首页 > 范文大全 > 合同范本

钢结构厂房建设合同(优质16篇)

钢结构厂房建设合同(优质16篇)



合同协议是基于自愿原则,双方在协商一致的基础上达成的一种法律约束。以下是小编为大家整理的一些常见合同协议范文,希望对您有所启发。

钢结构厂房建设合同

发包单位:(以下称甲方)

承包单位:(以下称乙方)

根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程的具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。

一、工程地点:

二、工程名称:

三、工程面积:

四、承包方式:

五、工程造价:

六、工程期限:开工_____年______月______日竣工年

注:如遇到雨天、地震、六级以上大风等人力不可抗拒的因素,工期相应顺延。

结算方式:合同签订后甲方付乙方作为定金,材料及人员进场经甲方确认符合合同要求付合同款的%,完工经验收后付清全款。

七、甲、乙双方责权:

1、乙方应按钢结构标准及施工工艺施工。

2、钢构部分税收(地税)由乙方自理。

3、乙方应按规定向甲方提供有关复印件,及时向甲方汇报工程进度、质量。甲方应付对乙方施工质量及时验收。

4、工程质保期为1年。质保期内因乙方施工或材料原因造成的质量问题,乙方接到通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修,不收取任何报酬,全力做好维修期内的服务工作。

5、钢结构税收由乙方负责。

6、进场材料如需检测合格,则检测费用由甲方负责;如检测不合格,则由乙方负责。

八、如因下列情况而发生质量问题不属于保修之列:

1、使用不善、人为破坏。

2、自然灾害:如冰雹、风暴、暴雨所造成的防水层损坏。

九、其他约定:

1、施工期内乙方人员应无条件服从甲方安全管理,但乙方人员应自行提高施工人员的安全生产意识,施工中如甲方安全设施不妥,乙方没提出异议,施工造成的伤亡,其经济损失由乙方承担。

2、末尽事宜,甲乙方随时协商,签订补充协议,作为合同附件。

3、本合同一式两份,甲方双方各执一份。

4、注:本合同施工范围只包括钢结构(钢柱、内外夹芯板墙及屋面工程)施工,不包括土建、不包括消防、不包括门窗、不包括吊顶等。

甲方:

乙方:

电话:

电话:

甲方盖章:

乙方盖章:

_____年______月______日

钢结构厂房建设合同

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲、乙双方在平等、互利、自愿的`基础上,就乙方承包甲方活动板房的搭建,为明确双方的权利和义务,经协商一致订立本合同。

一、 工程名称:简易钢结构厂房。

二、,甲方负责板房场地平整和进场道路畅通。施工用水、用电甲方负责到施工地点。

三、 工程数量:

四、 工程规格:

1、具体尺寸和房屋布局以甲方和乙方共同的设计图为准。

2、地基上110钢管立柱,48管龙骨架,c型钢领条网架。屋面彩钢瓦。

五、 工程单价:

六、 乙方包工包料,包含基础下脚材料,单价为元

六、工期:

从合同之日起,乙方在接到甲方处理完工地基施工场地后 /m2

个工作日内进场,否则合同失效。完工时间从乙方接到甲方进场通知书

七、工程质量:

1、乙方应按照甲方指定的工程样板和图纸及说明要求,精心施工,保证工程质量。

2、如因自然灾害和地质下沉等原因使房屋变形等质量问题,乙方不承担责任。

3、房屋在一年内出现质量问题,乙方应无条件的免费维修。

八、安全生产:

乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,施工中如发生伤亡事故,其损失由乙方负责。乙方进场后食宿自理。

九、结算方式:

乙方材料进场后甲方付给乙方10%预付款;乙方在完成总工程量的一半后付30%工程进度款,全部完成并经甲方验收合格后,一次性付清工程款。

十、违约责任:

1、乙方承包的工程项目,不得再转包。在施工过程中听从甲方安排,如出现质量问题甲方有权要求乙方返工,因此造成损失的由乙方负责承担。

2、合同签订后,乙方不能擅自更改合同和施工图纸及型号规格。

3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成。

十一、本合同未尽事宜或发生纠纷时,双方协商解决,如解决不了的,由合同履行地的经济合同仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

