监理工程师合同管理试题（优秀15篇）

作为一种法律约束力强的文件，合同协议对于维护交易双方的利益至关重要。合同协议范本可以帮助我们了解各种交易中常见的条款和条件。

注册监理工程师《合同管理》预测试题

3、达到继续教育标准。

三、申请材料目录。

3、达到继续教育标准的证明材料；

4、身份证、聘用单位出具的聘用合同等复印件。

四、行政许可程序。

1、申请人向聘用单位提出申请；

2、聘用单位审核同意后，连同申请材料一并报省建设厅；

4、建设部进行审核，作出行政许可决定；准予注册的，于法定时间内向申请人颁发《注册监理工程师执业资格注册证书》和注册监理工程师执业专用章。

五、行政许可办理期限初审期限为二十个工作日。

省建设厅政务服务中心自收到完整申请材料之日起，在二十个工作日内作出决定；因故经分管部长批准，可延长十个工作日。

监理工程师《建设合同管理》冲刺试题

1.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。

a.留置

b.定金

c.质押

d.保证

2.下列财产中，不可以作为抵押物的是( )。

a.抵押人所有的房屋和其他地上定着物

b.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产

c.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

d.抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权

3.在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中，正确的说法是( )。

a.甲某的行为属无权代理，该合同无效

b.甲某的行为属表见代理，该合同有效

c.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立

4.被代理人取得或者恢复民事行为能力可以导致( )关系的终止。

a.委托代理

b.转代理

c.意定代理

d.指定代理或法定代理

5.由于建设工程施工中承包人是不垫资承包的，因此，( )一般应向承包人支付预付款，帮助承包人解决前期施工资金周转的困难。

a.监理单位

b.发包人

c.设计单位

d.总监理工程师

6.采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是( )。

a.确定中标价

b.衡量各投标书优劣的依据

c.确定合同价

d.确定投标人实现各种指标的依据

7.关于主合同与从合同的叙述中，有误的是( )。

a.主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同

b.从合同是以主合同的存在为存在前提的合同

c.主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止

d.借款合同是典型的从合同

8.某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以3 300元/t的价格购买函25的螺纹钢30 t，有意者请于3 d内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于( )。

a.承诺

b.要约

c.反要约

d.要约邀请

9.关于要约和承诺生效的表述中，有误的是( )。

a.要约到达受要约人时生效

b.承诺的通知发出时生效

10.关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是( )。

a.在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点

b.采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点

c.当事人对合同成立的地点可以另行约定

d.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立

11.一般说来，依法成立的合同，自( )生效。

a.成立时

b.登记后

c.交付定金后

d.备案后

12.某施工单位的材料员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除，但 甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订钢材采购合同，则该合同为( )合同。

a.无效

b.有效

c.可撤销

d.效力待定

13.某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为( )合同。

a.有效

b.无效

c.可变更、可撤销

d.效力待定

14.甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据《合同法》的规定，下列表述中正确的`是( )。

a.合同无效，但已履行部分双方不再返还

b.合同无效，已履行部分双方返还

c.合同已成立，甲公司承担违约责任

d.合同未成立，已履行部分双方相互返还

15.由于无效合同自始没有法律约束力，因此，( )是处理无效合同的主要方式。

a.赔偿损失

b.赔礼道歉

c.返回财产

d.追缴财产，收归国有

16.某合同具有法律约束力的首要表现是( )。

a.合同履行

b.合同转让

c.合同变更

d.合同成立

17.关于合同变更的叙述中，不正确的是( )。

a.合同变更必须针对有效的合同

b.协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同

c.如果当事人对合同的变更约定不明确，视为已变更

18.按照我国《合同法》的规定，承担违约责任的条件采用( )。

a.过错责任原则

b.严格责任原则

c.无过错责任原则

d.惩罚性责任原则

19.人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起( )个月内做出撤销裁决或者驳回申请的裁定。

a.2

b.3

c.4

d.6

20.关于招标阶段解答投标人质疑的说法中，不正确的是( )。

b.如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准

注册监理工程师《合同管理》预测试题

b泥沙和漂浮物。

c水位。

d流量。

选b。

2.地表水取水构筑物分为固定式和活动式两大类，下列何项属于固定式取水构筑物型式?

