防火门购货合同（实用17篇）

一个清晰明确的合同协议能够解决合作伙伴之间的歧义和纠纷。阅读合同协议范文可以帮助大家了解合同的结构和常见条款，为编写自己的合同提供参考。

防火门供货合同

在建筑工程和各种工业建设中,防火门的被用在安全疏散通道、防火区和重要设备房间的防火分隔,那么对于防火门供货合同你了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的防火门供货合同范文，感谢您的阅读。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就防火门供货的有关事宜达成如下协议。

一、货物名称、数量、规格、价格见附件。附件为本合同的组成部分。

二、质量标准：符合国家相应的标准。

三、履行期限：为20xx年5月16日至20xx年6月5日。四、施工及交货地点：梅河口市友谊医院。

五、结算方式：在合同签订日起，甲方应支付乙方货款的80%的定金，乙方均可安排生产;乙方在货物全部安装到位后，甲方须付货物20%的货款。

六、违约责任。

1.一方迟延交货或迟延支付货款的，应每日按照迟延部分货款的标准向对方支付违约金。迟延超过10日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。

2.因乙方未提供必要的交货验收条件致使甲方无法按时交货的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

3.乙方交付的货物不符合质量要求的，甲方有权拒收，并及时通知乙方;质量问题严重的，甲方有权解除合同。因不符合要求质量给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

4.一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的，应赔偿由此给对方造成的损失。

八、争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，依法向供货方人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

九、本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

甲方(需方)：

乙方(供方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，甲方因鑫诚古城嘉苑工程需要，向乙方购买一批木质防火门，经双方充分协议，以资共同信守。

一、产品数量、规格型号、单价、金额及内容。

二、承包内容。

甲、乙级木质防火门的制作、运输、安装，包括锁，闭门器等全部五金配件。

三、产品质量要求和计量及结算方式。

1.防火门耐火等级按国家标准生产，安装质量按施工规范，质量等级为合格，并符合当地消防部门验收。

2.按照施工图设计尺寸计算;具体安装樘数以实际为准。

四、交货时间、运输方式及费用。

1.按土建的施工进度配合安装，门框门扇进场时间待甲方通知。

2.运费费用由供方负责。

五、付款方式及期限。

1.签订合同后甲方预付10%定金。

2.防火门门框进场安装完毕经检验合格后支付合同款的30%。

3.防火门门扇进场安装完毕经检验合格后支付总货款的50%。

4.防火门消防验收合格支付总货款的8%。。2%作保俢金。待保修期满一个月内付清。

5.防火门的消防验收由乙方负责。

六、违约责任及其他约定事项。

1.因质量不合格引起的经济损失全部由乙方负责。

2.乙方施工安装用电及材料升降机由甲方跟总包协调。

七、安全责任与要求：

1、乙方人员进入现场必须遵守施工现场一切安全生产、文明施工。

规章制度。

服从甲方管理保证工程的顺利进行。

2、对乙方不服从管理或有盗窃行为的人员，甲方有权利要求乙方辞退;情节严重的，甲方有权移交司法机关处理。

4、在施工过程中，如出现安全事故，由乙方负责处理，一切费用由乙方承担。

八、解决纠纷方式。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

发包方：(以下简称甲方)。

承包方：(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，达成如下协议，双方遵照执行。

一、工程名称及内容：小区住宅楼防火门制作、安装。

二、工程地点：

注：1、本单价包括材料费、加工制作费、运输费、维修费、安装调试费、技术服务等相关费用。

2、完工后，按实际数量据实结算。

3、本工程所产生的税费由乙方全额承担。

四、产品、质量标准：

1、进户门颜色花型以样品为准，门扇钢板厚度mm，门框钢板厚度mm，四个铰链。

2、楼宇门开启方向全部右开，带对讲系统，质量要求符合国家质量标准。

3、门扇表面要光滑、无刻痕、坑点，开关灵活，与门框闭合严密。

4、锁具要求完全对应配件以及门的开孔，门锁开关要灵活。

五、工期要求：自合同签订之日起20天内，所订产品必须进入甲方工地，30日内安装完工，或依据土建工程进度甲乙双方商定。

六、付款方式：

1、产品进入施工现场并安装完后，甲方支付乙方合同总价的80%。

2、甲方验收合格、资料齐全且交付施工单位，支付至合同总价的90%。

3、单位工程竣工验收合格后，付至合同总价的95%。预留合同总价的5%作为质量保证金，保证金于保修期满后，无质量问题，一次性付给乙方。质量保修期从验收合格之日起计算，期限为一年。保修期内若出现质量问题，由乙方免费维修。由于甲方原因而进行的维修，乙方只承担人工费。

七、甲方责任：

(1)全面履行合同，确保乙方正常施工。

(2)按时支付工程款，提供本工程要求的技术资料，提供施工所需电源，负责施工现场的组织协调工作，电费由乙方承担。

八、乙方责任：

(1)按合同约定保质保量，准时供货，对不合格要求的产品及时更换。

(2)全面履行。

施工合同。

严格按要求组织施工严格履行质量、安全责任、文明施工确保按期完工。

(3)应提供生产许可证、检验报告、合格证等相关资料。

九、安全责任：

在施工过程中，乙方要注意自身安全，严格做好安全防范措施，遵守安全操作规程，如乙方发生安全事故，责任自负，甲方不承担任何经济与行政责任。

十、违约责任：

1、双方必须遵守合同，不得违约，如有违约，按照《合同法》执行。

2、乙方必须服从甲方、监理的管理、协调与监督，否则甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。乙方应加强与土建、安装等施工队伍的协调和配合，如与土建有矛盾时，及时通知监理、甲方出面协调。

3、乙方所提供的品种、规格、质量不符合国家有关规定时，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误安装合同，每逾期一日，乙方应按合同总价的千分之五计算向甲方偿付罚金。

4、乙方如未按期完工，每延迟一天，乙方应支付合同总价的1%作为违约金。

十一、争议与纠纷处理：

甲乙双方因履行本合同发生的争议，应尽量协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

十二、附则：

本合同待甲乙双方约定完成后自动终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

。

防火门购销合同

甲方：

乙方：

甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，通过双方友好协商达成以下事宜：

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

二、工程承包方式、承包范围及工期：

1、工程承包方式：包工包料、包安装。

2、工程内容：本合同规定的内容。

3、工期：天(以收到定金之日算起。)。

三、质量要求：

1、严格按照图纸，施工规范组织施工，且工程质量应符合国家相关行业规范标准。

2、本工程质量等级：合格。

3、隔热防火门表面颜色：

四、工程规格数量及单价:。

1、规格：

2、要求：

3、数量：

4、单价：

5、预计总金额：

五、付款方式：

六、甲乙双方的责任和义务：

甲方的责任和义务：

1、向乙方提供图纸，在施工过程中如有变更及时出具变更通知单。

2、对乙方施工过程进行安全、质量监督及纠正。

3、为乙方创造具备持续施工的条件，配合甲方做好半成品保护。

4、按合同约定按时支付工程款，如乙方未按合同约定支付，甲方有权停止施工。

5、乙方竣工验收合格完成，甲方全权负责对成品进行保护。

乙方的责任和义务：

1、遵守甲方等有关部门对施工现场的管理的规定。

2、保护好施工现场的的建筑物，设备管线等，做好文明施工现场，处理好与各施工单位的配合关系。

3、施工中未经甲方同意或有关部门的批准，不得随意改动原建筑结构及各种设备管线，否则承担赔偿责任。

4、在施工过程中必须按照国家有关技术和安全规范要求进行施工。

5、安装完成应请甲方验收，对甲方提出的问题及时进行处理，并请乙方代表签字确认。

七、补充条款：

八、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力，有效期至全部工程交验后结清工程款后失效。

甲方：乙方：

甲方代表(签字盖章)：乙方代表(签字盖章)：

联系电话：联系电话：

防火门合同

甲方：

乙方：湖南安华消防有限公司。

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙双方签订采购合同，双方必须严格遵守。

第一条工程概况。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方式：包运输、包制作安装（含水曲柳板）、包五金配件、包工期、包质量、包普通中灰油漆、包安全、包消防验收。

