在现代市场经济中,购销是企业获取利润和市场份额的关键手段。以下是一些购销成功的关键因素和策略的总结,希望对大家的购销工作有所启示。
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲、乙双方经过平等友好协商,现就乙方向甲方购买水泥用于 金寨流波新村建设 工程施工有关事宜,达成如下一致条款,以资双方共同遵照执行:际供货数量结算。
注:若需要根据市场行情调整价款,可以约定为:按照施工期间合肥市供货当月发布的建设工程信息价据实结算。
第二条 产品质量标准:
第三条 交货方式:
1、交货地点:甲方需将水泥运输至 金寨流波新村工地 。
2、乙方对每批次货物书面签收后,即视为该批次货物已办理交付手续,该批次货物毁损灭失的风险自交付之日起由乙方承担。
3、供货时间:乙方指定人员(姓名: 徐建 身份证号码: 电话:电子邮箱: )应至少提前一天将所需供应的水泥规格及数量以电话或电子邮件方式告知甲方指定人员(姓名: xx 电话: 身份证号码:电子邮箱:)。甲方在收到乙方通知后24小时内必须将乙方指定的货物送至合同约定的交货地点。
第四条 产品验收方法:
1、数量验收:甲方交付水泥时,水泥数量以甲方指定人员、乙方指定人员和乙方项目经理三方同时签字认可的数量为准。
质量及数量均符合本合同所要求之标准。
本条约定并不免除甲方所供应水泥在该工程质量保修期内应承担的质量责任和法律责任。
第五条 货款结算及付款方式:
1、结算方式:每月5号前,由甲、乙双方对甲方上月供应货物的数量和金额进行对账及结算,结算单经乙方项目经理签字并加盖乙方项目部章后生效,生效结算单作为结算及付款依据。
2、付款方式:双方办理对账结算手续后3个工作日内,由乙方按照甲方上月供货金额的70%向甲方支付货款,其余货款待该工程全部完工且经乙方、监理单位和业主验收合格后1个月内付清。
3、甲方每次收款前需向乙方开具正规税务发票,否则乙方有权拒绝付款。
第六条 违约责任:
1、若甲方所提供之水泥质量未达到国家标准规范和合同所要求的质量标准,乙方有权拒付水泥货款,且甲方应赔偿因此给乙方所造成的全部经济损失。
2、若甲方未按乙方要求的时间及时供货(含供货产品质量不合格),则每延误一天,乙方有权对甲方处以20xx元的违约金。
第七条 争议解决办法:
若双方在履行本合同过程中发生争议,经协商调解不成,同意提交武汉仲裁委员会仲裁解决。
第八条 其它:
1、本合同未尽事宜,由双方另行协商解决并签订补充协议。
2、本合同自双方盖章之日起生效。
3、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签订日期:年 月 日
1、甲方:
乙方:
2、质量要求:乙方的生产加工必须符合国家的'法律和法规,并提供相应的合法生产或销售文件。
3、验收方式:应严格按甲方提供的水泥型号,经甲方验收合格方可。
4、交货日期:________年______月_______日。
5、运输方式及费用:乙方负责将水泥运到甲方指定地点,运输费用由乙方承担。
6、付款方式:因甲方资金紧张,双方协商在________年付款。甲方承担乙方自购货之日起至支付水泥款期间所欠货款总价款1%利息。
7、发票形式:开具17%增值税发票。
8、解决合同纠纷方式:执行本合同发生争议,由双方友好协商解决,协商不成,可向原告方所在地人民法院起诉。
9、协议一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字盖章后生效,传真件有效。
甲方:
日期:
乙方:
日期:
甲方:
乙方:
甲、乙双方在平等、自愿的基础,双方本着互惠、互利、长期共存的宗旨,根据《中华人民共和国合同法》签订如下合同:
一、产品名称、规格:水泥包装袋50×72。
二、产品质量及损耗计算方法:产品质量必须做足甲方需要,并符合国家现行标准:破包率允许3‰,超过部分由供方按照实际数量免费提供,破袋由供方收回。
三、供货数量:乙方按甲方所需数量长期供应,甲方必须提前5天通知乙方所需用量,由于乙方供货不及时给甲方造成的损失由乙方负责承担。
四、产品单价:到厂价每条价值出售0、75元(不含卸车费),市场价格波动较大,甲乙双方通过协商书面确定单价,以双方签订的调价函结账;如协商不成,双方友好终止合同。
五、结账方式:每月25日结账,开具全额17%增值税专用发票,当月货款于次月15日前办完结算手续至25日前付清款项。