a岸边式缆车式水泵直接吸水式。

b岸边式河床式浮船式。

c岸边式河床式斗槽式。

d河床式斗槽式渗渠。

选c。

3.粒径不均匀滤料在反冲洗时处于流态化状态，反冲洗结束后产生较大粒径滤料分布在下层的自然分层现象，其主要原因是：

a大粒径滤料密度较大，容易先沉到下层。

b大粒径滤料比表面积较小，下沉时受水流阻力较小，容易先沉到下层。

c大粒径滤料受水的.浮力较小，容易先沉到下层。

d大粒径滤料不受水中颗粒布朗运动撞击作用。

选b。

a靠近支流河道出口处的支流河道上。

b支流河道出口处的干流河道上。

c支流河道出口处的上下游足够距离的干流河道上。

d支流河道和干流河道汇合处夹角最小的地方。

选c。

5.选择岸边式取水构筑物的位置，除了水量充沛，水质、地质条件较好，水位变化幅度不大的条件外，还应要求：

a江河岸边较陡，主流近岸，岸边有足够水深。

b江河岸边平坦，风浪不大，河床有足够水深。

c江河岸边平坦，水流顺直，岸边有足够场地。

d江河岸边较陡，主流冲顶，岸边有足够水深。

选a。

注册监理工程师《合同管理》预测试题

1.《合同法》中的自愿原则指的是()情形。

a.合同当事人有权决定是否订立合同。

b.合同当事人有权决定与谁订立合同。

c.合同当事人有权决定合同生效时间。

d.合同当事人有权决定以书面形式还是口头形式订立合同。

e.合同当事人有权决定是否接受合同条款。

答案abde。

2.有关要约邀请的说法，错误的是()。

a.希望和他人订立合同。

b.希望他人向自己发出要约。

c.不承担法律责任。

d.受其意思约束。

e.是合同成立的必要条件。

答案ade。

3.《合同法》规定，属于不得撤销要约的情况有()。

a.要约人确定了承诺期限。

b.要约已经到达受要约人。

c.要约人明示要约不可撤销。

d.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作。

e.要约人明示要约可以撤销。

答案acd。

4.关于合同成立时间的说法，正确的是()。

a.要式合同自双方当事人签字时成立。

b.不要式合同在承诺生效时成立。

c.要式合同在承诺生效时成立。

d.以信件订立的合同在签订确认书时成立。

e.以数据、电文订立的合同在承诺生效时成立。

答案abd。

5.下列关于格式条款的叙述，正确的是()。

a.对格式条款的理解发生争议时，应按通常的解释。

b.有两种解释时，按不利于提出格式条款的一方解释。

c.有两种解释时，按有利于提出格式条款的一方解释。

d.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用格式条款。

e.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款。

答案abe。

6.缔约过失责任是()。

a.独立责任。

b.合同磋商阶段责任。

c.合同未成立时的责任。

d.合同成立后的责任。

e.非独立责任。

答案abc。

7.合同生效应具备的条件有()。

a.意思表示真实。

b.不违反社会公共利益。

c.必须做出承诺。

d.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

e.必须发出要约邀请。

答案abcd。

8.可以作为合同生效时间的是()。

a.合同成立。

b.双方签字盖章。

c.受要约人承诺。

d.承诺之前。

e.发出要约邀请。

答案abc。

9.合同中免责条款无效的是()。

a.造成对方人身伤害的。

b.故意造成对方财产损失的。

c.因重大过失造成对方财产损失的。

d.因误解造成对方财产损失的。

e.因过失造成对方财产损失的。

答案abc。

10.合同无效的法律后果有()。

a.返还财产。

b.赔偿损失。

c.追缴财产收归国有。

d.折价处理。

e.追究刑事责任。

答案abc。

11.当事人一方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销其合同的情况包括()。

a.因重大误解而订立的合同。

b.在订立合同时，显失公平的合同。

c.以欺诈手段，使对方违背真实意思的情况下订立的合同。

d.损害国家利益。

e.假借订立合同，恶意进行磋商。

答案abc。

12.后履行抗辩权的适用条件包括()。

a.合同中未约定履行顺序。

b.合同中约定了履行顺序。

c.由同一双务合同产生互负的对价给付债务。

d.应当先履行的对价给付是可能履行的义务。

e.经营状况严重恶化。

答案bcd。

13.合同不当履行的处理包括()。

a.因债权人致使债务履行困难的处理。

b.提前或部分履行的处理。

c.合同不当履行中的保全措施。

d.部分合同失效的处理。

e.合同部分撤销的处理。

答案abc。

14.有关合同变更的说法，正确的是()。

a.必须是针对有效合同才可变更。

b.合同变更只须经当事人一方同意。

c.合同变更后，必须按变更后的合同履行。

d.变更合同是因为合同无效才变更。

e.合同变更的内容是尚未(或尚未完全)履行的合同。

答案ace。

15.“债务人向第三人履行债务”的特点是()。

a.不改变当事人之间的权利义务关系。

b.债务人不得拒绝第三人的请求履行。

c.改变当事人之间的权利义务关系。

d.第三人无追究对方违约责任的权利。

e.第三人不可以向债务人请求履行。

答案abd。

16.《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中()的效力。

a.清理条款。

b.结算条款。

c.质量条款。

d.风险条款。

e.目的条款。

答案ab。

17.有关承担违约责任的说法正确的是()。

a.赔偿损失是承担违约的主要方式。

b.建筑工程合同中，施工单位承担违约责任常用的方法是采取补救措施。

c.违约金和定金不能合并使用。

d.当事人延迟履行后发生的不可抗力，可以免除责任。

e.违约金和赔偿损失同时使用时，赔偿损失优先。

答案abc。

18.在违约责任的承担中，损失赔偿额应当()。

a.相当于因违约造成的损失。

b.不包括合同履行后可获得的利益。

c.包括合同履行后可获得的利益。

d.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失。

e.可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失。

答案acd。

19.《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有()。

a.当事人可以通过和解或调解解决合同争议。

b.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。

c.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。

d.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行。

e.如果当事人没有在合同中约定通过诉讼解决争议，则只能通过仲裁作为最终解决方式。

答案acd。

20.仲裁协议包括的内容是()。

a.请求仲裁的意思表示。

b.不向法院起诉的承诺。

c.仲裁事项。

d.双方争议的解决方式。

e.所选定的仲裁委员会。

答案ace。

监理工程师《建设合同管理》训练试题

1.甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。以下关于甲公司分立后500万元债务清偿问题的说法，正确的是(  )。

a.乙公司与丙公司均不承担清偿责任

b.应当由乙、丙公司承担连带责任

c.应当由丙公司承担全部债务

d.应当由乙公司承担全部债务

2.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从(  )之日生效。

a.合同签订

b.合同登记

c.约定交付定金

d.实际交付定金

3.下列选项中，不属于无权代理的是(  )。

a.没有代理权而为代理行为

b.超越代理权限为代理行为

c.代理权终止为代理行为

d.不当代理行为

4.甲、乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲、乙双方通过协商对合同做了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。对变更事项中损失部分的处理原则是(  )。

a.甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲、乙双方承担

b.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半

c.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任一

d.甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任

5.下列各项中，关于无效合同的法律后果的表述，有误的是(  )。

a.合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行

b.合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效

c.合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失

d.由于无效合同自始没有法律约束力，因此赔偿损失是处理无效合同的主要方式

6.合同履行中，应当先履行合同的一方可以中止履行合同的情形不包括(  )。

a.丧失商业信誉的

b.拖欠工程费的

c.抽逃资金以逃避债务的

d.经营状况严重恶化的

7.建设工程合同属于(  )。

a.单务合同

b.从合同

c.双务合同

d.无偿合同

8.有关债务人向第三人履行债务这种情况的法律关系特点的表述，不正确的是(  )

a.在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝

b.债务人对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用

c.债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利义务关系

d.债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向第三人承担违约责任

9.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，则(  )。

a.施工合同成立，且生效

b.施工合同成立，但不生效

c.施工合同不成立，但有效

d.施工合同不成立，不生效

10.最高人民法院的.司法解释认为，民间借贷(包括公民与企业之间的借贷)约定的利息高于银行同期同种贷款利率的(  )倍，为显失公平。

a.2

b.3

c.4

d.5

11.建设工程施工过程中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，承包人依据的是(  )。

a.先履行抗辩权

b.同时履行抗辨权

c.后履行抗辩权

d.代履行抗辩权

12.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按(  )的市场价格履行。

a.履行合同时订立地

b.履行合同时履行地

c.订立合同时订立地

d.订立合同时履行地

13.合同履行地点没有约定或约定不明确的，关于其确定方法的表述不正确的是(  )。

a.给付货币的，在给付货币一方所在地履行

b.交付不动产的，在不动产所在地履行

c.履行期限不明确的，债务人可以随时履行

d.履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行

14.下列选项中，(  )是指由于债权人的原因致使债务人无法向其交付标的物，债务人可以将标的物交给有关机关保存以此消灭合同的制度。

a.提存

b.抵押

c.保全

d.留置

15.某建设物资采购合同，采购方向供货方交付定金8万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为20万元，则采购方有权要求供货方支付(  )万元承担违约责任。

a.8

b.16

c.20

d.28

16.关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述，有误的是(  )。.