四、工程范围。

1、本工程的防火门制作、安装按建筑施工图及甲方提供的消防门数量表和相关说明。

2、按国家20xx年防火通用技术标准和约定条款验收，提供防检测报告，并通过消防部门的验收。

第二条工程工期。

自合同签字之日起，甲方提前15天通知乙方，除不可抗力外，()乙方在规定时间内完成。

第三条质量标准。

乙方在安装施工中，必须保证质量和安装工程质量不符合要求的必须无偿返工。

第四条工程结算及付款方式。

本工程单价包干，其结算单价为308元/平方米，不开发票，不留质保金。

1、预付款是总金额的10%；（以每栋为单位）。

2、门框安装完毕付到总金额的30%（以每栋为单位）；

3、门页到工地付到总金额的80%；（以每栋为单位）。

4、结算款：安装完毕一次性付清，结算以图纸及现场尺寸为准。

第五条双方职责。

一、甲方职责：

1、提供相关的图纸、规格、数量、颜色、开向及技术参数。

2、提货增补或工程以及相关责任人签署并加盖有效印章的增补通知单或工程变更单通知乙方。

3、在乙方安装完毕之日起五天内，甲方应完成工程结算并出具工程结算书（否则，按乙方结算书为结算依据）。

4、施工期间：根据产品材料与安装设备堆放场地，提供安装材料垂直运输工具和安装电源。

5、督促土建方对乙方已安装的消防门给予保护。

6、按合同规定按期支付工程款。

二、乙方职责。

1、提供本企业合法的营业执照副本和税务登记的复印件，提供产品合格及相关的资质证明材料。

2、负责产品设计、制作及售后服务，并保证产品符合国家行业技术标准。

3、按甲方要求的供货进度及时供货，按甲方要求安装进度及时安装。

4、协助甲方消防验收并保证合同上述产品验收合格。

第六条违约及其它。

若甲方未按时付清合同规定的款项，延误一天以0.1%的违约金计算，并承担相应的责任和损失，若甲方完全履行付款义务，因乙方责任给甲方造成经济损失，乙方应承担违约责任。

本合同一式四份，双方各执二份，未尽事宜可用合同附件补充，合同直接责任经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：湖南安华消防有限公司。

法人代表：法人代表：

委托代理：委托代理：

电话：电话：

防火门合同

甲方（需方）：

乙方（供方）：

根据有关法律法规，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将小区防火门、独立防火窗委托给乙方加工制作及安装，为明确双方的权利、义务及经济关系，经友好协商达成一致，订立以下合同。

1．工程名称：防火门、防火窗加工制作及安装工程

2．工程地点：

3．规格尺寸、数量及价格

（1）防火级别规格型号、洞口尺寸、数量见附表（图纸中有部分防火隔音门，改为防火门，防火级别不变）。

（2）价格：甲级和乙级防火门价格为377元/m2，乙级防火门价格为363元/m2，独立防火窗价格为520元/m2。

注：1.此价格为综合价格，包括了制作、配件（含锁具、闭门器、顺位器、五金配件、辅材等）、运输（运至工地现场）、装卸、现场看管、二次搬运（包括垂直和水平）、安装、水电费、成品保护、安全防护和文明施工及其他措施费、人员意外伤害保险等保险费、税费、调试直至验收合格（包括消防验收在内的所有验收费用由乙方承担，因验收不合格所产生的一切后果由乙方承担）、交付使用和质保期（质保期一年）内的免费保修等全部工作内容。2.因1号楼尚未施工，因此本表数量不包括1号楼。1号楼防火门、防火窗按此价格仍由乙方制作加工安装，本合同所有条款适用于1号楼。3.本表数量、尺寸为暂定，合同签订后双方根据图纸及变更进行核对，核对后再组织制作加工，最终以实际安装数量为准。5.防火门、防火窗面积按实际制作的门窗外围尺寸计算。

4．防火门、窗外观要求

（1）防火门颜色由乙方提供色卡由甲方确认，防火窗内、外颜色同小区住宅楼断桥铝窗颜色一致。

（2）防火窗分格形式由甲方另行确定。

（3）防火门开启方向由双方技术人员沟通后确定。

5．质量及技术要求：

（1）要求防火门结构合理、整体性好、闭合严实，强度高、变形小。门扇表面要求平整光滑、 美观新颖、开启灵活、坚固耐用。门框、门板及加固件要求采用优质冷轧薄钢板，门体厚度、门框料厚度、门扇面板厚度、加固件钢板厚度、门扇和门框内填充耐火材料、制作加工、耐火极限必须达到国家和行业标准。

（2）防火门表面应喷涂防锈底漆，漆层应均匀、平整、 光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。

（3）双扇门间必须有带盖缝板， 并装设闭门器和顺序器等（常闭的防火门除外）。

（4）门扇配装耐火轴承合页，不锈钢防火门锁、闭门器及顺序器等，拉手、闭门器、顺位器、轴承合页为国产优质品牌。

（5）五金配置要求：强、弱电竖井防火门钥匙通用；地下室泵房、配电室、弱电间及楼顶电梯机房、风机房等功能房间的钥匙独立配置；公共走道、楼梯间、电梯间的单扇防火门加闭门器，双扇门加闭门器和顺位器，不配锁；常闭的强弱电竖井门不配闭门器，配拉环；强电竖井、弱电竖井不配拉手，其他防火门均配拉手。钥匙数量必须满足甲方需求，具体数量按甲方要求。

（6）门、窗及其配件进场必须按提供合格证、检测报告等相关资料。

6．工期、保修及成品保护

（1）安装及安装完成时间的总体要求是满足土建施工进度需要，安装及安装完成具体时间按甲方要求。如未能按甲方要求的具体时间完成安装而影响土建施工，每延迟一天，乙方承担1000元违约金。

（2）免费保修期为2年，超过保修期只能收取配件成本费。如因质量问题引发投诉属实（非施工和人为破坏）每发生一次乙方赔偿甲方1000元。交钥匙后发生配件丢失和碰坏，乙方负责更换和修复，但乙方不承担配件费用。

（3）安装完成后，由监理组织甲方和土建施工方进行验收，验收合格后将钥匙交给土建施工方，由施工方负责成品保护。甲方向业主交房时，乙方必须配合甲方处理好相关事宜。

7．施工工序要求及验收

（1）施工中乙方必须加强管理，严格组织自检，接受甲方和监理的检查监督，按规定和甲方、监理要求报验，按规范和相关要求填报资料。每道工序经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。未经甲方和监理验收或验收不合格而擅自进入下道工序的，每发生一次罚款1000元，同一部位多次验收不合格的，从第三次报验开始，每次罚款1000元。