十二、本合同一式四份,双方各持两份,甲乙双方签字(盖章)生效。

甲方: 乙方:

年 月 日 年 月 日

钢结构厂房建设合同

发包人:

承包人:

依照《这人民共和国合同法》,按照双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就____生产车间钢结构楼层制作安装工程达成以下合同条款:

一、工程概况。

工程名称:____生产车间钢结构楼层制作安装工程。____工程地点:

二、工程承包范围。

承包方按甲方提供的'设施方案完成工程量。

三、质量标准:符合国家建筑工程质量要求。

四、合同价款:

计算方式:发包人以每吨陆仟贰佰元(6200.00元)结算,以过磅重量为准。发包人另计:工人保险费、施工管理费和利润按总价的10%计算给承包人,正负零以下另计造价,双方协商。

五、合同期限。

开工时间:____年____月____日。

竣工时间:____年____月____日。

六、发包人提供现场施工场地和水、电,包括周围的协调工作。

七、付款方式:

承包人主材料进场,发包人付给承包人壹拾万元,待主体梁结构完工,发包人付给承包人壹拾万元,余款待工程全部竣工,验收合格,收方结算,发包人一次性付完全部工程款给承包方,但扣壹万元质保金,三个月后付清。

八、发包人的责任和义务。

监督承包人的质量和安全,按期完成任务。

九、承包人的责任和义务。

保证质量完成上述工程内容,负责施工中的一切安全责任。

十、违约责任:若谁违约,必须履行合同条款,并付对方违约金1万元。

十一、未尽事宜,双方协商解决。本合同签字之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

钢结构厂房合同

甲方:

乙方:

依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,订立本合同。

1、工程名称:

2、工程地点:

乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作安装及屋面、墙面瓦板安装工作。

上述工作范围包括:下料、制作、焊接、运输、油漆(所有钢结构表面,一底漆一面漆)、吊装、安装、配合验收。制作、运输及安装的人工、辅料、机具均由乙方负责。

一、合同价格

1、 钢结构(含钢门架、吊车梁、檩条、系杆、隅撑、支撑、拉杆、

2、 屋面瓦安装: 20元/m2(不含税)

3、 墙面瓦安装: 10元/m2(不含税)

4、 屋面及墙面收边:10元/m(不含税)

二、计量

1、钢结构按实际制作重量计算吨位;

2、屋面瓦、墙瓦按实际安装面积计量;

3、收边按实际安装米数计量;

4、料损按所有钢结构重量的3%计量;

5、边角余料按钢材重量的6%计量,不计费。

三、其他

1、本合同不包括检测费、消防工程费、建设工程管理费及报价清单以外的其它一切附加费,该部分费用由甲方支付。

2、施工图承包范围以外的工程及设计变更增加或减少的工程量和现场签证单,按以下原则和办法计价:

(1)、合同报价单中已有相同单价的,按该单价执行;

(2)、合同报价单中无相同单价的,按甲乙双方共同确认的追加价款执行。

总工期为开工日期为预定截止工期日期 。

1、甲方材料进入乙方制作现场后三日内,甲方支付乙方 元整)。

2、制作完工量达工程制作量总量的50%时,甲方支付乙方制作费元,(大写: 贰拾万元整)。

3、拾万元整)。

4、余款在工程完工后七天内付清。逾期1天按未付款总额的0.5%支付滞纳金。

甲方责任

1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。

2、协调本工程施工过程中与其他方面产生的情况。

3、提供现场临时用水、用电接入点,并免费为乙方提供现场施工所使用的水电。

4、提供符合安全结构要求的图纸。

5、对所提供的材料质量负责,并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告,并承担相应费用,并做好自检工作。

6、因场地、图纸等甲方的原因造成的停工、窝工、增加工作量,

乙方责任

1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的辅助材、制作的结构质量负责,并做好自检工作。

2、必须严格按甲方提供的图纸施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。

3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例等规定,做到安全、文明施工,并对施工的可靠性、安全性负责。

4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。

5、工程竣工验收后,清理现场(包括生产,生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。

6、乙方施工应采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。

7、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。

如因特殊情况需要延期完成工期,须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商,协商不成可向地方法院提起诉讼。