a.邀请对象的数目不应少于5家

b.邀请对象的数目以5～7家为宜

c.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间

d.邀请招标的投标竞争的激烈程度相对较差

17.在开标时判定为无效的投标文件，应当(  )。

a.在初评阶段淘汰

b.不再进入评标

c.在详评阶段淘汰

d.在定标阶段淘汰

18.某建设工程的施工单项合同估价为l 200万元人民币，在施工中需要采用专有技术进行施工，该施工项目(  )方式发包。

a.应该采用邀请招标

b.应该采用公开招标

c.可以采用直接委托

d.应该采用议标

19.公开招标的优点不包括(  )。

a.招标人的选择范围较广

b.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人

c.有利于取得有竞争性的报价

d.招标时间短、费用低

20.下列选项中，(  )是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项。

a.暂列金额

b.保留金

c.预付款

d.暂估价

注册监理工程师《合同管理》预测试题

1根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》，下列关于工程进度款的说法不正确的是()。

a.工程进度款支付方式或按月工程进度或按付款计划表申请付款。

b.发包人应在收到承包人提交的付款申请报告之日起的25日内审查并支付。

d.按月工程进度申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础。

参考答案:c。

2下列流水施工参数中，属于工艺参数的是。

a.施工过程。

b.施工段。

c.流水步距。

d.流水节拍。

参考答案:a。

3运用现金流量图可以全面、形象、直观地表示现金流量的三要素：()。

a.资金数额、方向、期间。

b.资金数额、流入、时间点。

c.大小、流出、时间段。

d.大小、方向、时间点。

参考答案:d。

4根据《合同法》，执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的'物的，则()。

a.无论价格升降，均按新价格执行。

b.遇价格上涨时，按照新价格执行。

c.无论价格升降，均按原价格执行。

d.遇价格上涨时，按照原价格执行。

参考答案:d。

5在单因素敏感性分析中，当下降幅度为5.91%、项目投资额降低幅度为25.67%、经营成本上升幅度为14.82%时，该项目净现值为0，按净现值对、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为()。

a.——投资额——经营成本。

b.——经营成本——投资额。

c.投资额——经营成本——。

d.经营成本——投资额——。

参考答案:b。

6在评价投资方案经济效果时，如果a,b两个方案中缺少任何一个，另一个就不能正常运行，则a,b两方案称为()。

a.组合型。

b.互补型。

c.混合型。

d.相关型。

参考答案:b。

7静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费及()。

a.生产预备费。

b.调整预备费。

c.不可预见费。

d.因工程量误差而引起的工程造价的增减。

参考答案:d。

8根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是()。

a.评标委员会成员为7人以上单数。

b.联合体中标的，由联合体牵头单位与招标人签订合同。

c.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

d.投标人应在递交投标文件的同时提交履约保证金。

参考答案:c。

9我国甲级工程造价咨询单位中从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的人员分别不少于()人。

a.20和10。

b.20和8。

c.12和8。

d.12和6。

参考答案:a。

10在融资的每股收益分析中，根据每股收益的无差别点，可以分析判断()。

a.企业长期资金的加权平均资金成本。

b.市场投资组合条件下股东的预期收益率。

c.不同销售水平下适用的资本结构。

d.债务资金比率的变化所带来的风险。

参考答案:c。

11在投资项目经济评价的不确定性分析中，敏感性分析的主要目的是()。

a.分析不确定因素的变化对项目评价指标的影响。

b.度量项目风险的大小。

c.判断项目承担风险的能力。

d.分析不确定因素发生变化的概率。

参考答案:a。

12在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后()h内向监理人提交书面报告。

a.24。

b.48。

c.72。

d.96。

参考答案:a。

13发达国家一般按照投资来源不同，将项目划分为政府投资项目和()。

a.企业投资项目。

b.国外投资项目。

c.私人投资项目。

d.国际投资项目。

参考答案:c。

14按照我国现行规定，外商投资企业总额1200万美元，注册资本最低要求是不得低于()。

a.420万美元。

b.500万美元。

c.400万美元。

d.480万美元。

参考答案:b。

15在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是().

a.流水节拍。

b.施工段。

c.流水强度。

d.施工过程。

参考答案:b。

a.1。

b.2。

c.3。

d.4。

参考答案:a。

17美国有关工程造价的定额、指标、费用标准等一般是由()制订。

a.政府建设主管部门。

b.土木工程师学会。

c.各专业协会、大型工程咨询公司。

d.建筑师学会。

参考答案:c。

18根据国家现行规定，下列关于建设项目竣工验收的表述正确的是()。

a.无论规模大小，建设项目完工后均应进行初验，然后进行正式验收。

b.建设项目竣工图应由施工单位绘制并加盖“竣工图”标志。

c.由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。

d.施工单位必须及时编制竣工决算，分析投资计划执行情况。

参考答案:c。

19某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有()条。

a.1。

b.2。

c.3。

d.4。

参考答案:b。

20作为施工承包单位计划体系的重要内容，项目管理实施规划应()主持编制。

a.在开工之前由承包单位技术负责人。

b.在开工之前由施工项目经理。

c.在投标之前由承包单位技术负责人。

d.在投标之前由施工项目经理。

参考答案:b。

注册监理工程师《合同管理》考试题

1.《建设工程委托监理合同》的标的是( )。

a.技术 b.服务 c.行为 d.酬金

答案b

2.专用条件是对通用条件的( )。

a.补充 b.修改 c.补充和修改 d.解释说明

答案c

3.委托监理合同的通用条件是( )。

a.标准条件 b.修改条件 c.专用条件 d.补充条件

答案a

4.委托人和监理人签订合同的根本目的是( )。

a.选择合适的监理单位

b.确定监理的范围

c.监理报酬的计算

d.明确双方的权利和义务关系

答案d

5.在选择工程施工分包单位方面，监理人有( )。

a.选定权 b.批准权和否决权 c.建议权 d.直接指定权

答案b

6.监理人获得奖励办法可根据( )，在专用条件相应的条款内写明。

a.双方协商确定的办法

b.当地的标准水平

c.国家颁布的合理化建议奖励办法

d.监理人的要求

答案c

7.由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过( )以上，监理人可按照规定，单方面终止合同。

a.一个月 b.二个月 c.五个月 d.六个月

答案d

8.委托监理合同赋予监理人的权利不包括( )。

a.获得酬金权利

b.终止合同权利

c.获得奖励的权利

d.工程设计的建议权

答案d

9.监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括( )。

a.开工令 b.停工令 c.复工令 d.验收令

答案d

10.《建设工程委托监理合同》规定，下列( )应属于附加监理工作的范围。

a.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划

b.不可抗力事件发生后的善后工作

d.发包人要求监理人协助办理的.与政府行政管理部门的外部协调工作

答案d

11.监理合同示范文本规定，因( )，属于监理服务的额外工作。

a.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间

b.委托人要求增加的监理工作范围

c.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作

d.承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容

答案c

12.关于委托人提供物质服务的说法，错误的是( )。

a.属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人

b.如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿

c.物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件

d.一般不包括交通设备、办公用房和生活用房

答案d

13.关于委托人提供的人员服务说法错误的是( )。

a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员

b.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示

c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责

d.人数和服务时间应在专用条件中写明

答案b

14.按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，( )不违反监理人员应遵守的职业道德。

a.向其他人泄露委托人申明的秘密

b.从承包方获取提前工期奖金

c.帮助承包人完善施工组织设计

d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

答案c

15.监理合同生效日指的是( )。

a.合同签字日

b.合同履行日

c.合同磋商日

d.合同起草日

答案a

16、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应( )。

a、由承包商承担的风险责任

b、给予费用补偿并顺延工期

c、给予费用补偿但不顺延工期

d、给予工期顺延但不给费用补偿

答案d

17、fidic《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指( )。

a、工程保修期

b、承包商的施工期

c、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限

d、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

答案a

18、下列财产中，( )不得抵押。

a、土地所有权 b土地使用权 c、房屋 d、交通运输工具

答案a

19、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( )