（2）乙方必须保证所制作安装的门必须达到验收标准，通过相关部门的验收。验收不合格的必须无偿返工达到合格标准。

8．付款方式

（1）产品全部运到现场经甲方、监理核实后5日内付款60%，消防部门验收合格后付至95%，其余5%为质保金，质保期1年。

（2）付款时乙方必须提供正式发票（税票）。

9．其他

（1）如因供货、安装、产品质量等问题造成损失，由乙方负责赔偿；

（2）发生纠纷双方协商解决，协商不成由有管辖权的人民法院裁决；

（3）乙方必须采取可靠措施确保安全施工，非甲方原因造成的一切安全事故，由乙方负全部责任。

（4）本合同一式四份，双方各执二份，双方签字盖章之日起生效。

甲方： 代表人：

乙方 代表人：

日期：

防火门合同

购货单位： （以下简称甲方）

供货单位： （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规，遵照平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方经过友好协商就防火门购销和安装事宜订立如下合同条款：

一、产品名称、规格、数量、金额

说明：

1、具体款式、颜色、开启方向、规格尺寸等详见《防火门明细表》或《防火门订货确认单》，《防火门明细表》或《防火门订货确认单》经双方签认后执行，作为合同附件。 2、防火门均按国家标准做法。

3、各种门的防震橡胶边除采用胶水粘贴外必须另用金属锚钉进行固定。

4、以上价格含运输费、安装费、保险费、成品保护费、售后服务费、塞缝材料费、塞缝人工费及施工总承包单位之间的配合费及管理费。

5、本合同单价为固定价，双方按实际供货数量进行结算。

三、交货与安装

1 2、交货时间：根据甲方工程进度，由甲方提前日书面通知乙方。

3、安装：从进场到安装完工工期为个工作日。视具体安装条件而定，如现场条件不具备或遇不可抗拒因素影响，则工期顺延。

四、初验移交与验收

1、乙方产品到达交货地点后，由甲方根据本合同约定的技术要求或样品组织有关人员对到货产品进行安装前数量清点和验收。

验收时间为产品到达甲方指定地点后 2 个工作日内完成。

2、乙方钢制门安装完工甲方应组织人员对乙方所安装之防火门进行初验、移交，若发现产品存在问题应提出整改意见，乙方及时予以整改。

3、正式验收时间确认之后，甲应提前个工作日通知乙方，以便乙方配合做好验收准备工作。

五、付款方式

1、乙方安装门框完毕、支付乙方合同总价款的，

2、乙方安装门扇完毕、再支付乙方合同总价款的，

3、余款在消防验收合格6个月、支付乙方合同总价款5%作为质保金一年内付清。

六、产品保修

产品质保期为 1 年。在质保期内，如发生产品质量问题，经乙方确认后，乙方无偿维修或者更换。人为损坏、使用不当或其它非乙方产品质量原因引起的问题，由责任方自行承担，乙方可协助维修或更换，但维修或更换费用应由责任方另行计付乙方，否则乙方有权拒绝提供服务。

七、双方职责

1、甲方职责：

（1）应提供门窗表或门的洞口尺寸及产品数量、建筑施工平面图；

（2）负责协调乙方与其它施工队的合作，提供乙方施工所需的必要的工作条件与环境；

（4）无偿提供施工用电、升降机垂直运输等施工条件；

（5）负责门框安装完成后灌浆填缝工程；

（6）负责督促后续施工队伍做好钢制门成品保护工作；

2、乙方职责：

（1）提供合格产品，并提供产品合格证和检验报告，若产品质量与合同约定不符或不符合验收标准，乙方应负责整改或更换，并在规定期限内整改完毕.

( 2 ) 乙方负责确保消防验收合格，如不能通过消防验收。除向甲方赔偿合同总价的10%作为违约金，还应承担相关的连带责任。

（3）乙方负责安装：

b）负责安装后初验前门体的保护，门框、门扇贴塑料保护膜；

（2）乙方逾期交货的，每逾期一天向甲方支付5000元违约金，（以此类推）赔偿给甲方工期延误的损失。

（3）乙方所交产品品种、型号、规格、质量等不符合标准规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，由乙方承担。

九、解决合同纠纷方式双方友好协商解决；如协商不成，任何一方均可根据《中华人民共和国经济合同法》，向供方所在地人民法院提起诉讼。

十、未尽事宜经双方协商作出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

十一、本合同壹式肆份，双方各执贰份，自签订之日起生效。甲乙双方按本合同条款履行完相关合同责任时自行终止。

甲方签章： 乙方签章：

代表人签名： 代表人签名：

签订日期： 签订日期：

防火门采购合同

甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)。

经甲、乙双方协商，甲方将门制作、安装工程项目承包给乙方，为相互配合，圆满完成此工程，特订立本协议。

一、工程概况。

1、工程名称：

2、施工地点：

3、承包范围：

4、合同工期：自甲方通知之日起，天内完成。

二、产品质量要求及技术标准：

2、安装质量：门扇开户方向、门框安装的水平、垂直度符合验收标准要求。

三、计价方式及合同总价：

1、本合同范围内的甲级、乙级、丙级木质防火门按单价包干方式计价，综合单价为元/平方米。单价包含防火门制作安装人工费、材料费、场外运输费、利润等全部费用。

2、本合同范围内的防火门面积约，合同总价暂定为万元。(附防火门面积汇总表)。

四、付款方式：

1、合同签订后，支付货款总额的30%。

2、门框到现场，支付至货款总额的50%。

3、工程完工支付至货款总额的90%。

4、经消防部门验收合格后，支付至98%，余2%作为质量保证金，质保期一年。质保期满后，经甲方签字确认后一月内付清(无利息)。

五、工程验收：防火门验收时，乙方应提供产品检验报告、产品型式认可证书、合格证等相关资料。以备消防验收及甲方存档。

六、工程结算：

工程量结算，以设计洞口尺寸为准。乙方结算时必须提供用于本项目材料提货单、出厂合格证、检验报告等作为鉴别材料真伪和参考工程量的依据。

七、双方责任：

1、甲方责任：

1.1甲方负责现场协调，甲方免费提供堆放场地、水电接口及垂直运输。

1.2指派为本工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程量，协助乙方与甲方联系办理有关验收、变更、登记手续等。

1.3按合同约定支付工程款。

2、乙方责任：

2.1严格按照设计图纸、施工规范和甲方要求组织施工，确保本工程一次性通过消防验收。

2.2进场的材料、半成品、配件等，必须为合格产品，附有相应的出场合格证、检验报告等相关资料，并经甲方和监理验收合格后方可投入使用。

2.3指派为乙方驻工地代表，负责现场施工质量、安全、进度等工作。

2.4工程竣工验收合格后，提供完成的竣工资料二套。

2.5对施工人员进行安全教育和安全交底，杜绝安全事故的发生，乙方应贯彻文明施工的原则，在施工过程中遵守甲方、质监、安全、环保等部门的有关规定。全面负责施工过程中的安全生产,并承担施工过程中安全事故的全部责任和费用,甲方概不负责。

七、质量保修：乙方负责保修期限为一年，自公安机关消防机构消防验收合格或消防备案之次日起计算。

在保修期内如出现损坏或使用故障，乙方接到甲方的维修通知应在24小时内赶到现场，进行维修或更换(人为损坏除外)。乙方未在约定期限内派人维修的，甲方可以委托他人修理，费用在质保金中扣除。因乙方推迟或拒绝维修对甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

