合同协议是当事双方就特定事项达成的一种法律约束力的文件,用于明确双方的权利和义务。接下来,我们将为您提供几份常见合同协议的范文,供您参考起草合同时使用。
甲方承建大西铁路大荔特大桥桩基工程项目,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:
按施工图纸设计方案单项工程项目的工作内容,具体为_________工程。
甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心的结算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的_________%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。
1)乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。
2)乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3)乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
1、甲方责任:
1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。
3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
2、乙方责任:
1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到等级以上。
2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生,否则由乙方承担由此产生之全部责任。
3)工人进入施工现场必须戴好安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。
4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。
5)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
6)具体施工作业中必须配备所需安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等安全设施,并且必须符合所在地有关施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自行承担。
7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方指定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
8)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
9)乙方不得将依据本协议书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工项目。
10)工程完工后,向甲方及时上报该工程的施工总结。
工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的_________等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的_________%或元向甲方支付罚金。
七、付款方法:
1)甲方按乙方所完成之实际施工进度,每月或每一单项工程完工后,根据业主给甲方拨付或结算之工程款,到甲方账户后三天内按95%扣除税金和管理费后支付给乙方。
2)质保金:质保金按工程总造价的5%逐月或每单项工程逐次扣除,待工程完工并通过竣工验收两年后,据实返还。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方应在受到甲方书面通知10日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。
1)若乙方无正当理由单方终止本协议书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。
2)若乙方违反本协议书之上述有关约定,不按期竣工、质量达不到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本协议书无法履行的行为,甲方有权单方解除本协议书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
甲方:_________。
乙方(实际施工方):_________。
代表:_________代表:_________。
经办人:_________施工责任人:_________。
签约日期:_________年_________月_________日
转包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
第一条《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地承包法》及相关法律规定,为明确转包方与承包方的权利义务关系,双方本着平等、自愿、有偿的原则协商一致,签订本合同。
第二条甲方承包给乙方的地块位于河头村北大队以东地段,面积15.13亩荒地。
第三条本合同的土地承包使用年限为三十年。
第四条乙方同意按合同规定一次性支付甲方土地承包金,该土地承包金为每亩元,共计承包元人民币。
第五条甲方保证上述土地使用仅属清楚、无争议。若发生与甲方有关的产权,使用权纠纷或债务,概由甲方负责清理,因此给乙方造成的经济损失,甲方负责赔偿。
第六条甲乙双方发生纠纷后,应当协商或调解解决,协商或调解不成的,到乙方所在地人民法院提起诉讼。