b、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

d、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

答案b

20、合同争议的解决顺序为( )

a、和解—调解—仲裁—诉讼

b、调解—和解—仲裁—诉讼

c、和解—调解—诉讼—仲裁

d、调解—和解—诉讼—仲裁

答案a

监理工程师《合同管理》多选测试题

1、下列说法正确的是(abc )

b、 承包商可以从工程师那里得到指示

d、 设计需由工程师批准，出现错误也要由工程师负责

2、改变任何部分工程的型式、质量或数量的方法有( abcd )

a、删减任何工作 b、必要的附加工作

c、增加合同中所包括的任何工作的数量 d、改变任何工作的性质

f、 减少工程师认为不能减少的工作

3、合同履行中涉及的几个阶段为( ac )

a、合同工期 b、施工期 c、缺陷责任期

d、合同有效期 e、合同制订期

4、下列哪些因素会影响合同价格( bde )

a、提前竣工 b、结清单生效 c、承包商的质量责任

d、包含在合同价格内的暂定金额 e、合同类型特点

5、在工程移交证书中，应说明的主要内容有( ae )

a、确认工程已经竣工 b、采用与合同规定不同的方法进行检验

c、注明达到基本竣工的具体日期 d、说明竣工后的检验日期

e、详细列出按照合同规定承包商在缺陷责任期内还需完成的工作项目一览表

6、下列有关颁发工程移交证书，不正确的说法有(acd )

b、如果工程师对竣工条件不满意，应书面通知承包商

7、在缺陷责任期内，承包商的义务表现在( abd )

a、按工程师颁发移交证书时开列的后续工作一览表，完成承包范围内的全部工程

d、对工程竣工后发现的任何缺陷，承包商都要进行修复工作

e、包括c和d

8、土木工程施工合同条件规定的支付结算和程序包括( abce )

a、每个月支付工程进度款 b、物价浮动调整款

c、竣工移交时办理竣工结算 d、解除缺陷责任后进行最终结算

e、逾期付款利息

9、土木工程施工合同条件的主要特点表现为( abce )

a、条款中责任的约定以招标选择承包商为前提

b、合同履行过程中建立以工程师为核心的管理模式

c、以单价合同为基础(也允许部分工作以总价合同承包)

d、以转移财产的所有权为目的

e、以转移财物和支付价款为主要内容

10、在支付工程进度款中，每个月的月末承包商应按工程师规定的格式提交一式六份本月支付报表，其内容包括(abd )

a、动员预付款 b、因物价浮动的调价款

c、本月实施的永久工程价值 d、违约赔偿款 e、保留金

11、下列关于合同争端的解决中说法正确的是( abcde )

a、一般均是通过工程师调解，不能解决时再诉诸仲裁

c、在争端尚未解决之前，承包商可以暂停施工

d、工程师应在收到一方书面报告后84天内对争端做出他的决定，并通知双方

e、当工程师的决定未能被接受，而又未能友好协商解决争端时，则由仲裁庭开始仲裁

12、施工索赔发生的原因大致有(abcd )

a、建筑过程的难度和复杂性增大

b、合同文件前后矛盾和用词不严谨

c、建筑业经济效益的'影响

d、项目及管理模式的变化

e、由于管理人员管理不当造成的损失

13、施工索赔分类的方法很多，从不同的角度，有不同的分类方法。下列关于其分类方法正确的是( abcd )

a、按索赔目的，索赔可分为工期索赔和经济索赔

b、按索赔处理方式和处理时间不同，可分为单项索赔和一揽子索赔

c、按索赔发生的原因， 延期索赔、工程变更索赔和施工加速索赔

d、依据合同的索赔分类，可分为合同内索赔、合同外索赔和道义索赔

e、依据合同的索赔分类，可分为合同内索赔、合同外索赔

14、索赔意向通知，通常包括以下内容(abcd )

a、事件发生的时间和情况的简单描述

b、合同依据的条款和理由

c、有关后续资料的提供，包括及时记录和提供事件发展的动态

d、对工程成本和工期产生的不利影响的严重程度，以期引起监理工程师的注意

e、索赔的金额

15、证据资料准备包括(abcd )

a、施工日志 b、来往信件 c、气象资料

d、会议纪要 e、合同

16、索赔报告必须进行反复讨论和修改，它必须准确可靠，应强调以下几点( abc )

a、责任分析应清楚、准确 b、索赔值的计算依据要正确，计算结果要准确

c、用词要委婉和恰当 d、用词要恰当

e、用词要直接

17、工期的索赔计算主要有(ab )

a、网络图分析 b、比例计算法 c、横道图法

d、前锋线法 e、s形曲线法

18、一般认为在具备以下条件时采用总费用法是合理的(abce )

a、已开支的实际总费用经过审核，认为是比较合理的

b、承包商的原始报价是比较合理的

c、费用的增加是由对方原因造成的

d、费用的增加有承包商管理不善的责任

e、由于该项索赔事件的性质以及现场记录的不同，难于采用更精确的计算方法

19、分项法是将索赔的损失费用分项进行计算，其内容包括(abcd )

a、人工费索赔 b、材料费索赔 c、施工机械费索赔

d、现场管理费索赔计算 e、机械闲置费索赔

20、索赔的技巧包括(abcd )

a、及时发现索赔机会 b、商签好合同协议

c、对口头变更指令要得到确认 d、及时发出“索赔通知书”

e、力争一揽子索赔，避免单项索赔

注册监理工程师《合同管理》考试题

考生分享：一年考过四科的经验。

一年一度的监理考试又要报名了。能否顺利通过考试对每位考生都有着不同的经济效益和社会效益。一年考过四科是每位考生都期盼的。那么，以下就介绍一下我一年考过四科的经验。

参加监理考试的人，多半是人到中年，工作繁重，家中也是老、少都须要照顾。那么为了生计还要参加考试，可见难度之大。我09年就是在母亲过世，孩子高考的情况下考过了四科。可见，时间上我们就不充裕。以前谁炫耀自己两个月考过四科，我心里在想：他是吹牛。但是09年我通过实践，证明了这个愿望是可以实现的。