六、合同附件:甲乙双方合同签订后,若有未尽事宜,经双方协商后了签订补充协议,补充协议及双方签订调价函是合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力。
七、合同有效期壹年,自20xx年10月25日至20xx年10月24日止。
八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
卖方(甲方):
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就以下产品购销事宜达成协议如下:
第一条所购产品基本情况:
第二条质量标准:甲方所售产品须符合国家相关标准,甲方须提供所售产品质量检测报告单。
第三条定金:
乙方在签订合同之日向甲方交付定金万元,定金不得冲抵前期货款,合同履行完成后,定金抵作货款。
第四条交货方式:
交货方式为货,交货时间:年月日至年月日;交货地点:。
第五条上述产品价格含装车费,不含运费及税金。
第六条乙方不得随意减少所订购产品数量,如确需减少,数量比例不得超过总数量的30%,如超过30%,甲方有权上调产品价格。
第七条付款方式:
第八条因不可抗力原因导致甲方本合同不能按期履行时本合同履行期限顺延;。
第九条本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。第十条本合同一式两份,甲乙双方各一份,双方签字后生效。
甲方:(章)代表人:乙方:(章)。
身份证复印件法人或委托人:
乙方联系电话:甲方联系电话:
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲乙双方在平等互利的基础上协商一致,为明确双方的权利和义务,就合同中有关问题达成如下协议,以资共同遵守。
一、供货名称:
由甲方代理销售华润水泥(福建)股分有限公司生产的旋窑普通硅酸盐水泥(pc32.5r、po42.5、po42.5r)。
二、产品价格:
袋装水泥:pc32.5r345元/吨,总合同共3363吨水泥,金额壹佰壹拾陆万元整。以上单价均含税和运费。价格随市场价格而变动,按实际结算,变动时应及时通知乙方。
三、产品质量:
甲方应提供国家规定的合格产品。
四、项目名称:乙方指定工地。
五、验收标准、方法及提出异议的期限:
1、甲方向乙方提供批的水泥每个编号,必须提供产品质量检验合格证。
2、水泥验收以甲方工厂同编号出厂水泥的检验报告为依据,乙方与甲方共同取样,双方签封封存三个月,在三个月内,如乙方对水泥质量有异议时,则甲乙双方将乙方和甲方签封的试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验;水泥出厂后90天内,如乙方水泥质量提出疑问或施工过程中出现与水泥质量有关的问题需要由水泥质量监督检验机构仲裁时,用甲方水泥厂同一编号水泥的封存存样进行。若用户对水泥安定性、初凝时间有疑问要求现场取样仲裁时,甲方在接到乙方要求后7天内会同乙方共同取样,送水泥质量监督检验机构检验。甲方在规定时间内不去现场,乙方可单独取样送检,结果同等有效。如检验不合格,甲方将赔偿乙方损失及检验费用并向乙方的主管部门、业主等方面书面说明原因。如检验合格,检验费等费用由乙方承担。
3、乙方对水泥质量引起的损失进行索赔时,必须凭上述质量监督检验机构出具的水泥质量化验报告,并于检验结果出来后十日之内提出。
六、甲方应保证乙方的水泥用量:如无法满足时甲方应采取另购其它有相应质量的厂家水泥供应,差价部分由甲方负责。
七、付款方式;
一次性付清所有货款,款汇入公司账户银行。
八、其他规定:
1、由于厂家设备检修或发生故障等情况不能及时供货时,应及时通知乙方,双方另行商定供货数量及时间。如果甲方供别厂家的水泥产品时需由甲方提供有资质的检测单位出具的水泥砼、砂浆的配合比报告单和水泥物检报告单且应与原甲方供应厂相应质量的厂家并提前通知乙方,如有差价由甲方自负,还应征得乙方相关部门的允许后实行,否则乙方所有损失由甲方赔偿。
2、双方有关收发货的提供通知单、出厂单及其他单据,合同执行过程中双方往来、信件等书面资料为本合同的一部分,与合同具有同等效力,由乙方指定人员验收水泥。
3、由于不可抗力原因如台风、暴雨等自然灾害造成甲方无法及时供货或乙方利益损失的,甲方不承担违约责任。
九、争议解决:
因本合同执行过程中发生的问题引起争议的,双方应友好协商解决,协商解决不了的,由法院仲裁解决。
十、安全责任:甲方负责送到工地及包括装卸到使用均地,在生产、运输、装、卸过程中如出现安全事故概由甲方自负,乙方不负责任何责任和费用。