本合同未尽事宜,双方协商并以书面形式签字,作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。

本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

甲方:____公司 乙方:____公司

年 月 日 年 月 日

钢结构厂房建设合同

1. 经甲乙双方协商乙方_____承租甲方_____厂房一处路东厂房一间配房_________间地址 ______________租赁期限为___年;_________年______月___日起至_________年______月___日止租金为_____元/年,押金_____元。乙方搬进之后开始计算房租,押金充抵房租。

2. 经双方协议在_____支付房租,若乙方未在指定日期内付清房租,合同终止。

3. 甲方提供水电,电力负荷应在_________千瓦以上能保证乙方正常运转,乙方在使用期间水电费自付,负责维修保养。

4. 乙方付清租金后,甲方不得干预乙方自主经营,乙方在经营期间,所产生的一切不良后果由乙方承担。

5. 乙方租赁本厂间,不得非法经营,不得出租,转让 ,买卖场内一切设施如改变屋内设施必须经甲方同意,必须经甲方同意方可进行改造。合同期满后乙方须恢复甲方原貌(卫生,房屋,井水电等)一切设施,如有损坏丢失从押金中扣除。

6. 若遇国家或集体征用土地,或遇不可抗拒的自然灾害(洪涝,地震,打架闹事,地震等) 造成乙方不能正常经营,甲方不赔偿乙方任何经济损失,不良后果由乙方承担,本合同终止,甲方按乙方实际租住日结算乙方租赁费。

7. 在租赁期间,乙方不能从事非法有污染的商品生产,如有非法经营,后果自负。

8. 被合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字或按手印生效。

9. 未尽事宜,甲乙双方协商解决。

甲方 ________ 乙方________

联系电话 ________ 联系电话______

_________年______月___日

钢结构厂房建设合同

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

根据《_____》及相关法律规定,甲、乙双方在平等、互利、自愿的基础上,就乙方承包甲方活动板房的搭建,为明确双方的权利和义务,经协商一致订立本合同。

一、工程名称:简易钢结构厂房。

二、甲方负责板房场地平整和进场道路畅通。施工用水、用电甲方负责到施工地点。

三、工程数量:

四、工程规格:

1、具体尺寸和房屋布局以甲方和乙方共同的设计图为准。

2、地基上110钢管立柱,48管龙骨架,c型钢领条网架。屋面彩钢瓦。

五、工程单价:

六、乙方包工包料,包含基础下脚材料,单价为元

七、工期:

从合同之日起,乙方在接到甲方处理完工地基施工场地后/m2个工作日内进场,否则合同失效。完工时间从乙方接到甲方进场起。

八、工程质量:

1、乙方应按照甲方指定的工程样板和图纸及说明要求,精心施工,保证工程质量。

2、如因自然灾害和地质下沉等原因使房屋变形等质量问题,乙方不承担责任。

九、安全生产:

乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,施工中如发生伤亡事故,其损失由乙方负责。乙方进场后食宿自理。

十、结算方式:

乙方材料进场后甲方付给乙方10%预付款;乙方在完成总工程量的一半后付30%工程进度款,全部完成并经甲方验收合格后,一次性付清工程款。

十一、违约责任:

1、乙方承包的工程项目,不得再转包。在施工过程中听从甲方安排,如出现质量问题甲方有权要求乙方返工,因此造成损失的由乙方负责承担。

2、合同签订后,乙方不能擅自更改合同和施工图纸及型号规格。

3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成。

十二、本合同未尽事宜或发生纠纷时,双方协商解决,如解决不了的,由合同履行地的经济合同_____委员会_____或向人民法院提起诉讼。

十三、本合同一式四份,双方各持两份,甲、乙双方签字(盖章)生效。

甲方:

乙方:

_年_月_日

_年_月_日

钢结构厂房建设合同

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲、乙双方在平等、互利、自愿的基础上,就乙方承包甲方活动板房的搭建,为明确双方的权利和义务,经协商一致订立本合同。

一、工程名称:简易钢结构厂房。

二、,甲方负责板房场地平整和进场道路畅通。施工用水、用电甲方负责到施工地点。

三、工程数量:

四、工程规格:

1、具体尺寸和房屋布局以甲方和乙方共同的设计图为准。

2、地基上110钢管立柱,48管龙骨架,c型钢领条网架。屋面彩钢瓦。

五、工程单价:

六、乙方包工包料,包含基础下脚材料,单价为元

六、工期:

七、工程质量:

1、乙方应按照甲方指定的工程样板和图纸及说明要求,精心施工,保证工程质量。

2、如因自然灾害和地质下沉等原因使房屋变形等质量问题,乙方不承担责任。

3、房屋在一年内出现质量问题,乙方应无条件的免费维修。

八、安全生产:

乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,施工中如发生伤亡事故,其损失由乙方负责。乙方进场后食宿自理。

九、结算方式:

乙方材料进场后甲方付给乙方10%预付款;乙方在完成总工程量的一半后付30%工程进度款,全部完成并经甲方验收合格后,一次性付清工程款。

十、违约责任:

1、乙方承包的工程项目,不得再转包。在施工过程中听从甲方安排,如出现质量问题甲方有权要求乙方返工,因此造成损失的由乙方负责承担。

2、合同签订后,乙方不能擅自更改合同和施工图纸及型号规格。

3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成。

十一、本合同未尽事宜或发生纠纷时,双方协商解决,如解决不了的,由合同履行地的经济合同仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

十二、本合同一式四份,双方各持两份,甲乙双方签字(盖章)生效。

甲方:乙方:

_____年______月______日

_____年______月______日

钢结构厂房合同

发包方: (简称甲方) 承包方: (简称乙方)

经甲乙双方自愿协商,甲方同意将工程由乙方承建,以下签定条款。

第一条:工程名称:

第二条:工程地点:

第三条:工程承包范围 ,工程面积约 平方米,具体面积按照实际丈量面积计算。

第四条:工程细项

1、基础:乙方划线、出水平、预埋铁板,甲方挖孔、浇注混凝土,地面建设。

2、地面以上:乙方钢结构厂房制作,此工程厂房不做窗户。甲方建设厂房下脚1.2米围墙。

3、钢梁安装:甲方无偿提供吊车。

4、甲方及时提供材料、水、电、各种耗材、脚手架等,。

5、每个厂房中间隔断工程工资另算。

第五条:工程期限:本工程工期定于材料进入工地之日起 天内完成,雷雨天除外。

第六条:结算方式

1、本工程按每平方米 元计算,丈量面积按屋面实际面积丈量。

2、乙方施工后,甲方按工程进度预付 %进度款于乙方,工程完工按 %结算,剩余 %年底付清。

第七条:安全责任:从开工时起到工程完工,及保修时内乙方所发生的安全事故由甲方负责。

第八条:违约责任

1、工程完工,经甲方验收不合格,乙方负责无偿返工或修改整理。

2、工程完工后,保修至年底,自然灾害、人为损坏,不保修。如乙方不保修,甲方有权安排其他人员保修,维修费从乙方工程款中扣除。

第九条:未尽事宜,由双方另行协商,并成为合同之附件,双方共同遵守。

第十条:纠纷解决方式

如双方就本合同发生争议,经协商不成的,任何一方都可向人民法院提出诉讼。

本合同双方共同遵守,一式贰份,甲乙双方各执一份,本合同自签定之日起生效。

甲方: 乙方:

负责人: 负责人:

单位签章: 单位签章:

电话: 电话:

签约日期: 年 月 日签约日期: 年 月 日

钢结构厂房建设合同

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

甲乙双方依照有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,就建设工程事项协商如下:

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

工程内容:

工程立项批准文号:

二、工程承包范围

承包范围:

三、合同工期

开工日期:

竣工日期:

合同工期总日历天数:

四、工程质量

1、工程质量标准:

2、乙方必须严格按照甲方提供的图纸和说明文件进行施工,并接受甲方派驻工地代表的监督。

3、乙方提供_____工程验收资料。

五、工程进度及工程款的支付结算

1、(水电、消防暂定 元)