第七条本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
第八条本合同一式二份,合同双方各执一份。
转包方(签字):
承包方(签字):
内蒙古鄂尔多斯市成峰石化宿舍楼外墙保温及氟碳漆的施工。
二、施工地点:内蒙古鄂尔多斯市乌审旗纳林河乡。
三、乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
四、该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
五、工程质量及验收标准:
工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
六、工期:
乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价10%向甲方支付罚金。
八、其它:
1)若乙方无正当理由单方终止本协议书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价30%的违约金。
2)若乙方违反本协议书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达不到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本协议书无法履行的行为,甲方有权单方解除本协议书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
九、甲方对本协议书上述各条款具有解释权。
十、本协议书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。该协议书自双方签自盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方:(以下简称“甲方”)。
乙方:(以下简称“乙方”)。
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建设法》,为建设好(工程名称)项目。甲、乙双方本着公平公正、互惠互利原则,经充分友好协商,并就相关事宜达成如下施工协议,以资双方共同遵守。
第一条本合同协议书的组成1、2、合同协议书;
总合同(指业主与甲方所签订的合同协议书,以下简称“总合同”)规定的合同文件;第二条工程概况1、2、3、工程项目名称:工程范围、内容:
开、竣工日期:按照甲方统一制定的总体计划安排,____年__月__日开工,在年月前完成所承包工程的各项任务。(以总合同开工日期为准,同时规定完工时间。)
第三条工程质量、安全与环境保护。
1、乙方应严格执行总合同中有关工程质量的合同条款,建立健全试验、质检等质量保证体系,严格按施工设计图纸和技术规范的要求精心施工,并接受业主、监理、甲方及政府职能部门的工作检查,配合甲方统一协调、管理,乙方应无条件服从甲方对工程质量的监督、检查。
2、乙方必须严格按照各项安全操作规程组织施工,加强管理,确保安全施工。因未能遵守安全操作规程所造成的一切损失由乙方自行负责。
3、乙方要做到文明生产,安全施工,严格遵守国家有关环保的各项政策和规定,工程完工后及时清理施工废气、废水和废渣等污染物或杂物,必须做到工完场清,其费用已含在本合同价格中,不再另行支付。
第四材料供应1、乙方负责工程所需的材料,自行采购,其质量必须符合国家有关规定,符合施工技术规范的要求。使用前必需经监理验收认可后方可使用。乙方自行采购的材料必须提供有效原始凭证,包括发票、材料检验证明等,以备甲方抽查。2、所有材料(包括业主招标组织的材料)进入施工现场后,乙方负责组织物资的卸货、验收等,因卸货、验收等发生的费用均由乙方自行承担。
第五条承包方式1、2、承包方式:与甲方同业主所签“总合同”的承包方式同步。其计量内容及规则与甲方同业主所签“总合同”的相关内容同步。
3、乙方施工的工程在施工中的变更、索赔意向书等均应报送监理和业主变更索赔项目的计量支付程序与其他支付程序相同。
第六条双方的权利和义务a、1、2、甲方的权利及义务:
协助乙方与业主、设计单位、监理的业务接洽和联系。协助乙方技术交底、工程质量的监督、检查和驻地监理签认工程数量。
3、对乙方的安全生产进行监督、检查,对隐患提出整改,对严重违章和存在的重大事故隐患有权停止作业,甚至终止合同。
4、有权就乙方在合同执行期内劳务采购及执行情况进行监督及检查,并督促进行整改。
b、1、乙方的权利及义务:
作为本公司的一个项目部负责本项目的施工、维护直至最终通过业主验收。乙方不得转让或分包工程。
2、履行甲方与业主所签订的合同协议书并承担其本项目工程的全部义务和责任。
3、严格按施工设计组织施工,确保工程质量符合施工技术规范和验收标准,并接受甲方和驻地监理的全过程监督。一旦在施工中发生质量问题、质量事故,应立即报告甲方并妥善处理,由此而发生的一切损失由乙方自行承担。
4、乙方自行组织专业施工现场的施工管理班子,甲方不提供管理人员。
5、对本项目工程工期负责,合理编制施工组织设计和年、季、月、旬、周、日计划,并在人力、资金、机械等方面予以充分保证,确保合同工期内竣工。
6、承担施工任务期间,乙方必须采取安全防护措施,保证安全生产,文明施工。乙方负责人为安全生产第一负责人,对承接工程的安全负全面责任。严格执行国家安全生产法规,接受甲方的安全监督、检查。设立安全组织机构和专兼职安全员,对所属人员进行安全管理、教育。在本项目施工中所发生的一切事故或造成的人员伤、残、亡以及财产等任何损失,均由乙方自行处理,上报所属劳动部门,并承担经济和法律的责任。甲方不承担任何责任及费用。
7、承担施工任务期间,乙方中途撤离工地或中途放弃继续履行本合同,如乙方未按期支付当地劳务费用(包括民工工资等)和当地材料款的,甲方无须征得乙方同意(并视为乙方自动授权甲方),用乙方未结算工程款代替乙方支付当地劳务费用(包括民工工资等)和当地材料款。