十一、其他未尽事宜,双方协商解决。
十二、本协议壹式贰份,双方各执壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
供方:______________(以下简称甲方)
需方:______________(以下简称乙方)
供需双方本着互惠互利,友好合作的原则,达成如下协议,以资共同遵守:
一、产品名称、规格、数量、单价、金额
二、质量要求:甲方必须保证所提供材料质量必须符合国家标准。
三、交货地点及交货时间:交货地点为______内,交货时间根据乙方要求。
四、运输方式和费用负担:由甲方负责送货到乙方指定位置,费用由甲方负责。水泥购销合同五、验收标准、方法及提出异议期限:乙方收到货物后应先进行检测,合格后方可使用,如有质量问题应在收到货物之日起_____日内书面通知甲方,并提出相关的检测报告,否则甲方为乙方提供的材料视为完全合格。经双方确认材料质量确实不合格后,甲方应将质量不合格的材料运回,并承担运回所发生的运费,但甲方不承担其它责任,同时甲方在_____日内换送合格材料。
六、结算方式及期限:合同签订后_____天内乙方预付甲方货款_____元整,每批货按实际送货量付款给甲方,直到供货完毕。
七、解决合同纠纷的方式:双方应严格遵守本合同,如果双方有争议应先协商解决,协商不成的,提放所在地人民法院裁决。
八、本合同双方签字盖章后生效。本合同一式_____份。甲乙双方合执_____份。
甲方:_______________ 乙方:________________
________年____月____日 ________年____月____日
甲方:_____________________(以下简称甲方)。
乙方:_____________________(以下简称乙方)。
甲乙双方在平等互利的基础上协商一致,为明确双方的权利和义务,就合同中有关问题达成如下协议,以资共同遵守。
一、供货名称:
由甲方代理销售______________水泥(福建)股分有限公司生产的_____________________水泥(pc32.5r、po42.5、po42.5r)。
二、产品价格:
袋装水泥:pc32.5r______________元/吨,总合同共______________吨水泥,金额壹佰壹拾陆万元整。以上单价均含税和运费。价格随市场价格而变动,按实际结算,变动时应及时通知乙方。
三、产品质量:
甲方应提供国家规定的合格产品。
四、项目名称:乙方指定工地。
五、验收标准、方法及提出异议的期限:
1、甲方向乙方提供批的水泥每个编号,必须提供产品质量检验合格证。
2、水泥验收以甲方工厂同编号出厂水泥的检验报告为依据,乙方与甲方共同取样,双方签封封存三个月,在三个月内,如乙方对水泥质量有异议时,则甲乙双方将乙方和甲方签封的'试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验;水泥出厂后90天内,如乙方水泥质量提出疑问或施工过程中出现与水泥质量有关的问题需要由水泥质量监督检验机构仲裁时,用甲方水泥厂同一编号水泥的封存存样进行。若用户对水泥安定性、初凝时间有疑问要求现场取样仲裁时,甲方在接到乙方要求后7天内会同乙方共同取样,送水泥质量监督检验机构检验。甲方在规定时间内不去现场,乙方可单独取样送检,结果同等有效。如检验不合格,甲方将赔偿乙方损失及检验费用并向乙方的主管部门、业主等方面书面说明原因。如检验合格,检验费等费用由乙方承担。
3、乙方对水泥质量引起的损失进行索赔时,必须凭上述质量监督检验机构出具的水泥质量化验报告,并于检验结果出来后十日之内提出。
六、甲方应保证乙方的水泥用量:如无法满足时甲方应采取另购其它有相应质量的厂家水泥供应,差价部分由甲方负责。
七、付款方式;
一次性付清所有货款,款汇入公司账户银行。
八、其他规定:
1、由于厂家设备检修或发生故障等情况不能及时供货时,应及时通知乙方,双方另行商定供货数量及时间。如果甲方供别厂家的水泥产品时需由甲方提供有资质的检测单位出具的水泥砼、砂浆的配合比报告单和水泥物检报告单且应与原甲方供应厂相应质量的厂家并提前通知乙方,如有差价由甲方自负,还应征得乙方相关部门的允许后实行,否则乙方所有损失由甲方赔偿。
2、双方有关收发货的提供通知单、出厂单及其他单据,合同执行过程中双方往来、信件等书面资料为本合同的一部分,与合同具有同等效力,由乙方指定人员验收水泥。
3、由于不可抗力原因如台风、暴雨等自然灾害造成甲方无法及时供货或乙方利益损失的,甲方不承担违约责任。