2、乙方在合同签定之日向甲方支付伍万元人民币的履约保证金。

3、2#库房基础、圈梁、预埋和钢柱、钢梁应在甲方要求的20_________年的元月二十八日完成,如不能按时完成保证金不予退还乙方。

4、2#库房主体经甲方验收合格后,应向乙方支付工程款 元,并退还履约保证金伍万元。

5、1#库房主体经甲方验收合格后,应向乙方支付工程款 元

6、工程竣工验收后,甲方应向乙方支付总工程款的95%,剩余的5%一年后一次付清。

7、如甲方不能按时支付工程款,导致工期延误,乙方有权停止施工。

六、施工与变更

1、本工程的施工及设计应按照甲方招标提供的图纸及文件要求施工,不得擅自作出修改。

2、工程如需变更,甲方需书面向乙方提出说明。

3、施工中如发现设计有遗漏及不合理的地方,乙方应向甲方提出书面建议,并经甲方同意才能变更。

七、安全施工

1、甲方不得在施工现场堆放设备产品及易燃、易爆、危险品。

2、无关人员不得进入施工区域,不遵守此规定所发生的一切安全事故,乙方概不负责。

3、乙方必须严格按照建筑施工安全规范文明施工。

4、在安装施工中所发生的一切安全事故,均由乙方自行负责并承担一切费用。

八、违约、索赔和争议

1、合同自签订之日起,任何一方中止合同,应向对方支付合同总造价的5%违约金。

2、本合同在履行过程中发生争议,如协调意见不一致的,由当地人民法院进行裁决。

九、其他

双方关于不可抗力的约定:

十、附则

1、本合同一式四份,双方各执二份,由双方法人代表或委托代理人签字加盖双方公章后立即生效。

2、未尽事宜,经双方协商,另行签定补充协议。

甲方:乙方:

签字盖章:签字盖章:

年 月 日 年 月 日

钢结构厂房合同

甲方:

乙方:

依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,订立本合同。

第一条、工程概况。

1、工程名称:2、工程地点:

第二条、分包内容。

乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作安装及屋面、墙面瓦板安装工作。

上述工作范围包括:下料、制作、焊接、运输、油漆(所有钢结构表面,一底漆一面漆)、吊装、安装、配合验收。制作、运输及安装的人工、辅料、机具均由乙方负责。

第三条、合同价款及计量。

一、合同价格。

1、钢结构(含钢门架、吊车梁、檩条、系杆、隅撑、支撑、拉杆、

2、屋面瓦安装:20元/m2(不含税)。

3、墙面瓦安装:10元/m2(不含税)。

4、屋面及墙面收边:10元/m(不含税)。

二、计量。

1、钢结构按实际制作重量计算吨位;。

2、屋面瓦、墙瓦按实际安装面积计量;。

3、收边按实际安装米数计量;。

4、料损按所有钢结构重量的3%计量;。

5、边角余料按钢材重量的6%计量,不计费。

三、其他。

1、本合同不包括检测费、消防工程费、建设工程管理费及报价清单以外的其它一切附加费,该部分费用由甲方支付。

2、施工图承包范围以外的工程及设计变更增加或减少的工程量和现场签证单,按以下原则和办法计价:

(1)、合同报价单中已有相同单价的,按该单价执行;。

(2)、合同报价单中无相同单价的,按甲乙双方共同确认的追加价款执行。

第四条、施工工期。

总工期为开工日期为预定截止工期日期。

第五条、付款方式。

1、甲方材料进入乙方制作现场后三日内,甲方支付乙方元整)。

2、制作完工量达工程制作量总量的50%时,甲方支付乙方制作费元,(大写:贰拾万元整)。

3、拾万元整)。

4、余款在工程完工后七天内付清。逾期1天按未付款总额的0.5%支付滞纳金。

第五条、双方责任。

甲方责任。

1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。

2、协调本工程施工过程中与其他方面产生的情况。

3、提供现场临时用水、用电接入点,并免费为乙方提供现场施工所使用的水电。

4、提供符合安全结构要求的图纸。

5、对所提供的材料质量负责,并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告,并承担相应费用,并做好自检工作。

6、因场地、图纸等甲方的原因造成的停工、窝工、增加工作量,

乙方责任。

1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的辅助材、制作的结构质量负责,并做好自检工作。

2、必须严格按甲方提供的图纸施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。

3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例等规定,做到安全、文明施工,并对施工的可靠性、安全性负责。

4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。

5、工程竣工验收后,清理现场(包括生产,生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。

6、乙方施工应采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。

7、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。

第六条、附则。

如因特殊情况需要延期完成工期,须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商,协商不成可向地方法院提起诉讼。