八、违约责任：

1、由于乙方原因逾期未完工的，乙方向甲方支付100元/日的违约金，由于甲方原因导致乙方逾期未完工的，甲方应承担与乙方相应责任。

2、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按未支付部分价款的2‰向乙方支付违约金。

九、解决合同纠纷方式：双方发生争议的，可协商解决，协商不成的，可提请宜昌市仲裁委员会仲裁。

十、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，签字盖章后生效，具有同等法律效力。质保期满，质保金付清，本合同自动解除。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

防火门购销合同

需方：需方：

签订时间：年月日。

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就嘉华国际小区二期防火门的购销事项协商一致，订立本合同。

第一条合同概况。

第二条、单价及结算方式：防火门单价为330元/平方米，工程量以实际现场测量的面积为准。

第三条、质量标准：所供防火门必须与图纸设计要求一致(与所提供的样品一致)，产品必须符合国家标准，需提供产品的出厂合格证、检测报告、厂家的生产许可证(复印件)、供方的营业执照副本(复印件)、税务登记证(复印件)，并加盖供方单位公章。

第四条、供方对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后12个月。

第五条、包装标准：包装必须确保货物运抵现场时完好无损。第六条、交(提)货方式、地点及时间：按需方的要求按时运至工地现场。

第七条、运输方式及到达站(港)和费用负担：汽车运输，费用由供方承担。

第八条、检验标准、验收方法：

1、供方产品进场时必须由需方指定的材料员管宇斌验收并开具收条。

2、按防火门现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。

第九条、付款方式：

货物运至工地现场安装完成后，由需方组织监理、施工方验收合格后支付总货款的百分之80，剩余总货款的百分之20作为质保金，一年后付清。

第十条、本合同解除的条件：供方的供货质量、时间未符合合同约定，需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。

第十一条、违约责任：

1、供方未按合同约定供货，每超过一天按所供产品金额的万分之四赔偿给需方;超过5天不能交货的，供方应按合同总价的5%赔偿给需方，需方有权解除合同。

2、需方未按合同约定付款，供方有权停止供货，并按实际所欠货款每天赔偿万分之四给供方。

第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十三条本合同壹式贰份，供方壹份，需方壹份，本合同自双方签订之日起生效。

第十四条、其他约定事项：

1、防火门进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由供方承担。负责指导防火门安装、检验等技术服务工作。

2、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定，供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种规章制度，因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担，并承担由此给需方造成的一切损失。

需方：单位地址：

供方：单位地址：

日期：日期：

防火门合同

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙双方签订采购合同，双方必须严格遵守。

第一条工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方式：包运输、包制作安装（含水曲柳板）、包五金配件、包工期、包质量、包普通中灰油漆、包安全、包消防验收。

四、工程范围

1、本工程的防火门制作、安装按建筑施工图及甲方提供的消防门数量表和相关说明。

2、按国家2009年防火通用技术标准和约定条款验收，提供防检测报告，并通过消防部门的验收。

第二条 工程工期

自合同签字之日起，甲方提前15天通知乙方，除不可抗力外，乙方在规定时间内完成。

第三条质量标准

乙方在安装施工中，必须保证质量和安装工程质量不符合要求的必须无偿返工。

第四条工程结算及付款方式

本工程单价包干，其结算单价为308元/平方米，不开发票，不留质保金。

1、预付款是总金额的10%；（以每栋为单位）

2、门框安装完毕付到总金额的30%（以每栋为单位）；

3、门页到工地付到总金额的80%；（以每栋为单位）

4、结算款：安装完毕一次性付清，结算以图纸及现场尺寸为准。

第五条 双方职责

一、甲方职责：

1、提供相关的图纸、规格、数量、颜色、开向及技术参数。

2、提货增补或工程以及相关责任人签署并加盖有效印章的增补通知单或工程变更单通知乙方。

3、在乙方安装完毕之日起五天内，甲方应完成工程结算并出具工程结算书（否则，按乙方结算书为结算依据）。

4、施工期间：根据产品材料与安装设备堆放场地，提供安装材料垂直运输工具和安装电源。

5、督促土建方对乙方已安装的消防门给予保护。

6、按合同规定按期支付工程款。

二、乙方职责

1、提供本企业合法的营业执照副本和税务登记的复印件，提供产品合格及相关的资质证明材料。

2、负责产品设计、制作及售后服务，并保证产品符合国家行业技术标准。

3、按甲方要求的供货进度及时供货，按甲方要求安装进度及时安装。

4、协助甲方消防验收并保证合同上述产品验收合格。

第六条违约及其它

若甲方未按时付清合同规定的款项，延误一天以0.1%的违约金计算，并承担相应的责任和损失，若甲方完全履行付款义务，因乙方责任给甲方造成经济损失，乙方应承担违约责任。

本合同一式四份，双方各执二份，未尽事宜可用合同附件补充，合同直接责任经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。

甲方： 乙方：湖南安华消防有限公司

法人代表： 法人代表：

委托代理： 委托代理：

电话： 电话：

日期：

防火门供货合同

乙方(供方)：_______。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，甲方因鑫诚古城嘉苑工程需要，向乙方购买一批木质防火门，经双方充分协议，以资共同信守。

____________________________。

甲、乙级木质防火门的制作、运输、安装，包括锁，闭门器等全部五金配件。

1.防火门耐火等级按国家标准生产，安装质量按施工规范，质量等级为合格，并符合当地消防部门验收。

2.按照施工图设计尺寸计算;具体安装樘数以实际为准。

1.按土建的施工进度配合安装，门框门扇进场时间待甲方通知。

2.运费费用由供方负责。

1.签订合同后甲方预付10%定金。

2.防火门门框进场安装完毕经检验合格后支付合同款的30%。

3.防火门门扇进场安装完毕经检验合格后支付总货款的50%。

4.防火门消防验收合格支付总货款的8%~2%作保俢金。待保修期满一个月内付清。

5.防火门的消防验收由乙方负责。

1.因质量不合格引起的经济损失全部由乙方负责。

2.乙方施工安装用电及材料升降机由甲方跟总包协调。

1、乙方人员进入现场必须遵守施工现场一切安全生产、文明施工规章制度、服从甲方管理、保证工程的顺利进行。

2、对乙方不服从管理或有盗窃行为的人员，甲方有权利要求乙方辞退;情节严重的，甲方有权移交司法机关处理。

4、在施工过程中，如出现安全事故，由乙方负责处理，一切费用由乙方承担。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

防火门供货合同

发包方：_______(以下简称甲方)。

承包方：_______(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，达成如下协议，双方遵照执行。

小区__________住宅楼防火门制作、安装。

注：

1、本单价包括材料费、加工制作费、运输费、维修费、安装调试费、技术服务等相关费用。

2、完工后，按实际数量据实结算。

3、本工程所产生的税费由乙方全额承担。

1、进户门颜色花型以样品为准，门扇钢板厚度____________________mm，门框钢板厚度__________mm，四个铰链。

2、楼宇门开启方向全部右开，带对讲系统，质量要求符合国家质量标准。

3、门扇表面要光滑、无刻痕、坑点，开关灵活，与门框闭合严密。

4、锁具要求完全对应配件以及门的开孔，门锁开关要灵活。

自合同签订之日起20天内，所订产品必须进入甲方工地，30日内安装完工，或依据土建工程进度甲乙双方商定。

1、产品进入施工现场并安装完后，甲方支付乙方合同总价的80%。

2、甲方验收合格、资料齐全且交付施工单位，支付至合同总价的90%。

3、单位工程竣工验收合格后，付至合同总价的95%。预留合同总价的5%作为质量保证金，保证金于保修期满后，无质量问题，一次性付给乙方。质量保修期从验收合格之日起计算，期限为一年。保修期内若出现质量问题，由乙方免费维修。由于甲方原因而进行的维修，乙方只承担人工费。