九、争议解决:
因本合同执行过程中发生的问题引起争议的,双方应友好协商解决,协商解决不了的,由法院仲裁解决。
十、安全责任:甲方负责送到工地及包括装卸到使用均地,在生产、运输、装、卸过程中如出现安全事故概由甲方自负,乙方不负责任何责任和费用。
十一、其他未尽事宜,双方协商解决。
十二、本协议_______式_______份,双方各执_______份。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
1、甲方:乙方:
2、质量要求:乙方的'生产加工必须符合国家的法律和法规,并提供相应的合法生产或销售文件。
3、验收方式:应严格按甲方提供的水泥型号,经甲方验收合格方可。
4、交货日期:20xx年4月7日。
5、运输方式及费用:乙方负责将水泥运到甲方指定地点,运输费用由乙方承担。
6、付款方式:,因甲方资金紧张,双方协商在20xx年付款。
甲方承担乙方自购货之日起至支付水泥款期间所欠货款总价款1%利息。
7、发票形式:开具17℅增值税发票。
8、解决合同纠纷方式:执行本合同发生争议,由双方友好协商解决,协商不成,可向原告方所在地人民法院起诉。
9、协议一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字盖章后生效,传真件有效。
甲方:乙方:
甲方(购方):
法定代表人:
地址:电话:
乙方(销方):
地址:电话:
法定代表人:
一、数量、计量单位、单价、金额。
品名:水泥。
数量(吨):340。
单价(元):400。
合计金额(元):136000。
合计金额(大写):壹拾叁万陆仟元整。
二、质量标准:水泥标号执行国家规定标准。
三、袋重合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担:乙方负责组织运输到甲方仓库,运费、上、下车费等均由乙方承担,乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。
五、乙方必须按如下期限供货:
20xx年6月30日前将所需水泥340吨提供给甲方。
六、付款办法和期限:
2、甲方在20xx年月日前将水泥款全额付清;
七、违约责任:
甲方责任:
1、中途退货或违约拒收的,偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。
2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额5%的违约金。
乙方责任:
1、不能交货的,偿付不能交货部分货款总值5%的违约金;逾期交货的,按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付5%的违约金。
2、所交水泥质量、规格不符合同规定,除自费负责处理外,还要赔偿实际经济损失。
八、本合同一式2份,一份两页,甲乙双方各执一份。经法定代表人签字后生效。有效期自20xx年月日起至20xx年月日止。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
__年__月__日__年__月__日。
甲方(卖方):
乙方(买方):
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上甲方因工程需要,向乙方购买建筑材料,双方经友好协商,约定如下:
第一条。
建材材料名称:1、规格型号:2、数量:3、单价:如遇原材料涨价,水泥砖随着原材料价格变动,双方协商达不成价格一致的,甲方有权终止合同。
第二条。
质量标准:符合国家相关标准的要求。乙方保证所提供的材料货真价实,来源合法,无任何法律纠纷和质量问题,如果乙方所提供材料与第三方出现了纠纷,由此引起的一切法律后果均由乙方承担。
第三条。
验收甲方负责运输幷提供材料合格证明资料,按批次进行送检,数量按实际点数为准。
第四条。
供货期限:按照乙方施工进度,乙方提前一天通知甲方进场时间及数量,
至合同数量结束。
第五条。
付款方式及时间:
第六条。
违约责任:(一)甲方违约责任:水泥砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的,甲方应无条件换、退货,并赔偿乙方由此受到的损失。
甲方按照乙方按实按量交货。
的滞纳金。
第七条。
争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向人民法院提起诉讼、仲裁。
