾、火灾、地震、台风、战争、海关检查、进口手续及厂商供货延迟，等不可抗拒的原因，导致合同不能全部或部分履行（或适当履行）的，免除相应的违约责任。

2、受到上述免责事项影响的一方，应在______天内通知另一方。

3、如果受上述免责事项的影响，使本合同只要义务之履行延迟的时间超过____天，则任何一方均有权接触合同而不承担任何后果，也可有双方协议采取其他补救措施。

六、违约责任

1、甲方逾期付款的，应每日向乙方支付合同标的金额_______的违约金。

2、乙方逾期交货的，应每日向甲方支付合同标的金额_______的违约金。

七、争议解决的方式

本合同项下发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意交由合同签订地法院管辖，由败诉方承担律师费，交通费等相关合理费用。

八、其他

1、甲、乙双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密，包括本合同文本，相关技术文件、相关数据，以及其他有关信息。

2、就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题，一方作出有法律效力的意思表示，应以书面形式作出，加盖本方公章，且向对方送达，对方应_____个工作日内回函，否则视为无效。

3、本合同及附件经双方签字盖章后即生效，双方签署的相关文件与本合同具有同等法律效力。本合同及附件经双方以传真形式签字盖章后文件同样有效。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

签订地点：

签订时间：

空调采购安装合同

发包方(简称甲方)：

承包方(简称乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方在平等自愿的基础上经协商一致，就 空调工程安装的有关具体事宜达成如下协议：

第一条 甲方同意将安仁县祥龙商场中央空调工程设备采购及安装项目发包给乙方，由乙方承包并组织施工安装。

第二条 安装总价(见附表)

按照甲方提供的设计图纸和工程预(结)算表的内容，工程安装合同总价款为人民币大写： 整(小写人民币 万元整)。详细清单按 合同附件 执行。此价款是按甲方提供的施工图纸规定的空调及通风设备内容的总价价，如甲方设备变更或增加引起工程量增加，甲方另行支付增加部分费用。

第三条 承包范围

按图施工)。

第四条 工期要求

4.1本工程总承包工期为个工作日，自止。

4.2如遇以下情况,遭成乙方工程进度延期的，责任由甲方承担且工期顺延。

(1)甲方在合同规定开工日期前，不能交乙方施工场地、或电源、水源未按约定接通，影响乙方进场施工的(临时施工用水用电甲方只负责水电到每个楼层，具体位置要求由乙方自己安装)。

(2)不属于包干系数范围内的设计变更或施工范围变化而影响进度的。

(3) 在施工中因停水、停电连续影响八小时以上的。

(4)甲方现场监理、工程师或协调人员无故拖延办理签证或协调，而影响下一工序的。

(5)未安合同规定支付工程款而影响施工进度的。

(6)因遇不可抗力因素而影响工程进度的，工期顺延。

(7)由第三方原因影响乙方正常施工的。

第五条 质量要求及技术规范

5.1乙方提供符合国家有关质量标准和行业规范的材料及其安装服务并提供合格证;

5.2甲方向免费提供工程材料临时保管场地。

5.3主机设备与未端走管方式必须规范，不得任意就近连接而影响装饰。

5.4设备用电按建筑设计水电施工图对应的配电箱连接，甲方应按照乙方要求在主机设备附近安装配电箱;设备用水甲方只负责预留楼层主管道接口，从主管道接口至设备连接的管道材料及安装由乙方负责。

5.5此工程如需报建，相关手续及费用由甲方自行承担。

第六条 交货及验收

6.1交货地点：所有工程材料乙方负责运输到甲方工地。

6.2空调工程安装调试完成后，乙方以书面形式通知甲方验收，甲方应在双方约定的时间内到达现场组织验收，无故不进行验收，视空调工程已安装调试完成并验收合格。

第七条 付款方式

1、合同签订后，甲方预付合同定金壹拾万元;

2、乙方进场后，甲方按照乙方施工进度造价的70%支付工程进度款;

3、乙方主机设备进场后甲方付到合同总价的70%;

4、设备安装调试验收合格后付到合同总价的95%;