(1)全面履行合同，确保乙方正常施工。

(2)按时支付工程款，提供本工程要求的技术资料，提供施工所需电源，负责施工现场的组织协调工作，电费由乙方承担。

(1)按合同约定保质保量，准时供货，对不合格要求的产品及时更换。

(2)全面履行施工合同，严格按要求组织施工，严格履行质量、安全责任、文明施工，确保按期完工。

(3)应提供生产许可证、检验报告、合格证等相关资料。

在施工过程中，乙方要注意自身安全，严格做好安全防范措施，遵守安全操作规程，如乙方发生安全事故，责任自负，甲方不承担任何经济与行政责任。

1、双方必须遵守合同，不得违约，如有违约，按照《合同法》执行。

2、乙方必须服从甲方、监理的管理、协调与监督，否则甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。乙方应加强与土建、安装等施工队伍的协调和配合，如与土建有矛盾时，及时通知监理、甲方出面协调。

3、乙方所提供的品种、规格、质量不符合国家有关规定时，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误安装合同，每逾期一日，乙方应按合同总价的千分之五计算向甲方偿付罚金。

4、乙方如未按期完工，每延迟一天，乙方应支付合同总价的1%作为违约金。

甲乙双方因履行本合同发生的争议，应尽量协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

本合同待甲乙双方约定完成后自动终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

防火门合同

发包方：（以下简称甲方）。

承包方：（以下简称乙方）。

根据《中华人民共和国合同法》及建筑相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，本着平等自愿、互惠诚信的原则，经双方友好协商，签订本合同，以资共同遵守：

一、工程概况。

1、工程名称：xxxxxxx储藏室门制作安装；

2、工程地点：xxxxxxxxxx；

4、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包文明施工等总包方式。

1、合同总工期为40日历天，其中钢制防火门10日内安装到位。

2、进度与土建工程进度同步，且不得影响土建工程总体进度。合同签订后3日内，甲方与乙方进行现场施工交底。乙方应在接到甲方通知后3日内将防火门进场安装。

1、本合同为固定单价合同。

2、综合单价：

3、合同价款：暂定为人民币xxxxxx元，大写：人民币xxxxx元整，最终价款按实际工程数量据实结算。

四、工程款支付。

4、留5%作为质保金，质保期满后，无任何问题一次性无息付清余款。

五、履约保证金。

履约保证金为壹万元整，双方签订合同前乙方向甲方财务部缴纳，工程全部竣工验收达到所签订合同标准后无息全额退还。

六、工程质量及检验。

1、工程质量验收按相应的施工验收规范和质量评定标准执行。

2、乙方承诺本工程质量保证明通过消防部门的验收，并达到甲方要求的标准，否则，乙方必须按甲方要求整改合格并按结算工程总造价的5%向甲方支付违约金。

3、材料必须符合国家有关规范和设计要求，成品及配件必须有出厂合格证及检测报告满足于工程竣工验收的资料。

4、乙方所提供的辅料及五金配件样品，甲方进行现场封样保存，作为验收时的对比品。

5、履约期间，甲方可以任意抽取一个样品进行破坏性试验，如果检验质量达不到甲方要求的标准，甲方有权认为其产品全部不合格，乙方应向甲方支付违约金。

七、材料设备供应。

1、乙方的.产品必须取得公安部消防产品合格评定中心颁发的消防产品型式认可证书。

2、所有用于本工程的材料都由乙方自行采购，所购材料均应符合国家质量标准及质量等级要求，并且具备产品合格证、材料检验单，经甲方及监理认可后方可用于本工程。

3、所有材料、设备进场后，乙方必须及时通知甲方和监理方进行验收方可使用，否则无条件退场。

4、任何一方对提供的材料提出复检的，均允许复检，复检后符合质量要求，其复检费用由要求复检方承担；复检不符合质量要求者，不允许用于本工程，其复检费用由乙方承担。如乙方私自使用不合格材料、非标材料及甲方指定范围外的材料，由此所造成的损失由乙方负完全负责。甲方有权要求乙方更换材料，以符合合同规定的标准，因此而发生的费用由乙方承担。甲方对建材的签证认可，并不免除乙方承担用于本工程的建材应符合国家质量标准和行业标准的责任。

5、防火门配件均应符合国家质量标准及质量等级要求。

6、木质防火门：合页槽要双边（框与扇）均匀，门扇安装后门缝应严密，不得出现门缝过宽和门缝上下宽度不一致现象。

八、甲方权利和义务。

1、甲方指定xxx同志为驻工地现场代表。

2、开工前，在施工现场内提供施工用水、电的接入点，乙方自行承担水电费用。

3、甲方负责图纸确认、设计变更、工期延误及组织验收工作。

九、乙方权利和义务。

1、乙方指定xxx同志（联系电话：xxxxx）为本工程的现场经理。

2、乙方按工程和安全需要提供和维护施工使用的照明、看守和警卫。

3、乙方应遵守市政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，并满足甲方对施工场地的具体要求。

4、乙方必须严格按现行施工技术规范施工，遵守甲方对工程管理的各项规章制度，服从甲方和现场监理的指挥。

5、乙方实际进场施工的行为表明乙方承认甲方的前期准备工作符合乙方进场施工条件，此后，甲方无需为乙方进场施工再履行其他义务。

6、乙方应按时支付民工工资，并承担因拖欠民工工资发生的一切责任和经济损失。

7、乙方承认和尊重建设方在监理合同中授予监理方在本项目施工过程中的权力。

8、乙方负责按政府的有关规定办理好民工的暂住证、身份证等相关的证件。

9、食堂和民工住宿由乙方自行筹备和管理，并负相应的责任。

10、乙方不得将本工程以任何形式进行分包或转包。

11、工程竣工交付前，乙方应做好成品保护工作，包括承担对甲方主体单位成品及乙方成品的维护责任。如因乙方原因造成对其他单位的成品造成破坏，由乙方承担责任和修复费用，并承担因此给甲方带来的损失。

十、竣工验收及结算。

1、验收依据：国家相关的质量验收标准、规范、规程。

2、安装完成，乙方进行自检，自检合格后3日内向监理提报工程竣工验收申请，监理接到工程竣工验收申请后在2日内对工程进行核实，核实无误，同意竣工，监理报请甲方进行工程验收，甲方接监理通知后3日内组织乙方、监理验收，合格后双方办理竣工验收交付手续。

3、工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交竣工资料肆套（含电子文档），内容符合相关规定的要求。工程竣工资料经监理审核后转交总包单位，由总包单位将该工程竣工资料与整个工程施工资料一同装订成册，备最后整体验收。

4、结算方式：结算价款=综合单价×实际工程量。结算单价按本合同中《综合单价报价清单》中的综合单价执行，不再调整。

5、工程量以实际安装的数量为准，数量须经监理、甲方、乙方共同认可。

十一、安全文明施工。

1、乙方必须按照安全操作规程施工，达到《中华人民共和国建筑安全管理条例》的要求，采取一切必要的、充分的、合理的严格安全防护措施，确保施工安全，并对在施工过程中所发生的一切安全事故承担全部责任，与甲方无关。如甲方因此受到行政机关通报、罚款，乙方应双倍赔偿甲方的损失。