第八条其他事项:
1、本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。
2、本合同及其附件具同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民国和国有关法律、法规和政策执行。
第九条。
补充条款:
第十条。
本合同经甲、乙双方签字之日起生效。
第十一条。
此合同壹式贰份,双方各执壹份,均具有同等法律效力。
甲方(章)乙方(章):
联系电话联系电话:
代表签字:
甲方:
乙方:
甲方承建的水岸雅居工程已进入主体砌筑阶段,甲、乙双方经协商达成一致。乙方负责向甲方供应水泥轻质空心砖。为保证工程能顺利完工,甲乙双方本着平等互利的原则,签订如下购销合同。
注:最终按实际发生购销总量进行结算。
空心砖的强度为。
1.当空心砖总量供应到50%,双方协商进行部分结款。其余材料款待到________年底支付完毕。
2.损耗率;货到现场落地码放完成、按实际损坏量计量。
3.付款方式:支票、银行转账或银行承兑汇票进行结算。
乙方必须无条件提供相应的质量合格证或检测报告。
空心砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的乙方应无条件换、退货,并赔偿甲方由此而造成的损失。乙方因延误供货造成甲方窝工所形成的损失由乙方承担。
以上合同从双方签字之日起生效,未尽事宜,双方协商解决。解决不成的,应向合同签署地的人民法院提起诉讼。
甲方:委托代理人:联系电话:签署日期:
乙方;委托代理人:联系电话:签署日期:
甲方(购方):
乙方(销方):
经双方协定一致,签订水泥合同条款如下:
一、产品数量、单价:
甲方采购乙方水泥约吨,价格以送货同时期市场价为准,(每批次水泥由甲方在送货单上确定价格及金额),且不得高于____市造价办发布的施工周期的价格。
二、质量标准:
水泥标号执行国家规定标准,由乙方按每编组向甲方交送水泥出厂质量合格报告。甲方凭单验质,并按规定复检,复检不合格所造成的损失概由乙方负责。
三、袋重误差必须达到国家规范,超过误差标准按实际结算数量。
四、交货方式、地点和运杂费负担:
乙方必须按甲方要求将水泥送到甲方各施工单位工地的指定地点,乙方凭甲方签发单及施工单位出具的收货证明(入库单)作为与甲方结算的依据。运费,上、下车费均由乙方负责。
五、乙方供应要求:
乙方必须按甲方的文字通知要求及时将水泥运到工地(甲方提前15天下达材料需用计划),如乙方不能按期限供货导致甲方不能正常施工的,甲方有权解除合同并追究乙方给甲方造成的停工损失。
六、付款方式和期限:
乙方先期垫付吨水泥给付甲方使用,其款项在全部主体工程封顶后7天内付清。吨以后乙方向甲方提供的水泥每吨凭甲方的收货单结算一次,结算时乙方要提供厂方发票。如甲方未能按时给付货款,逾期货款按月息利息计息。计息超过两个月后如仍未能付清货款也可用房屋作抵押。
七、其它:
1、乙方不能交货或逾期交货的,按逾期交货货款总值计算,每天偿付的违约金。
2、乙方所交水泥质量、规格不符合合同规定,除自行负责处理外,还要陪偿甲方的实际损失。
八、本合同一式肆份,签字后生效。双方各执贰份。
甲方:乙方:
单位名称(章):单位名称(章):
________年____月____日________年____月____日。
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲、乙双方经过平等友好协商,现就乙方向甲方购买水泥用于 金寨流波新村建设 工程施工有关事宜,达成如下一致条款,以资双方共同遵照执行:际供货数量结算。
注:若需要根据市场行情调整价款,可以约定为:按照施工期间合肥市供货当月发布的建设工程信息价据实结算。
第二条 产品质量标准:
第三条 交货方式:
1、交货地点:甲方需将水泥运输至 金寨流波新村工地 。
2、乙方对每批次货物书面签收后,即视为该批次货物已办理交付手续,该批次货物毁损灭失的风险自交付之日起由乙方承担。
3、供货时间:乙方指定人员(姓名: 徐建 身份证号码: 电话:电子邮箱: )应至少提前一天将所需供应的水泥规格及数量以电话或电子邮件方式告知甲方指定人员(姓名: xx 电话: 身份证号码:电子邮箱:)。甲方在收到乙方通知后24小时内必须将乙方指定的货物送至合同约定的交货地点。
第四条 产品验收方法:
1、数量验收:甲方交付水泥时,水泥数量以甲方指定人员、乙方指定人员和乙方项目经理三方同时签字认可的数量为准。
质量及数量均符合本合同所要求之标准。