5、工程余款(质保金)验收合格后满三个月应一次性付清。

第八条 安装及调试

8.1 合同设备安装和调试完毕后，按照本合同约定的技术规格进验收，验收合格后，双方签署合格证明书一式二份，双方各执一份。

8.2工程验收按国家有关标准和行业规范执行，若厂方标准高于国家标准时，则按厂方标准执行。

8.3在工程验收时，甲方应及时配合乙方，甲方应在双方约定的时间内到达现场配合验收，否则视甲方的合同义务未完成，由此造成乙方损失的，乙方有权提出索赔。

8.4 甲方免费提供乙方用水、电。如出现停电停水等情况导致无法施工，乙方施工工期顺延。

第九条 售后服务

9.1乙方整机包修以设备进场之日起算为21个月，以设备调试验收之日起算为18个月(以先到期者为准)。其间空调设备在正常使用情况下所出现的一切问题，由乙方负责解决，所需费用均由乙方承担。

9.2保修期内，乙方负责对其安装的设备进行保修，不再收取任何费用，但非乙方责任的人为因素、自然因素(如火灾、雷击等)造成的故障，所有费用由甲方承担。

9.3工程故障报修的响应时间：为12工作小时。

9.4所有工程质保服务方式为乙方上门维修，即由乙方派人到甲方现场维修，由此产生的一切费用由乙方承担。

第十条 培训

乙方向甲方免费提供操作人员的理论和实践培训，并提供有关的资料。

第十一条 违约责任

11.1甲方无正当理由拒收工程材料，使乙方不能进场或无法施工的由此造成的损失由甲方承担。

11.2乙方所交的工程，材料不符合合同规定的，甲方有权拒收。

11.3甲方对到达现场的设备材料无故不签收的视为材料合格。

11.4甲方不按合同约定支付款项造成停工和工期拖延的，每延迟一天，甲方应向乙方支付本合同总额的1‰的违约金;但违约金额不得超过本合同总额的20%，如果甲方在达到限额后仍不能付款乙方有权终止合同，并追回中央空调设备且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方的相关法律责任。

11.5因乙方原因造成工期延误，每迟延一日，乙方支付本合同总额的1‰价的违约金，但违约金总额不得超过本合同总额的20%，甲方签字确认的除外。

11.6在本工程设备质保期内，乙方应在接到故障维修通知后12小时内响应，或24小时之内检查出故障原因并给予明确答复。

第十二条 争议

12.1凡与本合同有关而引起的一切争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议的，任何一方可以工程所在地法院提出诉讼。

第十三条 合同生效、失效与终止

13.1如果由于人力不可抗拒的因素而造成工程终止，甲方应以书面形式通知乙方。乙方在收到甲方的书面通知后，应立即停止所有的相关内容工作，对于收到此通知前乙方所完成的内容，甲方应及时向乙方支付相应的全部金额。双方办理结算手续后，合同宣告终止。

13.2因一方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的损失。如因业主原因造成合同无法履行时合同无条件终止，甲方只赔偿乙方己到施工现场的材料款项，其它损失甲方概不负责。

13.3如果甲方或乙方任一方严重违反合同条款，则合同的另一方可终止合同，并及时通知对方，过错方应赔偿对方的经济损失。

13.4本合同履行完毕自动终止。

13.5本全同一式两份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后即生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

空调采购安装合同

甲方(需方)

乙方(供方)

甲方根据实际需要，就向乙方采购格力空调用于办公室一事，经双方友好协商，达成如下协议：

一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间：

如在约定安装时间内，因甲方原因造成不能安装调试完毕，双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同，如在约定安装时间内甲方需调整型号数量，乙方应予以配合;新增型号、单价另议。

超过约定安装时间后，甲方要求继续履行剩余安装合同的，若乙方价格上涨，按照涨价后价格计算。

若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权向甲方收取违约金。

二、产品的运输方式和费用负担：汽运。

三、风险责任承担：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方承担。

货物自到达甲方安装地后，风险责任由甲方承担。

四、安装地点：。

五、产品安装调试：

(1)由乙方安装调试;

(2)甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用，以配合乙方安装调试。

六、其他费用：

(1)分体室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空气开关等费用均由甲方承担。

(2)甲方特殊要求的支架、护网等材料及制作费用约定为甲方承担。

(3)配管加长、附件增加(超出原厂包装配置)部分费用由甲方承担。

七、设备验收：双方约定验收时间期限为乙方安装调试完毕、通知甲方对设备进行验收之日起____日内由甲方验收完毕。

逾期视同验收合格。

八、结算方式及期限：。

甲方付款逾期____日视为违约。

九、包修期限：按照国家三包法及厂家保修规定。

十、违约责任：

十一、合同纠纷解决方式：

十二、本合同一式肆份，其中甲方保留壹份，乙方保留壹份，厂家保留贰份。

十三、其他约定：甲乙双方保证工___实及合同签订数量、安装地址的真实，一旦有虚假，愿意承担责任，同时甲乙双方同意保留山东xx公司或珠海总部直接与项目甲方核实此项目真实性的权利。