2、乙方必须加强施工期内的各项防火防盗工作并承担相应责任。

3、甲方有权按有关规定检查和督促乙方的安全防护措施，对野蛮施工、不文明施工，提出整改和处理意见，在必要时下达停工令和处罚通知。

4、乙方必须加强对所有施工人员的管理，不得打架斗殴，如有发生，乙方必须承担一切经济损失及责任。

5、施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须自行运到地面。严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次向甲方支付违约金1000元，以上物品在不需用时应按甲方要求清理出工地。

6、乙方负责办理合同范围内现场人员的生命财产及建筑工程一切险（包含第三者责任险）并承担保险费用。

十二、质量保修。

1、从工程竣工验收合格并交付之日起算，质保期1年，终身维修。在质保期内发生质量问题，乙方在接到甲方（或甲方物业公司）要求实施保修的电话后24小时内必须到达维修地点进行维修，费用由乙方承担。如乙方不实施维修、维修不及时或维修不力，甲方有权另行聘请第三方进行维修，发生的费用由甲方直接从乙方的质保金中扣除，乙方无条件同意并认可甲方扣除的费用数额，不足部分由乙方补齐。修复前如给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

2、产品投入使用前，乙方负责向甲方介绍有关产品的使用、日常维护和保养方面的知识。

十三、违约责任。

1、在施工过程中，如乙方施工的质量不合格或工期达不到甲方要求的，经甲方下达整改令后，仍达不到本合同要求时，甲方有权解除本合同，乙方须在接到通知后7日内无条件退场，并由乙方赔偿其延误施工给甲方造成的一切经济损失。

2、乙方未按合同工期完工，每逾期一天向甲方支付合同价款5%的违约金。

3、乙方未按合同提供质量保障服务，后期服务不及时或服务不合格，造成用户投诉的，按500元/次支付违约金。

4、乙方在施工过程中不得擅自停工、退场，如擅自停工，甲方有权向乙方索赔，在履约保证金中每日扣除人民币5000元，如停工超过三日，甲方有权另行委派其它施工队伍施工，由此所发生的材料费、人工费、赶工费等费用经甲方确认后从其已完工程费用中扣除，乙方必须无条件接受。乙方擅自退场超过五天且经甲方通知仍不复工的属单方违约，甲方有权另行委派其它施工队伍施工，并对乙方已完工程款不予结算。

5、因乙方未及时支付工地工人工资及供货商货款，造成围堵工地、或甲方办公场所、小区大门、上访等情况的，每出现一次或一天，乙方向甲方支付违约金50000元，以上违约情况以甲方对以上情况的照片或录像、监理单位出具的证明以及行政机关要求甲方解决上访工人工资问题的口头或文字通知作为索赔依据。

6、所有罚款及违约金甲方有权从工程款中直接扣除。

十四、争议。

争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成可请工程所在地建设行政主管部门调解，调解不成可向地方人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它。

1、合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

2、本合同经双方签字盖章后即开始生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：

防火门合同

甲方（需方）：

乙方（供方）：

根据有关法律法规，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将小区防火门、独立防火窗委托给乙方加工制作及安装，为明确双方的权利、义务及经济关系，经友好协商达成一致，订立以下合同。

防火门、防火窗加工制作及安装工程。

（1）防火级别规格型号、洞口尺寸、数量见附表（图纸中有部分防火隔音门，改为防火门，防火级别不变）。

（2）价格：甲级和乙级防火门价格为377元/m2，乙级防火门价格为363元/m2，独立防火窗价格为520元/m2。

（1）防火门颜色由乙方提供色卡由甲方确认，防火窗内、外颜色同小区住宅楼断桥铝窗颜色一致。

（2）防火窗分格形式由甲方另行确定。

（3）防火门开启方向由双方技术人员沟通后确定。

（1）要求防火门结构合理、整体性好、闭合严实，强度高、变形小。门扇表面要求平整光滑、美观新颖、开启灵活、坚固耐用。门框、门板及加固件要求采用优质冷轧薄钢板，门体厚度、门框料厚度、门扇面板厚度、加固件钢板厚度、门扇和门框内填充耐火材料、制作加工、耐火极限必须达到国家和行业标准。

（2）防火门表面应喷涂防锈底漆，漆层应均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。

（3）双扇门间必须有带盖缝板，并装设闭门器和顺序器等（常闭的防火门除外）。

（4）门扇配装耐火轴承合页，不锈钢防火门锁、闭门器及顺序器等，拉手、闭门器、顺位器、轴承合页为国产优质品牌。

（5）五金配置要求：强、弱电竖井防火门钥匙通用；地下室泵房、配电室、弱电间及楼顶电梯机房、风机房等功能房间的钥匙独立配置；公共走道、楼梯间、电梯间的单扇防火门加闭门器，双扇门加闭门器和顺位器，不配锁；常闭的强弱电竖井门不配闭门器，配拉环；强电竖井、弱电竖井不配拉手，其他防火门均配拉手。钥匙数量必须满足甲方需求，具体数量按甲方要求。

（6）门、窗及其配件进场必须按提供合格证、检测报告等相关资料。

（1）安装及安装完成时间的总体要求是满足土建施工进度需要，安装及安装完成具体时间按甲方要求。如未能按甲方要求的具体时间完成安装而影响土建施工，每延迟一天，乙方承担1000元违约金。

（2）免费保修期为2年，超过保修期只能收取配件成本费。如因质量问题引发投诉属实（非施工和人为破坏）每发生一次乙方赔偿甲方1000元。交钥匙后发生配件丢失和碰坏，乙方负责更换和修复，但乙方不承担配件费用。

（3）安装完成后，由监理组织甲方和土建施工方进行验收，验收合格后将钥匙交给土建施工方，由施工方负责成品保护。甲方向业主交房时，乙方必须配合甲方处理好相关事宜。

（1）施工中乙方必须加强管理，严格组织自检，接受甲方和监理的检查监督，按规定和甲方、监理要求报验，按规范和相关要求填报资料。每道工序经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。未经甲方和监理验收或验收不合格而擅自进入下道工序的，每发生一次罚款1000元，同一部位多次验收不合格的，从第三次报验开始，每次罚款1000元。