本条约定并不免除甲方所供应水泥在该工程质量保修期内应承担的质量责任和法律责任。
第五条 货款结算及付款方式:
1、结算方式:每月5号前,由甲、乙双方对甲方上月供应货物的`数量和金额进行对账及结算,结算单经乙方项目经理签字并加盖乙方项目部章后生效,生效结算单作为结算及付款依据。
2、付款方式:双方办理对账结算手续后3个工作日内,由乙方按照甲方上月供货金额的70%向甲方支付货款,其余货款待该工程全部完工且经乙方、监理单位和业主验收合格后1个月内付清。
3、甲方每次收款前需向乙方开具正规税务发票,否则乙方有权拒绝付款。
第六条 违约责任:
1、若甲方所提供之水泥质量未达到国家标准规范和合同所要求的质量标准,乙方有权拒付水泥货款,且甲方应赔偿因此给乙方所造成的全部经济损失。
2、若甲方未按乙方要求的时间及时供货(含供货产品质量不合格),则每延误一天,乙方有权对甲方处以20xx元的违约金。
第七条 争议解决办法:
若双方在履行本合同过程中发生争议,经协商调解不成,同意提交武汉仲裁委员会仲裁解决。
第八条 其它:
1、本合同未尽事宜,由双方另行协商解决并签订补充协议。
2、本合同自双方盖章之日起生效。
3、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签订日期:年 月 日
甲方(购方):
乙方(销方):
经双方协定一致,签订水泥合同条款如下:
一、产品数量、单价:
甲方采购乙方水泥约吨,价格以送货同时期市场价为准,(每批次水泥由甲方在送货单上确定价格及金额),且不得高于____市造价办发布的施工周期的价格。
二、质量标准:
水泥标号执行国家规定标准,由乙方按每编组向甲方交送水泥出厂质量合格报告。甲方凭单验质,并按规定复检,复检不合格所造成的损失概由乙方负责。
三、袋重误差必须达到国家规范,超过误差标准按实际结算数量。
四、交货方式、地点和运杂费负担:
乙方必须按甲方要求将水泥送到甲方各施工单位工地的指定地点,乙方凭甲方签发单及施工单位出具的收货证明(入库单)作为与甲方结算的依据。运费,上、下车费均由乙方负责。
五、乙方供应要求:
乙方必须按甲方的文字通知要求及时将水泥运到工地(甲方提前15天下达材料需用计划),如乙方不能按期限供货导致甲方不能正常施工的,甲方有权解除合同并追究乙方给甲方造成的停工损失。
六、付款方式和期限:
乙方先期垫付吨水泥给付甲方使用,其款项在全部主体工程封顶后7天内付清。吨以后乙方向甲方提供的水泥每吨凭甲方的收货单结算一次,结算时乙方要提供厂方发票。如甲方未能按时给付货款,逾期货款按月息利息计息。计息超过两个月后如仍未能付清货款也可用房屋作抵押。
七、其它:
1、乙方不能交货或逾期交货的,按逾期交货货款总值计算,每天偿付的违约金。
2、乙方所交水泥质量、规格不符合合同规定,除自行负责处理外,还要陪偿甲方的实际损失。
八、本合同一式肆份,签字后生效。双方各执贰份。
甲方:乙方:
单位名称(章):单位名称(章):
________年____月____日________年____月____日。
甲方:_________________(以下简称甲方)。
乙方:_________________(以下简称乙方)。
一、甲方向乙方采购彩板,金额为人民币。甲方与乙方按实际采购苗木数量,按实结算。
二、交货地点及方式:_________________乙方负责将彩板保质保量准时送达甲方装车地点并送装上车。
三、付款方式:_________________甲方需先付50万元到乙方指定账后发车。
四、彩板质量:_________________乙方保证所供彩板达到甲方的质量要求,不符合要求的彩板,甲方可立即退货并不予支付任何款项。
五、违约责任:_________________。
1、乙方若所供彩板未达到甲方的质量要求,乙方将无条件退货。
2、甲方若未按时支付彩板款,每日需付金额的万分之一支付违约金。
六、争议解决方式。
合作过程中若发生争议,双方应友好协商解决,协商不成,可向本合同签订地人民法院起诉讼解决。
七、有效期。
本合同经甲、乙双方签字盖章后有效,有效期从________年____月____日至________年____月____日。
八、本合同壹式贰份,双方各执壹份具有同等法律效力,未尽事宜另行签订合同或补充合同。
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.miekuo.com/fanwendaquan/hetongfanben/503058.html