甲方： 乙方：

联系电话： 联系电话：

详细签字： 签字：

盖章： 盖章：

日期： 日期

空调采购安装合同

甲方(采购方)：________(以下简称甲方)

乙方(供应方)：________(以下简称乙方)

甲方由于岷县至合作二级公路改建工程房建项目建设的需要，现需从乙方处采购装饰木门设备。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

第一条产品及价款

具体可参照双方认可的样品。

注：表中约定数量为暂定数，以甲方实际用量为准结算。(清单附后)

此价格含运费含税金含安装、装卸费，含“五金件及门锁”。

质量标准:___合格___等级:___优___。

第二条供货时间

从________年6月25日起开始供货，以甲方通知为准，保证供货到现场。(具体时间书面通知)

第三条质量要求

乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用。乙方必须保证原材料为合格产品，与甲方认定的样品一致，产品加工过程中的原材料、加工工艺等各项指标与乙方相关承诺一致，产品检测的指标必须符合国家现行标准及规范要求。

乙方所供装饰木门设备包装标准按国家标准执行，即符合运输要求，确保设备不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

具体要求如下：

装饰木门设备

(1)提供生产许可证、检验报告、合格证等

(2)负责采购、运输、装卸、安装

(3)质保期为2年

(6)安装过程，食宿自理

第四条运输、交货及收货

1、交货方式：所有货物由乙方送往甲方工地现场,具体地点以甲方现场通知为准，并由乙方负责卸车、安装，所产生的费用由乙方承担。

2、货物交与甲方之前，由乙方妥善保管。货到现场，由甲方现场管理人员在供货单上签字确认产品数量和质量。甲方收货前的损耗由乙方负责。

第五条付款方式

1、货到工地后验收后付送货款的30%，

2、本产品所供给的工程完工,分部工程验收合格后再付30%

3、工程竣工完毕,初次交验合格后，付至合同总价的90%，

4、从竣工验收合格之日起两年质保期满后，余款10%结清。

第六条违约责任

乙方应负的责任

1、在本合同约定的供货完成前，乙方单方解除合同或中止供货，视为乙方违约，应赔偿本合同总金额10 %给甲方作为违约金。

2、乙方应按本合同约定的时间及时将货物运送到现场，如不能按时交货或者交货数量不足，则视为乙方违约，乙方应承担因此产生的直接损失。

3、如发现产品品种、规格、质量等不符合本合同规定时，由乙方负责包退、包换，并承担该批不合格产品的退货费用。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的___10%___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

第七条合同的调整

1、产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。

2、如甲方须变更产品品种、规格、质量、颜色、包装等时，应提前15天与乙方协商解决。

3、本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝履行，由此造成的一切损失由单独变更、修改合同的一方承担。

第八条不可抗力

任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第九条争议解决方式

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

本合同签订地点：岷合房建项目部甘肃省甘南州卓尼县木耳新村

第十条合同生效与终止

本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。

第十一条本合同一式四份，由甲、乙双方各执一份。

本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

空调采购合同

甲方：

乙方：

经双方友好协定，就甲方采购乙方xxx，特订立本合同，以共同遵守。

一、品名与规格：

二、数量和价款

三、付款方式

1.从签合同起，甲方付给乙方订金100000元(壹拾万元整)。

2.货到甲方指定地方后再付100000元(壹拾万元整)。

3.安装完毕，验收合格，付乙方23500元(贰万叁仟伍佰元整)

4.乙方提供国家正式税务发票，税务费用由乙方承担。

四、安装

1.在____区范围内空调安装运费全免。

2.超出____区范围内运费由甲方承担，安装。

3.空调自带3米长连接管，在安装过程中加1米加100元，挂架。

五、供货期限

从签合同起，20天内到货。

六、售后服务承诺

1.整机________年保修

2.保修期过后终身维护，只收材料费，不收工本费。

3.处理结果100%进行回访。

4.如遇空调有故障时，接到报修后市内30分钟内准时到达现场，2小时内必须修复(除等配件原因外)

七、甲方违约责任

如果甲方未按合同如期支付货款，则从逾期之日起以未付金额每日5%向乙方支付违约金。

八、乙方违约责任

未按合同规定时间内交货，应以延期交货部分货款总额按每日5%的违约金支付甲方。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