（2）乙方必须保证所制作安装的门必须达到验收标准，通过相关部门的验收。验收不合格的必须无偿返工达到合格标准。

（1）产品全部运到现场经甲方、监理核实后5日内付款60%，消防部门验收合格后付至95%，其余5%为质保金，质保期1年。

（2）付款时乙方必须提供正式发票（税票）。

（1）如因供货、安装、产品质量等问题造成损失，由乙方负责赔偿；

（2）发生纠纷双方协商解决，协商不成由有管辖权的人民法院裁决；

（3）乙方必须采取可靠措施确保安全施工，非甲方原因造成的一切安全事故，由乙方负全部责任。

（4）本合同一式四份，双方各执二份，双方签字盖章之日起生效。

甲方：

代表人：

乙方：

代表人：

签订时间：

防火门合同

需方(甲方)：

供方(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

二、产品名称、数量、型号及价格表：

三、交货日期

1、甲方提前7天，通知乙方进场并进行安装，若乙方未按甲方的施工进度要求进场安装，则每天按合同总价的万分之三进行罚款。

2、运输方式和费用由乙方自行解决。

四、产品执行的技术及质量标准。

1、生产加工执行标准图集。

2、以甲方签字认可的图纸加工生产。

3、严格按照省、市及相关部门的有关规定和验收规范进行验收，工程质量必须达到合格。

4、在工程呈报竣工前，乙方向甲方报送工程竣工报告和竣工验收资料，甲方收到完整的资料后，十五天内组织验收，无正当理由逾期验收，则视为合格工程。

5、经验收工程不合格，乙方及时返工修改，直至合格为止，因返工修改的费用由乙方自行承担，并承担合同总价5%的违约金。

五、结算方式、付款方式：

(一)甲方指定为本合同货款结算人，甲方其他任何人结算对甲方没有约束力(附结算单样本)，甲方对授权权限仅限于就本合同项下签收的货物进行结算。本工程所有的防火门中带防火玻璃的不另外计费，防火门以及五金配件、油漆都以包含在防火门的单价中。防火门工程全部安装完成后，最终结算按实际防火门面积最为最后结算依据。决算应在承揽工程完成后三十日内进行完毕，甲方应积极配合乙方及时结算。

(二)货款支付采取以下方式：门框全部安装完成不支付工程款，门扇全部安装完成并项目部及甲方监理验收合格后，支付工程款的%(不包括五金、油漆)。竣工验收合格后或业主入住时支付工程款的%(包括五金、油漆)，剩余5%为保修金，保修期两年满后付清。

(三)乙方在收款前应当提供相应金额的税务发票，否则，甲方有权拒付货款。如乙方提供的发票受到政府机关质疑和检查被认定为非法票据，乙方除重新提供等额合法发票外，还应承担由此给甲方带来的一切损失。甲方可无限制保留向乙方进一步追究相关责任的权利。

(四)款项采取以下支付方式：甲方以转账方式支付。乙方开户银行：帐号：。甲方必须将全额货款支付至以上帐号。乙方若要求甲方将货款支付至以上帐户以外的其他帐户或单位的，必须由乙方出具书面的授权书。

六、安全生产措施。

1、认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，全员参与安全管理。坚持管生产必须管安全的原则，认真宣传建设部有关安全规定，坚持安全技术交底制度。

2、施工前对参与本工程施工的全体人员进行工地，首先要进行登记，由项目部安全科对进场工人进行安全宣传教育，组织职工学习安全生产操作规程，并要求职工在生产中严格遵守有关文件的规定。

3、施工前和施工过程中，要经常对施工设备进行安全性能检查，不符合安全规定的地方要立即整改完善。

七、产品的保护。

产品到达甲方现场后，乙方必须采取防潮、防晒、防盗、防损坏等保护措施，因现场保护措施不力造成产品质量问题或损坏丢失而造成的损失，由乙方承担全部责任。

八、违约责任。

1、甲、乙双方必须严格履行本合同条款，不得有违约现象。

2、乙方应按甲方约定的日期如期如数的供货，并应按甲方的进度要求如期完成，由此乙方拖延无法完成给甲方造成的损失，每日按合同价款的万分之三计算并支付违约金。

3、甲方按照合同规定，及时支付工程款，因甲方延期付款，则每天按逾期总款的万分之三进行罚款。

九、甲方除在本合同中作出明确授权外，对甲方的其他任何人员或非甲方人员均没有授权。甲方的其他任何人员或非甲方人员均不能代表甲方处理本合同引起的债权债务，包括但不限于出具欠款证明、对账单、结算单等，因此产生的债权债务对甲方没有法律约束力。

十、本合同属于双方公司重大商业秘密，签约方均不得泄露。

十一、本合同甲乙双方签字盖章后生效，款清后自行终止。乙方应当在甲方最后一次付款前向甲方出具货款已经全部付清说明。

十二、本合同项下的任何争议，应协商处理，协商不成，向工程所在地人民法院诉讼解决。

十三、本合同一式四份，甲方持有两份，乙方持有两份。

甲方(盖章)：

乙方(盖章)。

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

联系方式：

联系方式：

合同签订时间：

合同签订地点：

防火门合同

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就防火门供货的有关事宜达成如下协议。

一、货物名称、数量、规格、价格见附件。附件为本合同的组成部分。

二、质量标准：符合国家相应的标准。

三、履行期限：为20xx年5月16日至20xx年6月5日。四、施工及交货地点：梅河口市友谊医院。

五、结算方式：在合同签订日起，甲方应支付乙方货款的80%的定金，乙方均可安排生产;乙方在货物全部安装到位后，甲方须付货物20%的货款。

六、违约责任。

1.一方迟延交货或迟延支付货款的，应每日按照迟延部分货款的标准向对方支付违约金。迟延超过10日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。

2.因乙方未提供必要的交货验收条件致使甲方无法按时交货的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

3.乙方交付的货物不符合质量要求的'，甲方有权拒收，并及时通知乙方;质量问题严重的，甲方有权解除合同。因不符合要求质量给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

4.一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的，应赔偿由此给对方造成的损失。

八、争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，依法向供货方人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

九、本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

防火门安装合同书_防火门安装合同书

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、等法律法规，经友好协商，甲、乙双方达成如下协议：

一、工程概况：

工程名称：上饶城市8号小区工程地点：上饶市三清山西大道8号。

二、工程承包范围。

三、合同工期：

甲方定：根据甲方的工程进度。

四、质量标准：合格。

五、产品数量、单位、价格及配置。

六、木质防火门、钢质防火门数量、规格由甲方提供图纸门洞尺寸制安，颜色按淡灰色。

七、合同面积：木质防火门、钢质防火门的面积按建筑平面图纸门洞尺寸核算，单价以第五条，施工安装费每扇80元费由乙方负责。

八、付款方式。

九、甲方责任。

十、乙方责任。

严格按照甲方提供工程设计图纸施工。严格遵守国家安全生产的法律、法规。乙方给甲方提供本产品的出厂合格证、检验报告、产品认证证书，供工程竣工消防验收使用。

十一、违约责任。

如乙方未按甲方要求如期完工，应承担合同总价5%的违约金。

十二、解决合同纠纷方式。

本合同所产生纠纷由双方协商解决，如协商不成需诉诸法律，由甲方所在地法院管辖。

十三、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

防火门施工合同

甲方：(以下简称甲方)。

乙方：(以下简称乙方)。

按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方将中铁·银杏广场项目防火门发包给乙方施工。为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致特签订本合同，以便双方共同遵守。