本合同未尽事宜,双方协商并以书面形式签字,作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。

本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

甲方:xx公司乙方:xx公司。

年月日年月日。

钢结构厂房合同

甲方:

乙方:

依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,订立本合同。

1、工程名称:

2、工程地点:

乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作安装及屋面、墙面瓦板安装工作。

上述工作范围包括:下料、制作、焊接、运输、油漆(所有钢结构表面,一底漆一面漆)、吊装、安装、配合验收。制作、运输及安装的人工、辅料、机具均由乙方负责。

一、合同价格。

1、钢结构(含钢门架、吊车梁、檩条、系杆、隅撑、支撑、拉杆、

2、屋面瓦安装:20元/m2(不含税)。

3、墙面瓦安装:10元/m2(不含税)。

4、屋面及墙面收边:10元/m(不含税)。

二、计量。

1、钢结构按实际制作重量计算吨位;。

2、屋面瓦、墙瓦按实际安装面积计量;。

3、收边按实际安装米数计量;。

4、料损按所有钢结构重量的3%计量;。

5、边角余料按钢材重量的6%计量,不计费。

三、其他。

1、本合同不包括检测费、消防工程费、建设工程管理费及报价清单以外的其它一切附加费,该部分费用由甲方支付。

2、施工图承包范围以外的工程及设计变更增加或减少的工程量和现场签证单,按以下原则和办法计价:

(1)、合同报价单中已有相同单价的,按该单价执行;。

(2)、合同报价单中无相同单价的,按甲乙双方共同确认的追加价款执行。

总工期为开工日期为预定截止工期日期。

1、甲方材料进入乙方制作现场后三日内,甲方支付乙方元整)。

2、制作完工量达工程制作量总量的50%时,甲方支付乙方制作费元,(大写:贰拾万元整)。

3、拾万元整)。

4、余款在工程完工后七天内付清。逾期1天按未付款总额的0.5%支付滞纳金。

甲方责任。

1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。

2、协调本工程施工过程中与其他方面产生的情况。

3、提供现场临时用水、用电接入点,并免费为乙方提供现场施工所使用的水电。

4、提供符合安全结构要求的图纸。

5、对所提供的材料质量负责,并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告,并承担相应费用,并做好自检工作。

6、因场地、图纸等甲方的原因造成的停工、窝工、增加工作量,

乙方责任。

1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的辅助材、制作的结构质量负责,并做好自检工作。

2、必须严格按甲方提供的图纸施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。

3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例等规定,做到安全、文明施工,并对施工的可靠性、安全性负责。

4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。

5、工程竣工验收后,清理现场(包括生产,生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。

6、乙方施工应采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。

7、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。

如因特殊情况需要延期完成工期,须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商,协商不成可向地方法院提起诉讼。

本合同未尽事宜,双方协商并以书面形式签字,作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。

本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

甲方:____公司乙方:____公司。

年月日年月日。

钢结构厂房合同

发包人:

承包人:

依照《这人民共和国合同法》,按照双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就生产车间钢结构楼层制作安装工程达成以下合同条款:

一、工程概况。

工程名称:生产车间钢结构楼层制作安装工程。工程地点:

二、工程承包范围。

承包方按甲方提供的设施方案完成工程量。

三、质量标准:符合国家建筑工程质量要求。

四、合同价款:

计算方式:发包人以每吨陆仟贰佰元(6200.00元)结算,以过磅重量为准。发包人另计:工人保险费、施工管理费和利润按总价的10%计算给承包人,正负零以下另计造价,双方协商。

五、合同期限。

开工时间:年月日。

竣工时间:年月日。

六、发包人提供现场施工场地和水、电,包括周围的协调工作。

七、付款方式:

承包人主材料进场,发包人付给承包人壹拾万元,待主体梁结构完工,发包人付给承包人壹拾万元,余款待工程全部竣工,验收合格,收方结算,发包人一次性付完全部工程款给承包方,但扣壹万元质保金,三个月后付清。