通常情况下，监理考试二到四年能考过也算英雄好汉了。那么自己就要在心里念叨：我要把别人四年的复习时间用在一年中;即便您很聪明，也要对自己说：慢鸟先飞，勤能补拙。

思想上的准备做好之后，就要做物质上的准备。我觉得参加一个讲解透彻的培训班是很必要的。但重要的是讲解透彻，如果像和尚念经的讲法就不要让他来浪费你的时间和精力了。而一个讲解透彻的培训班会让你站在巨人的肩膀上――节省你的时间，让你掌握的都是该考的，而考试不会出现或不影响你的及格率的知识老师会提醒你不必死扣――你的时间和脑力都是有限的哦。我在听培训之前就知道自己人到中年的记忆力怎样;那么上课之前我就买了一mp3。除了注意听讲以外，还把老师的讲解录了音。培训结束之后首先精听一遍录音，再掌握教材的知识。但是人到中年，属于自己的时间很少，那我做饭时、坐车时、睡觉前――一切时间都可以听mp3，而且带上耳机不影响任何人。有时你听的时候头脑会溜号，但时间长了也会深深地刻入你的大脑。虽然时间紧、任务重，但我不赞成熬夜，我觉得学习要讲求效率。头脑清醒就会收获很多，还不觉得辛苦。

假如您没有听说哪个班讲的精彩，及格个率高，那么就自学。对教材有了大概印象后就做历年试题，反复地做，直至卷后满分。题不在多，掌握才行!

本人考结构一注和监理均一次高分通过，平时用功较多，但未吃二遍苦，因此总的说还是合算的。以下是关键点：

1.结构：常用规范(混凝土，钢结构，砌体，地基，荷载)深入研读，其他规范如施工验收等浏览一下即可。研读方式举例：按规程某条文(主条文)中的公式可求出计算结果，此结果还须参见另一条文折减，考试时没有时间把这些参见条文弄全，极易答错，平时用功时可将参见条文记在主条文边。

监理：“要览”深入读记，不能理解时看“教材”。死记是记不住的，理解了才能记住。

3.平时多作题。书上的题做错的要用铅笔打上记号，回头可只作错题，不要将答案写在题上。此条对监理很重要!

4.监理多选题：单选题是拿分的关键，多选题是通过的关键!!怎样答多选题?少选!abcde中100%吃准的才选，否则别选!

5.考时注意：发卷前深呼吸，暗示自己状态很好能考好。心情烦躁嫌老师还不发卷别的考场已发+挤车+邻桌打手机屁话多偷看+座位太小+外面太吵者还不如退场逛街去。

考试中途要去洗手即使不想洗手。要洗脸，冷水。

一门考后：及时吃饭，然后找地方靠一靠，树下最好，补氧。

考生分享：考取国家注册监理工程师资格的几点体会。

国家监理考试是规范监理行业、提高监理工程师执业水平的重要途径，对于统一监理工程师的标准和与国际接轨都有着重要的意义。考取国家监理工程师资格，并经注册，才能以监理工程师名义执业，并取得签字权，所以，考取国家监理工程师资格，是工作的需要。目前，在监理行业中，国家注册监理工程师不足三分之一，多数监理单位对有证者都是来者不拒，所以，考取国家监理工程师资格，对于个人就业也大有好处。

一、认真读透几本书。

目前，国家监理工程师执业资格考试每年五月份举行一次。教材为2003年版，共七本书，即《监理概论》、《信息管理》、《合同管理》、《质量控制》、《投资控制》、《进度控制》、《监理相关法规文件汇编》。另有国家监理协会组织编写的'两本《监理教材辅导资料》(上、下)也应一并学习。

应试者除熟读教材外，还应阅读年度考试大纲，每年考试大纲规定的考试范围，会有少许变化，所以，考试大纲是不可不读的。大纲中要求“掌握”的内容，考题可能会灵活多变，不但要深刻理解，还要会计算。要求“熟悉”的内容，也是考试题量比较大的内容，也要熟记。要求“了解”的内容，考题可能会直来直去，比较容易解答。由于考试题量较大，考点较多，所以教材必须通读，熟读，有选择的重点阅读是不可取的。

二、从自身的实际情况出发作好充分准备。

案例分析题每题应在40分钟内做完，必须在4小时内做完全部6道题，如果做不完，丢分就较多，及格的可能性就小。年龄大，解题慢的考生要在提高速度上下工夫，关键是熟练，熟能生巧，要自己总结经验和技巧，以提高速度。

案例分析题的复习准备，切忌只看不练，要多动手做一些典型题，这样才能在考试时迅速进入角色。

要知道梨子的滋味，就要亲口尝一尝。参加一次考试，体会就深刻多了。

三、考场应试要点。

1、理清各考试科目的内容和涉及的书目。《基本理论与相关法规》科目考试时间为2小时，涉及《监理概论》、《信息管理》和《相关法规》的部分内容，《合同管理》科目考试时间为2小时，涉及《合同管理》和《相关法规》的部分内容，《三控制》科目考试时间为3小时，涉及《质量控制》、《投资控制》和《进度控制》，案例分析科目考试时间为4小时，涉及全部七本书，这些对于单科不及格者是更要清楚的，免得走弯路。

2、先易后难，巧答试题。在一定的时间内把全部试题答完，达到及格水平，除了熟读教材外，还应掌握一些答题方法和技巧。

对于单选题，四个供选答案中只有一个最正确，选对得1分，选错得0分。要想及格，单选题必须得高分。做单选题时，如果对答案熟悉，可直接选中，如果对答案不熟悉，可采用排除法，去掉三个错误答案。每题应在一分钟内完成，特别费时间的计算题可适当放弃几道，有时间再回来研究，必须保证把全部题做完。无论对答案是否熟悉，无论是否已计算出结果，都要选一个答案做答，切不可空题。

多项选择题有五个供选答案，至少有两个正确答案和一个错误答案，每题2分，选择了错误答案，该题得零分，正确答案没有全部选出，则选中一个得0.5分。每道题做题时间不应超过1.5分钟。多选题中计算题比较少，应试者要在此挤出一定时间来处理其他疑难问题。对于多选题，没有把握的答案一定不要选，宁可少选，不可多选。多选题的得分率一般要低于单选题，所以，要提高成绩，就应在多选题上下功夫。

单选题和多选题还要把涂答题卡的时间留够，考试前要把2b铅笔削好。

3、注意审题，把握重点。监理资格考试能否通过的关键还在于《案例分析》题。案例分析题考核应试者在实践中分析问题解决问题的能力，是对全部监理知识的综合性考核。解案例分析题要求知识全面，逻辑性强，考题不难，但面比较宽。回答不完整，或答非所问，是丢分的主要原因。