第一条：工程概况。

1、工程名称：;。

2、工程地点：;。

第二条：承包范围及要求：

1、工程甲级、乙级、丙级防火门制作安装;。

2、本合同采用包工包料的承揽形式，加工所需材料和五金配件由乙方自行采购。

3、防火门为钢木质防火门，门框为钢框静电喷塑，门扇面板为免漆板(其他具体要求详附件)。

第三条：防火门的价格：

1、钢木质防火门的安装、运输、调试、五金配件、税金等，门框为钢框静电喷塑，门扇面板为免漆板。

2、钢木质防火门的税金，消防验收费用。

第四条：合同价款支付：

1、本工程防火门框安装完成后，20天内支付乙方10万元。

1、本工程防火门安装完成后，30天内支付其总价的80%，需扣除已支付金额。

2、本工程消防验收合格，两月内再支付总价的15%。

3、保修期满二年无质量问题一次支付保修金5%。

4、付款时，乙方需出具正式发票。

第五条：制作和安装工期：

1、总工期：年月日—年月日，具体工期按施工现场进度及甲方工程部指令。

2、本项目所涉及的产品分批供货与安装，甲乙双方应当协商适宜的分批计划，并且保证每批货的制作和安装周期为20天。

第六条：技术要求与规范：

1、甲方应向乙方提防火产品的平面分布图及数量、规格、配件统计表，乙方应做好以上图纸与门表数据的保密工作。

2、乙方根据甲方提供的图纸与数据绘制防火产品加工设计图，经甲方确认加工图正确无误后组织生产制作;甲方应对乙方的加工图及图中所涉及的技术保密。

3、乙方提供的防火产品及其配件应当符合国家通用标准和消防技术规范的要求。

4、防火门的制作、安装符合规范要求，对安装五金件的部位油漆的修补应符合质量要求，应光滑、顺直、颜色一致，不能有吊坠、污染等问题。

第七条：供货与安装：

1、甲乙双方签订合同后，乙方即开始组织产品的制作;15天后开始供货。同时将乙方的资质、产品合格证、检验证书等相关资料报送甲方。

2、乙方对其运到现场的设备和产品负有保管责任。

3、必须接受工地监理部门的监理，并为其开展工作提甲方便，配合甲方按照要求提供完整的原始记录、检测记录等技术资料。

4、进场安装前，乙方应将项目负责人、主要施工管理人员的姓名、工作内容及所授予的权限，书面通知甲方，安装进行中，如有人员变动，乙方应及时书面通知甲方。

5、乙方应当按照商定的进度计划进行供货与安装，以保证整个工程的按时竣工。

6、其他要求：

(1)、甲方提供施工现场的临时电源接口、照明等配合乙方施工。

(2)、乙方负责在施工现场的成品保护。

(3)、甲方按标准洞口尺寸提供，不合格由甲方负责整改，乙方制作门框前需对现场尺寸进行核实。

(4)、防火门窗框与墙体间的内缝隙由甲方负责填补，外缝隙由乙方负责。

第八条：消防验收：

1、乙方应向甲方提供完整的防火门竣工图纸及有关的竣工资料，甲方收到该资料后组织消防验收，防火门消防验收由乙方全权负责。

2、验收规范：按国家标准和消防规范执行。

第九条：保修。

1、保修期限：本工程的保修期限为二年，开始计算保修期时间为消防验收批文日期。

2、保修期内，若发现乙方加工和安装造成的质量问题，乙方负责返修，在接到修理通知的本市三天,外地五天内派人修理。如果乙方未按时派员修理，甲方可委托其它单位或人员修理，因此所造成的维修费用，甲方在保修金中扣除。

3、因乙方之外原因产生的保修费用，由责任方承担。

第十条：安全。

1、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用。

2、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门，并通知甲方代表，同时按政府有关部门的要求处理。甲方或建设方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。

3、甲方应向乙方人员交底现场安装条件，特别说明安装中存在的安全风险。

4、乙方必须确认并遵守甲方与建设方签订的施工安全、文明施工责任和廉政协议书。

第十一条：甲方责任：

1、负责按合同条款支付工程款。

2、甲方提供临时堆放场所(乙方负责保管物品)。

3、负责协调与其他施工单位间的配合工作。

4、负责协调施工期间用水、用电，垂直运输等相关事宜。

第十二条：

乙方责任：

1、按本合同要求按时按质完成合同约定的全部内容。

2、与甲方的现场代表沟通施工过程中需要配合的相关事宜，在批量制作前先到现场复核和确认门窗洞口尺寸，确保工程施工的顺利进行;并对产品及施工质量负责，确保消防验收不因此受影响。

3、乙方在施工期间制作安装的外框、扇等半成品，由乙方负责保护，若损坏由乙方负责更换。乙方负责其施工涉及范围内的其它施工单位的成品、半成品保护，若造成损失，由乙方照实赔偿。

4、乙方必须做好安全文明施工，发生安全事故由乙方承担全部责任和损失。施工安全接受甲方的检查、监督及管理，但甲方不承担任何安全事故的责任。

5、乙方在施工现场制作、安装期间，应主动配合总承包单位的管理，做好与其它分包单位的配合，协调工作，不得影响工程进度、质量。

第十三条：违约责任。

1、甲方每迟延一天付款，应当向乙方支付合同总价万分之五的违约金;。

2、乙方每迟延一天完工的，应当向甲方支付合同总价万分之五的违约金;。

3、甲乙双方如有任何争议、违约、索赔等问题，应通过友好协商解决，若无法解决时，应提交工程所在地人民法院裁决。

第十四条：不可抗力。

1、在合同履行的过程中发生洪水、地震等严重自然灾害或战争等社会动乱并足以影响全部或部分合同的履行，甲乙双方都可免除承担违约责任。

2、不可抗力的因素消除后，甲乙双方应当继续履行合同。

第十五条：合同的生效和终止。

1、本合同自签订之日起生效。

2、甲方支付完毕所有货款后，除有关保修条款生效外，其他条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

第十六条：其它条款。

1、《合同附件清单》是本合同的有效组成部分，与本合同有同等的法律效力。

2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

防火门合同

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙双方签订采购合同，双方必须严格遵守。

包运输、包制作安装（含水曲柳板）、包五金配件、包工期、包质量、包普通中灰油漆、包安全、包消防验收。

1、本工程的防火门制作、安装按建筑施工图及甲方提供的消防门数量表和相关说明。

2、按国家20xx年防火通用技术标准和约定条款验收，提供防检测报告，并通过消防部门的验收。

自合同签字之日起，甲方提前15天通知乙方，除不可抗力外，乙方在规定时间内完成。

乙方在安装施工中，必须保证质量和安装工程质量不符合要求的必须无偿返工。

本工程单价包干，其结算单价为308元/平方米，不开发票，不留质保金。

1、预付款是总金额的10%；（以每栋为单位）。

2、门框安装完毕付到总金额的30%（以每栋为单位）；

3、门页到工地付到总金额的80%；（以每栋为单位）。

4、结算款：安装完毕一次性付清，结算以图纸及现场尺寸为准。

1、提供相关的图纸、规格、数量、颜色、开向及技术参数。

2、提货增补或工程以及相关责任人签署并加盖有效印章的增补通知单或工程变更单通知乙方。

3、在乙方安装完毕之日起五天内，甲方应完成工程结算并出具工程结算书（否则，按乙方结算书为结算依据）。

4、施工期间：根据产品材料与安装设备堆放场地，提供安装材料垂直运输工具和安装电源。

5、督促土建方对乙方已安装的消防门给予保护。

6、按合同规定按期支付工程款。

1、提供本企业合法的营业执照副本和税务登记的复印件，提供产品合格及相关的资质证明材料。

2、负责产品设计、制作及售后服务，并保证产品符合国家行业技术标准。

3、按甲方要求的供货进度及时供货，按甲方要求安装进度及时安装。

4、协助甲方消防验收并保证合同上述产品验收合格。

若甲方未按时付清合同规定的款项，延误一天以0.1%的违约金计算，并承担相应的责任和损失，若甲方完全履行付款义务，因乙方责任给甲方造成经济损失，乙方应承担违约责任。

本合同一式四份，双方各执二份，未尽事宜可用合同附件补充，合同直接责任经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。

甲方：

乙方：湖南安华消防有限公司。

法人代表：

法人代表：

委托代理：

委托代理：

签订时间：