中央空调采购合同

发包人（全称）：__________________（以下简称甲方）

承包人（全称）：__________________（以下简称乙方）

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》、郑州市《建筑安装合同实施细则》的原则，结合本工程具体情况，双方就要建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

工程名称：郑州市中心医院外科病房楼空调设备采购及安装工程

工程地址：郑州市桐柏路中段195号建筑面积：54000 ㎡

工程范围和内容：外科病房楼室内中央空调安装工程设备的采购、供应、安装施工、调试运行与验收和招标文件要求的其他内容。

1、本项目包括招标文件所含设备的供货。

2、本项目包含中央空调设备的材料供应、工程施工。

3、承包方式：包工包料、包运输、包工期、包质量、包协调、包安全生产、包文明施工、包调试、包劳保、包验收。

总工期120日历天

开工日期：______年______月______日

完工日期：______年______月______日

合格

质量目标：争创优质工程

总价金额（大写）：捌佰柒拾伍万元整

本合同总价包含合同工程承包范围和合同约定工作内容所发生的全部费用。

甲方须在空调等设备运到后当日对设备的品种、规格、型号、数量、外观质量、包装等予以验收并在验收单上签字确认。甲方在验收时发现乙方所供设备的品种、规格、型号、数量或质量不符合合同约定，应代为妥善保管，并须在收到设备之日起3日向乙方提出书面异议；必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，甲方须在安装运转后7日内向乙方提出书面质量异议。如乙方所提供设备确有质量问题，乙方应及时解决。甲方在上述期限内未进行验收或进行验收后未提出任何书面异议的，视为默认所交设备符合合同规定。甲方因使用、保管、保养不善等原因造成产品质量下降的，不得提出异议。

1、本合同签订后，乙方向甲方支付合同保证金贰拾万元整人民币。该保证金于乙方中标交易服务费后退还。

2、在甲方通知乙方进机房设备时间前3个月甲方向乙方支付设备总造价的20%订货款。

3、其他工程款按月进度工程量结算，25号报单月工程量，次月5号之

4、工程验收后10日之内甲方向乙方支付到全部工程总造价的85%。

5、工程完工验收后3个月内甲方向乙方支付全部工程总造价的95%。

6、留工程总造价的5%为质保金，质保期到期7日内甲方一次性支付给乙方。

甲方责任

1）设方及其他施工队伍关系的协调，处理好现场遇到的具体问题。

2）对乙方生产的产品及安装质量现场签认。

3）甲方免费提供水、电等施工便利。

4）如因甲方工程款项不到位导致乙方无法施工或暂停施工的一切损失由甲方承担，拖欠严重时乙方有权解除合同，解除合同时甲方应付与乙方已完工的工程款项以及违约金。（违约金：消防工程总造价的20%）

乙方责任

1）严格按图纸设计要求施工，做到严把四关：

材料供货关：所供材料必须出具材质书、合格证、消防检测报告等资料。

文明施工关：确保安全生产、严格操作规程、规范安装。施工全过程确保安全。按照有关行业标准、规范施工，做到安全第一、质量第一，不准随意改变操作规程及降低施工标准。

环境卫生关：进场材料合理堆放，妥善管理。施工现场不准杂乱无序。搞好施工现场的环境卫生，做到人离场净，对安装垃圾及时处理、清运。

安全施工关：乙方应做好现场施工人员的安全教育工作，保证不出现任何安全事故，施工过程中做好成品保护的工作，在工程完工验收合格交付使用前由于设备、材料的任何损失损坏均由乙方承担。

2）在协调员的协调下，积极搞好与其它施工队伍的配合关系。

3）坚决做到安全第一，坚决杜绝任何事故的发生。若出现人身伤亡事故，由乙方承担一切经济损失。

4）委派为项目经理，全权负责施工现场一切事宜。

5）质量实行跟踪服务，保修期一年，从竣工验收之日起开始计算。 1年内免费维修。

合同订立时间：______年______月______日

合同订立地点：郑州市中心医院

乙方应严格按设计图纸及现场实际变更进行施工，如因不符，乙方必须无条件按图纸设计要求及相关国家规范在甲方规定的时间内进行整改，如果达不到工期进度要求影响工期每天按工程总造价的1%赔偿损失，甲方不能按期付款，按总造价的1%赔偿。（大规模设计变更或遇人力不可抗拒的灾害等特殊情况下造成的工期延误甲方应酌情考虑赔偿事宜）

甲、双方因合同发生争议时由双方协商解决。

以上合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字之日起生效。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日