解案例分析题，首先要认真审题，透彻理解题意;答题时，充分利用已知条件，如果有没用上的已知条件，就要引起注意，错误可能就发生在这里。

解题时，应先做计算题，因为刚进考场头脑清醒，不容易出现差错，做对了，容易得高分，甚至得满分。计算题一般比较简单，如果后做，万一计算有误，丢分就较多，实在可惜。

案例分析题的解答，要与教材保持一致，不要自己另立观点。回答问题，要直来直去，语言精练，观点明确，切中要害。

一、合理安排时间，紧扣大纲，吃透教材。

从历年考试可以看出教材以大纲为线，将教材的一个个知识点串起来。由于按规定要求只有工程师以上职称之后从事监理工作三年才有考试资格，大部分同志已是单位骨干，工作担子重，看书时间少，而象监理概论性知识必须进行重复记忆。因此，提议参加考试的考生首先针对自身的情况进行合理安排，尽量保证有充裕的时间进行学习。其次，紧扣大纲，对大纲中要求掌握的知识点，在教材中必须理解、吃透，对大纲中要求了解的内容对照教材中的相关知识点了解其主要内容即可。但是对于教材中新增别的章节内容要多加关注，因为此内容在以往的考题中没有，极易出题，所以我们要多加关注，要费点心思。尽量提高得分率。

二

文档为doc格式。

。

监理工程师考试《合同管理》测试题

某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则( )。

a.原设计人对变更的设计不承担责任

b.该部分设计成果需经原设计人审查批准

c.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

d.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

正确答案：a

第 2 题

按照fidic《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。

a.签发工程接收证书日

b.颁发履约证书日

c.结清单生效曰

d.签发最终支付证书日

正确答案：c

第 3 题

《建设工程质量管理条例》颁布后，由于保修期限较长，为了维护承包人的合法利益，竣工结算时不再扣留质量保修金。保修费用由( )承担。

a.发包人

b.承包人

c.监理人

d.造成质量缺陷的责任方

正确答案：d

第 4 题

某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车( )。

a.不用归还委托人

b.归还委托人即可

c.归还委托人，并应支付折旧费

d.归还委托人，并应支付租赁费

正确答案：b

第 5 题

当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方( )。

a.可拒绝赔偿

b.不得提出异议

c.可中止履行义务

d.可要求仲裁机构予以适当减少

正确答案：d

第 6 题

《中华人民共和国合同法》(环球网校监理工程师频道为您整理)中规定的“缔约过失责任”是指( )。

a.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

b.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

c.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

d.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

正确答案：d

第 7 题

索赔是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出给予( )要求的行为。

a.赔偿或补偿

b.奖励或补偿

c.惩罚或赔偿

d.鼓励或补偿

正确答案：a

第 8 题

按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同终止的条件是( )。

a.工程验收通过

b.承包人送交了竣工验收报告

c.办理完移交工程手续

d.发包人支付了竣工结算款

正确答案：c

第 9 题

委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。

a.委托人增加监理工作内容较多

b.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束

c.委托人订购的.大型设备延误到货，工程停工超过半年

d.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

正确答案：c

第 10 题

工程师都应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的。( )内提出书面处理意见。

a.24小时

b.48小时

c.7天

d.14天

正确答案：b

第 11 题

承包人于某日收到了竣工结算价款，则应当在( )内将竣工工程交付发包人。

a.7日

b.14日

c.28日

d.42日

正确答案：b

第 12 题

依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是( )。

a.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决

b.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决

c.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

d.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

正确答案：b

第 13 题

采用fidic《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是( )。

a.合同工期

b.竣工日期

c.施工期

d.合同有效期

正确答案：a

第14 题

合同条款中规定，接受预付款前应提供( )。

a.履约担保

b.预付款担保

c.定金担保

d.实物担保

正确答案：b

第 15 题

乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同( )。

a.效力待定

b.无效

c.有效

d.经过乙催告甲后生效

正确答案：a

第 16 题

招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是( )。

a.返还所有投标人的投标保函

b.要求所有投标人延长投标保函有效期

c.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期

d.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期

正确答案：b

第 17 题

(2009年)施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。

a.按工程师提出的单价

b.按承包人提出的单价

c.按设计单位提出的单价

d.参照报价单位类似工作的单价

正确答案：d

第 18 题

依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

a.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

b.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

c.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

d.委托人拒付合理化建议奖

正确答案：b

第 19 题

监理合同的有效期是指( )。

a.监理合同中书面约定的履行期间

b.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止

c.监理人完成正常工作和附加工作时间之和

d.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和

正确答案：b

第 20 题

投标人现场考察后，(环球网校监理工程师频道为您整理)以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，( )。

a.投标人应要求招标人继续解释

b.以书面解答为准

c.以招标文件为准

d.由人民法院判定

正确答案：b

监理工程师考试题《合同管理》

第 1 题 (单项选择题)

《中华人民共和国招标投标法》要求必须招标的项目是()。

a.恢复建设项目

b.利用国际援助资金的项目

c.涉及秘密项目

d.使用专有技术项目

正确答案：b,

第 2 题 (单项选择题)

某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械 未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。

a.自2月1日始，至12月5日止 b.自2月1日始，至12月20日止

c.自2月5日始，至12月5日止 d.自2月5日始，至12月20日止

正确答案：a,

第 3 题 (单项选择题)

材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以()的形式承担违约赔偿责任。

a.违约金

b.继续履行

c.赔偿损失

d.赔偿价差损失

正确答案：a,

第 4 题 (单项选择题)

《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的责任不包括()。

a.委托人选定的质量检测机构试验数据错误

b.因非监理人原因的事由使监理人受到损失

c.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立

d.监理人的'过失导致合同终止

正确答案：d,

第 5 题 (单项选择题)

依据《建设工程施工合同示范文本》的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是()。

a.监理工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力

b.索赔处理应尽可能协商达成一致

c.只能向有合同关系的对方提出索赔

d.监理工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬

正确答案：d,

第 6 题 (单项选择题)

fidic《施工合同条件》中的暂列金额是()的一项款额。

a.不计入合同价格之内

b.用于不可预见项目使用

c.由工程师或承包商代表控制使用

d.专门用于承包商施工范围内工程使用

正确答案：b,

第 7 题 (单项选择题)

工程师必须对隐蔽工程在()进行检查验收。

a.试车前

b.隐蔽前

c.隐蔽后

d.试车后

正确答案：b,

第 8 题 (单项选择题)

建设工程施工合同管理中，有关承包人要求延期开工的说法，不正确的是()。

a.如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，则工期不予顺延

b.工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为不同意承包人的要求

c.如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工

正确答案：b,

第 9 题 (单项选择题)

某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则( )。

a. 承包人的损失都由发包人承担b. 发包人的损失都由承包人承担

c. 双方的损失各自承担d. 双方的损失都由审批部门承担

正确答案：a,

第 10 题 (单项选择题)

某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由 ( )提出。

a.发包人

b.设计单位

c.承包人

d.监理单位

正确答案：b,

第 11 题 (单项选择题)

按照fidic《施工合同条件》的规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以()签发接收证书。

a.本该进行竣工检验日

b.缺陷通知期内补充检验通过日

c.工程实际移交日

d.业主实际使用日

正确答案：a,

第 12 题 (单项选择题)