八、发包人的责任和义务。

监督承包人的质量和安全,按期完成任务。

九、承包人的责任和义务。

保证质量完成上述工程内容,负责施工中的一切安全责任。

十、违约责任:若谁违约,必须履行合同条款,并付对方违约金1万元。

十一、未尽事宜,双方协商解决。本合同签字之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份。

钢结构厂房合同

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲、乙双方在平等、互利、自愿的基础上,就乙方承包甲方活动板房的搭建,为明确双方的`权利和义务,经协商一致订立本合同。

二、,甲方负责板房场地平整和进场道路畅通。施工用水、用电甲方负责到施工地点。

三、工程数量:

四、工程规格:

1、具体尺寸和房屋布局以甲方和乙方共同的设计图为准。

2、地基上110钢管立柱,48管龙骨架,c型钢领条网架。屋面彩钢瓦。

五、工程单价:

六、乙方包工包料,包含基础下脚材料,单价为_____元。

六、工期:从合同之日起,乙方在接到甲方处理完工地基施工场地后/m2_____个工作日内进场,否则合同失效。完工时间从乙方接到甲方进场通知书。

七、工程质量:

1、乙方应按照甲方指定的工程样板和图纸及说明要求,精心施工,保证工程质量。

2、如因自然灾害和地质下沉等原因使房屋变形等质量问题,乙方不承担责任。

3、房屋在一年内出现质量问题,乙方应无条件的免费维修。

八、安全生产:

乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,施工中如发生伤亡事故,其损失由乙方负责。乙方进场后食宿自理。

九、结算方式:

乙方材料进场后甲方付给乙方10%预付款;乙方在完成总工程量的一半后付30%工程进度款,全部完成并经甲方验收合格后,一次性付清工程款。

十、违约责任:

1、乙方承包的工程项目,不得再转包。在施工过程中听从甲方安排,如出现质量问题甲方有权要求乙方返工,因此造成损失的由乙方负责承担。

2、合同签订后,乙方不能擅自更改合同和施工图纸及型号规格。

3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成。

十一、本合同未尽事宜或发生纠纷时,双方协商解决,如解决不了的,由合同履行地的经济合同仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

十二、本合同一式四份,双方各持两份,甲乙双方签字(盖章)生效。

甲方:______乙方:______。

代理人签字:______代理人签字:______。

钢结构厂房合同

甲方:

乙方:

甲、乙双方本着自愿合作、平等友好、共同投资、共同受益、风险共担、利益共享的原则,经甲、乙双方协商同意,在乙方(厂房用地的所有权归乙方所有)所在地笔架山乡上新桥村一字墙小组宅基地南边竹村建造编织袋加工厂。为明确双方的责任和义务,共同制定如下协议,以便双方共同遵守执行。

第一条:本协议的履行地点是笔架山乡上新桥村。双方出资总额为人民币叁拾肆万元整。双方协商的出资情况如下:

1、a.甲乙双方共同立据向张正红(身份证号码:)借款人民币贰拾万元整,按肆年分期还清全部借款,即每年底还借款人民币伍万元整。另甲乙双方各出资现金人民币柒万元整。

2、乙方负责提供厂房用地,配套设施的完善,以及周边关系的处理,厂房建设及以后所产生的费用由双方共同平均承担。

3、乙方负责提供工厂用电源生活用水、协商协调当地社会关系,保证工厂能够正常生产经营,不受外界非法干扰。该项所需费用由甲乙双方共同承担。

双方一致同意,甲方本条1a项中的义务于年月月毕。

双方一致同意:各方投入的资产为甲乙双方各50%,各方投入的物权无论协议期间或协议期满,仍然由双方所有,但物权的行使需不违反本协议的约定。

第二条:利益分配及风险承担。

甲乙双方按其出资额占出资总额的比例分享共同投资经营的利润,分担共同投资经营的亏损,投资人的出资形成的权益及其附加值为投资的共同财产,由共同投资人按其出资比例共有。在本编织袋厂偿还完建厂初期所借得的周转资金,预备好所需的生产资金(金额数量甲乙双方另行决定)后,剩余利润一季度分配一次,当产生利润较大时,一月分配一次。