承包人()将竣工工程交付发包人，施工合同宣告终止。

a.竣工验收合格后14天内

b.竣工验收报告经发包人认可后28天内

c.自发包人收到竣工结算报告后28天内

d.收到竣工结算款14天内。

正确答案：d,

第 13 题 (单项选择题)

供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用()计算交货数量。

a.查点法

b.理论换算法

c.衡量法

d.经验鉴别法

正确答案：a,

执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据《中华人民共和国合同法》的规定，遇价格下降时，应按()执行。

a.原价格

b.市场价格

c.新价格

d.原价格和新价格的平均价

正确答案：c,

第 15 题 (单项选择题)

因设备制造原因试车达不到验收要求，由该()负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装。

a.发包人

b.设备采购方

c.设计单位

d.承包商

正确答案：b,

第 16 题 (单项选择题)

工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由()承担责任。

a.发包人

b.监理人

c.设计人

d.承包人

正确答案：a,

第 17 题 (单项选择题)

建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。

a.工程所在地

b.仲裁申请人所在地

c.纠纷发生地

d.双方协商选定

正确答案：d,

第 18 题 (单项选择题)

暂列金额实际上是一笔建设单位方的备用金，()可以发布指示，控制使用暂列金额，发布变更指令，审查承包商索赔要求。只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后，才能从其中获得相应支付。

a.工程师

b.发包人

c.承包人

d.分包人

正确答案：a,

第 19 题 (单项选择题)

将施工索赔分为工期索赔和费用索赔的依据是()。

a.索赔目的

b.合同条款

c.索赔事件性质

d.索赔客体

正确答案：a,

第 20 题 (单项选择题)

在施工合同履行过程中，()是错误的。

a.工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认

c.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义

d.承包人对工程师的错误指令不承担责任

正确答案：c,

注册监理工程师《合同管理》考试试题

合同条款中规定，接受预付款前应提供( )。

a.履约担保

b.预付款担保

c.定金担保

d.实物担保

正确答案：b

第 2 题

建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是( )。

a.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

b.效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

c.适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式

d.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证

正确答案：d

第 3 题

(2008年)在fidic的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。

a.开标

b.发出中标函

c.提交履约保证

d.开工

正确答案：c

第 4 题

fidic施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。

a.合同签字日

b.下达开工令

c.基准日

d.风险事件发生日

正确答案：c

第 5 题

依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

a.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

b.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

c.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

d.委托人拒付合理化建议奖

正确答案：b

第 6 题

项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。

a.委托代理

b.法定代理

c.指定代理

d.转代理

正确答案：a

第 7 题

接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。

a.要约到达受要约人之前

b.承诺通知到达要约人之前

c.承诺通知发出之前

d.承诺通知到达要约人之后

正确答案：a

第 8 题

承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。

a.工程延误索赔

b.工程变更索赔

c.工程加速索赔

d.合同工期索赔

正确答案：c

第 9 题

某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应( )。

a.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

b.修改招标文件后重新招标

c.改为直接发包

d.用原招标文件重新招标

正确答案：b

第 10 题

某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。

a.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

b.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

c.承包人按合同约定的.拖期违约金的计算办法承担违约责任

d.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

正确答案：c

第 11 题

建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。

a.1个月

b.3个月

c.6个月

d.12个月

正确答案：c

第 12 题

甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。

a.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

b.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

c.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

正确答案：d

第 13 题

能够作为保证人的是( )。

a.法人的职能部门

b.公司

c.学校

d.幼儿园

正确答案：b

第 14 题

某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。

a.按实际交货数量支付

b.按订购数量支付

c.待供货方补足数量后再按订购数量支付

d.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金

正确答案：b

第 15 题

实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由( ) 以书面形式通知承包人。

a.总监理工程师

b.监理人

c.发包人

d.总监理工程师代表

正确答案：c

第 16 题

在订立合同时( )即可采用格式条款。

a.与对方协商一致

b.通知对方

c.未与对方协商

d.在要约中明确

正确答案：c

第 17 题

承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。

a.发包人承担

b.承包人承担

c.发包人和承包人共同分担

d.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付

正确答案：a

第 18 题

某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。

a.审查单位与监理单位共同承担

b.承包人与审查单位连带承担

c.承包人全部承担

d.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失

正确答案：c

第 19 题

作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件，如果承包商发生损失，按承包商受到的实际影响给予补偿;如果( )获得好处，也应取得相应的利益。

a.发包人

b.承包商

c.工程师

d.特殊分包商

正确答案：a

第 20 题

(2010年)某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为( )。

a.自2月1日始，至12月5日止

b.自2月1日始，至12月20日止

c.自2月5日始，至12月5日止

d.自2月5日始，至12月20日止

正确答案：a

监理工程师《合同管理》自测试题

1、设置缺陷责任期的目的是( d )

a、检验已竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到的要求

b、检验接近竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到的要求

c、检验接近竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到合同规定的要求

d、检验已竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到合同规定的要求

2、根据不同的分类方式，工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类，下列不正确的是(b )。

a、项目开发招标 b、项目总承包招标

c、堪察设计招标 d、工程施工招标

3、申请工程进度款支付证书的主要内容包括( a )

a、按月支付的申请报表和按里程碑进度支付表

b、按年支付的申请报表和按里程碑进度支付表

c、按里程碑进度支付表

d、按年支付的申请报表

4、邀请招标程序是直接向适于本工程的施工单位发出邀请，其程序于公开招标大同小异，不同点主要是没有( a )环节。

a、资格预审 b、招标预备会

c、发放招标文件 d、招标文件的编制和送审

5、招标文件除了在投标须知写明的招标内容外，还应说明招标文件的组成部分。下列关于其的组成部分，说法错误的是(d )。

a、对招标文件的`解释是其组成部分 b、对招标文件的修改是其组成部分

c、对招标文件的补充是其组成部分 d、以上说法均不对

6、未中标投标单位的投标保证金，招标单位应尽快退还，一般最迟不得超过投标有效期期满后的( b )。

a、10天 b、14天 c、15天 d、30天

7、工程现场的自然条件应说明 ( c )

a、建设用地面积 b、建筑物占地面积

c、工程所处的位置、现场环境 d、场地平整情况

8、下列不属于资格预审须知的内容是( c )

b、资金来源，说明筹资方式

c、资金数额 d、资格和合格条件要求

9、标底价格( a )

a、由成本、利润和税金等组成 b、仅由成本组成

c、不应考虑人工、材料、机械台班等价格变化因素

d、不包括不可预见费、预算包干费、措施费、现场因素费用、工程风险金等

10、在建设项目管理方式中，“交钥匙管理方式”是指(c )。

a、将勘察设计、设备选购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做。

b、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做。

c、将从可行性研究到试车验收的全0部工作都委托给一定工程项目管理公司去做

d、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做

11、建设项目总承包招投标，实际上就是( b )。

a.工程施工招投标    b.项目全过程招投标

c.勘查设计招投标        d.材料、设备供应招投标

12、发包单位与中标单位签订合同时自中标之日起( a )日内。

a、30 b、40 c、50 d、60

13、下列说法不正确的是( c )

a、利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为

b、招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关没有隶属关系

c、招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关有隶属关系

14、招标是( d )选择中标人并与其签订合同的过程，而( )则是投标人力争获得实施合同的竞争过程。

a、投标人 投标 b、投标人 中标 c、招标人 中标 d、招标人 投标

15、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为( a )以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的( )

a、5人 2/3 b、7人 2/3 c、5人 1/2 d、7人 1/2

16、由于工程项目的规模不同，各类招标的不同，评审方法可以分为( b )两大类

a、专家评议法和综合评分法 b、综合评分法和评标价法

c、定性评审法和定量评审法 d、专家评议法和评标价法

17、下列招标中，(a )的特点是投标人通过自己的智力劳动，将招标人对建设项目的设想变为可实施的蓝图。

a、设计招标 b、施工招标 c、材料采购招标 d、设备采购招标

18、施工招标中，为了规范建筑市场有关各方的行为，《建筑法》和《招标投标法》明确规定，一个独立合同发包的工作范围不可能是( d )

a、全部工程招标 b、单位工程招标 c、特殊专业工程招标 d、分项工程招标

19、下列关于合同中的部分重要词语含义，说法不正确的一项是( b )

c、颁发解除缺陷责任期证书只是表示承包商的施工义务终止

d、结清单生效后，承包商在合同内享有的索赔权利还没完全终止

20、工程移交证书在合同管理中有重要的作用，一是证书中指明的竣工日期;二是( c )

a、确定工程已基本竣工 b、注明达到基本竣工的具体日期

c、颁发证书日 d、详细列出还需完成工作的项目

监理工程师合同管理试题

1、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于( )。

a.买卖合同

b.承揽合同

c.普通合同

d.特殊合同

2、根据《标准施工合同》，下列事项属于发包人应承担的义务是( )。

a.现场查勘

b.提供夜间施工使用的照明设备

c.提供施工现场的工程地质资料

d.提供工程进度计划

3、 建设工程( )管理能够有效地提高工程建设的管理水平。

a.质量

b.进度

c.合同

d.安全

4、 适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目的是( )。

a.综合评估法

b.最低评标价法

c.理论换算法

d.经验鉴别法

5、 标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的.赔偿要求后，在( )天内无条件支付”。

a.7

b.14

c.21

d.30

6、 建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照( )履行。

a.债权人要求

b.合同有关条款

c.交易习惯

d.补充协议

多项选择题

7、施工专业分包和劳务分包的主要区别在于( )。

a.收入不同，劳务分包人获得的是劳务报酬

b.保险责任不同，专业分包人需要为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

c.对施工质量承担责任的期限不同，验收合格后劳务分包人不再对工程质量承担责任

d.施工组织不同，专业分包人不需要单独编制施工组织设计

e.实施风险不同，劳务分包人需要提供劳动力资源以及技术

8、 《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人在技术设计阶段的主要工作有( )。

a.建筑设计

b.结构设计

c.协调专业设计

d.提出技术设计计划

e.编制技术设计文件

9、 在建设工程勘察合同履行期间，由于发包人筹资困难放弃该项目而提出解除合同时，关于勘察费用结算的说法，正确的有( )。

a.勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金

b.完成的勘察工作量在50%以内时，应支付预算额30%的勘察费

c.完成的勘察工作量在50%以上80%以下时，应支付预算额的50%的勘察费

d.完成的勘察工作量在50%以上时，应支付预算额100%的勘察费

e.应按完成工作量占预计工作量的比例，支付预算额相应比例的勘察费

10、 某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的有( )。

a.属于非即时买卖合同

b.试用期内可以拒绝购买

c.试用的前提是支付价款或提供担保

d.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

e.试用期届满，采购人对是否购买未作表示的，视为购买

监理工程师《合同管理》专项试题

1、监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署( d )意见。

a.业主 b.总监理工程师 c.承包单位 d.监理单位

2、下面表述中错误的一项为( d )。

a.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作

b.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案

c.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展

d.监理大纲、监理规划、监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可

3、建设工程监理的基本程序宜按( d )实施。

a.编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作

b.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作

c.监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收

d.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料

4、项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为(d  )。

a.平行检验 b.交接检验 c.隐蔽工程验收 d.互检

5、《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程( c )使用年限。

a.经济 b.最长 c.合理 d.法定

6、下列各项活动中，( d )属于工程建设监理。

a.质量、工期、投资控制 b.质量、工期、施工成本控制

c.制定设计文件并对设计目标控制 d.确定工程项目总目标

7、项目监理人员应参加由( b )组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

a.总承包单位 b.建设单位 c.设计单 d.监理单位

8、凡是( b )的单位，均可称为监理单位。

a.经监理资质管理部门审查批准 b.取得监理资质证书，具有法人资格

c.从事工程建设监督管理活动 d.从事工程建设招标代理活动

9、某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为(b  )。

a.合格 b.基本合格 c.不合格 d.基本不合格

10、如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在(  c)关系。

a.对立 b.统一 c.既对立又统一 d.既不对立又不统一

11、工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的`委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有( c )性。

a.公平 b.科学 c.独立 d.公正

12、工程建设的( )阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

a.可行性研究 b.项目决策 c.勘察设计 d.施工

13、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是( b )。

a.有大量的隐蔽工程 b.施工中未及时进行质量检查

c.工程质量的评价方法具有特殊性 d.工程质量具有较大的波动性

14、工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，( c )属于监控主体。

a.设计单位 b.施工单位 c.工程监理单位 d.勘察单位

15、施工图设计文件审查是( c )对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。

a.建设行政主管部门 b.工程质量监督机构

c.依法认定的设计审查机构 d.设计主管部门

16、施工过程中由于种种原因停工，复工时必须有( d )的复工指令方可复工。

a. 业主代表 b. 施工单位负责人

c. 监督站负责人 d. 监理工程师

17、对于质量控制点，一般要( a )，再制订对策和措施进行预控。

a.事先分析可能造成质量问题因 b.事先分析施工过程中的关键工序

c.分析施工过程中的薄弱环节 d.分析施工过程中质量不稳定的工序

18、施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行( d )程序。

a.质量预控 b.承包商自检 c.质量检验 d.技术复核

19、按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作

的人员一般为( b )。

a.监理员 b.专业监理工程师 c.总监理工程师代表 d.总监理工程师

20对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”， “工程质量评估报告”要由( b )共同签署。

a. 建设单位、设计单位、施工单位、监理单位

b.总监理工程师、监理单位技术负责人

c.项目经理、总监理工程师

d.建设单位项目负责人、项目经理、总监理工程师

21、施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，( c ) 进行检查，并作出检查结论。