第三条:事务执行。

1、委托乙方执行日常事务,即工厂员工管理、生产、质一检查、收货、发货,乙方负责每日员工生产数量定额的记载,做到帐目清楚明细。

2、委托甲方负责工厂所需生产的定单、资金的管理。所有资金的进项存入编织袋厂专用帐户,支出需甲乙双方共同签字,资金往来在完全透明的操作下运作。

第四条:投资人向投资人以外的人转让其在投资中的全部或部分出资额时,须经另一投资人同意。

第五条:本厂成立后,任一投资人不得擅自抽回出资额,本厂不能成立时,对设立行为所产生的债务和费用按各投资人的出资比例分担。

第六条:如遇国家政策调整或重林建设需征用所建厂房用地,土地补偿金归乙方所有,厂房补偿金按投资人出资比例分配。

第七条:违约责任,如任何一方不履行本协议,违约一方应当向对方支付出资总额百分之百的惩罚性违约金,并赔偿对方出资比例的百分之百经济损失。

第八条:双方协商同意,双方的合作期限为壹拾伍年,合作期内如遇国家政策调整,不能实现合同目的,双方协商解决,合作期满,双方根据实际情况另行协商。

第九条:其它,本协议未尽事宜,另行签订补充协议,本协议经投资人签字盖章后生效,本协议一式两份,投资人各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

钢结构厂房合同

______身份证号码:______。

承包人:______身份证号码:_________。

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。

现甲方预算钢结构厂房约m2承包给乙方,包工包料,按竣工后厂房内实际面积每平方米人民币叁佰捌拾元承包给乙方。大体结构材料标准要求如下:

1、h型钢立柱:251mm,厚度5mm。

2、大梁:251mm,厚度5mm。

3、檩子:c型钢镀锌140mm,厚度1.8mm。

4、屋面钢瓦:产地宝钢,厚度0.429mm。

5、墙瓦:产地宝钢,厚度0.2mm。

以上准以实际尺寸、隔热层、风轮、铝合金窗标准承包单价以内。

1、经双方协商确定,工程期为30天,暂订于自年开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用电、用水、场地。

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监度检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工后安全稳定。

2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除安全隐患,凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。

工程竣工验收以双方约定的材料标准,做工精致,如验收不合格依照《质量验收标准》为依据,乙方应负责无偿返工。

本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字后生效。

甲方:______。

乙方:______。

______年______月______日。

有fm保险要求钢结构厂房项目设计方法。

钢结构厂房合同

发包方:(简称甲方)承包方:(简称乙方)。

经甲乙双方自愿协商,甲方同意将工程由乙方承建,以下签定条款。

第一条:工程名称:

第二条:工程地点:

第三条:工程承包范围,工程面积约平方米,具体面积按照实际丈量面积计算。

第四条:工程细项。

1、基础:乙方划线、出水平、预埋铁板,甲方挖孔、浇注混凝土,地面建设。

2、地面以上:乙方钢结构厂房制作,此工程厂房不做窗户。甲方建设厂房下脚1.2米围墙。

3、钢梁安装:甲方无偿提供吊车。

4、甲方及时提供材料、水、电、各种耗材、脚手架等,。

5、每个厂房中间隔断工程工资另算。

第五条:工程期限:本工程工期定于材料进入工地之日起天内完成,雷雨天除外。

第六条:结算方式。

1、本工程按每平方米元计算,丈量面积按屋面实际面积丈量。

2、乙方施工后,甲方按工程进度预付%进度款于乙方,工程完工按%结算,剩余%年底付清。

第七条:安全责任:从开工时起到工程完工,及保修时内乙方所发生的安全事故由甲方负责。

第八条:违约责任。

1、工程完工,经甲方验收不合格,乙方负责无偿返工或修改整理。

2、工程完工后,保修至年底,自然灾害、人为损坏,不保修。如乙方不保修,甲方有权安排其他人员保修,维修费从乙方工程款中扣除。

第九条:未尽事宜,由双方另行协商,并成为合同之附件,双方共同遵守。

第十条:纠纷解决方式。

如双方就本合同发生争议,经协商不成的,任何一方都可向人民法院提出诉讼。

本合同双方共同遵守,一式贰份,甲乙双方各执一份,本合同自签定之日起生效。

甲方:乙方:

负责人:负责人:

单位签章:单位签章:

电话:电话:

签约日期:年月日签约日期:年月日

相关内容

热门阅读
随机推荐