8、合同执行期间,乙方应接收、执行业主、监理并及时办理和甲方发生的一切书面通知、意见、指示、决定等,不得扣压、拖延。
9、乙方必须有固定的技术负责人和现场管理人员。
10、负责本项目工程施工资料和竣工资料的汇总,整理并报送。第七条计量与支付。
具税务发票,乙方需提供当地税务机关的纳税凭证;否则由甲方代扣代缴并开具税务发票。
第八条注意事项1、设计变更:
(1)任何设计变更均不能使本合同终止或无效。
(2)因设计变更而减少或增加的工程量,乙方需无条件接受。2、提前或顺延:
(1)业主要求提前竣工,乙方接到书面通知后应遵照执行。(2)因拆迁、征地、不可抗力、业主未能按时移交工程部位、业主工程款不到位、图纸资料延误及设计变更等因素或事件致使乙方停工、窝工时,乙方应及时将有关资料报送业主,办理好向业主索赔、补偿等工作,但工期延长必须得到监理、业主书面批准。
第九条违约责任1、乙方因工程质量不符合施工技术规范的单项或部分工程,将无条件负责修复或返工。
本合同协议书自甲方双方投权代理人签字盖章后生效。待全部工程竣工验收合格及缺陷责任期满后自行失效。但质量责任不因缺陷责任期满而终止。
本协议一式肆份,甲方两份,乙方两份。
本工程项目部章公限于此工程施工资料及竣工资料工使用,其余任何文件中使用此章均视为无效。
未尽事宜,双方协商解决。达成的相关协议作为本协议的补充部分。
甲方:
授权代理人:
日期:____年__月__日
乙方:授权代理人:日期:____年__月__日
甲方:(以下简称“甲方”)乙方:(以下简称“乙方”)。
月日开工,在年月前完成所承包工程的各项任务。(以总合同开工日期为准,同时规定完工时间。)第三条工程质量、安全与环境保护1、乙方应严格执行总合同中有关工程质量的合同条款,建立健全试验、质检等质量保证体系,严格按施工设计图纸和技术规范的要求精心施工,并接受业主、监理、甲方及政府职能部门的工作检查,配合甲方统一协调、管理,乙方应无条件服从甲方对工程质量的监督、检查。
2、乙方必须严格按照各项安全操作规程组织施工,加强管理,确保安全施工。因未能遵守安全操作规程所造成的一切损失由乙方自行负责。3、乙方要做到文明生产,安全施工,严格遵守国家有关环保的各项政策和规定,工程完工后及时清理施工废气、废水和废渣等污染物或杂物,必须做到工完场清,其费用已含在本合同价格中,不再另行支付。
第四材料供应1、乙方负责工程所需的材料,自行采购,其质量必须符合国家有关规定,符合施工技术规范的要求。使用前必需经监理验收认可后方可使用。乙方自行采购的材料必须提供有效原始凭证,包括发票、材料检验证明等,以备甲方抽查。2、所有材料(包括业主招标组织的材料)进入施工现场后,乙方负责组织物资的卸货、验收等,因卸货、验收等发生的费用均由乙方自行承担。第五条承包方式1、2、承包方式:与甲方同业主所签“总合同”的承包方式同步。其计量内容及规则与甲方同业主所签“总合同”的相关内容同步。3、乙方施工的工程在施工中的变更、索赔意向书等均应报送监理和业主变更索赔项目的计量支付程序与其他支付程序相同。第六条双方的权利和义务a、1、2、甲方的权利及义务:
协助乙方与业主、设计单位、监理的业务接洽和联系。协助乙方技术交底、工程质量的监督、检查和驻地监理签认工程数量。
3、对乙方的安全生产进行监督、检查,对隐患提出整改,对严重违章和存在的重大事故隐患有权停止作业,甚至终止合同。
4、有权就乙方在合同执行期内劳务采购及执行情况进行监督及检查,并督促进行整改。b、1、乙方的权利及义务:
作为本公司的一个项目部负责本项目的施工、维护直至最终通过业主验收。乙方不得转让或分包工程。
2、履行甲方与业主所签订的合同协议书并承担其本项目工程的全部义务和责任。
3、严格按施工设计组织施工,确保工程质量符合施工技术规范和验收标准,并接受甲方和驻地监理的全过程监督。一旦在施工中发生质量问题、质量事故,应立即报告甲方并妥善处理,由此而发生的一切损失由乙方自行承担。
4、乙方自行组织专业施工现场的施工管理班子,甲方不提供管理人员。
5、对本项目工程工期负责,合理编制施工组织设计和年、季、月、旬、周、日计划,并在人力、资金、机械等方面予以充分保证,确保合同工期内竣工。
6、承担施工任务期间,乙方必须采取安全防护措施,保证安全生产,文明施工。乙方负责人为安全生产第一负责人,对承接工程的安全负全面责任。严格执行国家安全生产法规,接受甲方的安全监督、检查。设立安全组织机构和专兼职安全员,对所属人员进行安全管理、教育。在本项目施工中所发生的一切事故或造成的人员伤、残、亡以及财产等任何损失,均由乙方自行处理,上报所属劳动部门,并承担经济和法律的责任。甲方不承担任何责任及费用。
7、承担施工任务期间,乙方中途撤离工地或中途放弃继续履行本合同,如乙方未按期支付当地劳务费用(包括民工工资等)和当地材料款的,甲方无须征得乙方同意(并视为乙方自动授权甲方),用乙方未结算工程款代替乙方支付当地劳务费用(包括民工工资等)和当地材料款。
8、合同执行期间,乙方应接收、执行业主、监理并及时办理和甲方发生的一切书面通知、意见、指示、决定等,不得扣压、拖延。
9、乙方必须有固定的技术负责人和现场管理人员。
10、负责本项目工程施工资料和竣工资料的汇总,整理并报送。第七条计量与支付。
工程款的结算由乙方代表甲方同监理、业主进行,甲方在收到业主支付的工程款后及时拨付给乙方。甲方管理费本项工程万元,税金由乙方负责缴纳,如乙方要求在当地税务机关缴纳,则甲方不开具税务发票,乙方需提供当地税务机关的纳税凭证;否则由甲方代扣代缴并开具税务发票。第八条注意事项1、设计变更:
(1)任何设计变更均不能使本合同终止或无效。
(2)因设计变更而减少或增加的工程量,乙方需无条件接受。2、提前或顺延:
(1)业主要求提前竣工,乙方接到书面通知后应遵照执行。(2)因拆迁、征地、不可抗力、业主未能按时移交工程部位、业主工程款不到位、图纸资料延误及设计变更等因素或事件致使乙方停工、窝工时,乙方应及时将有关资料报送业主,办理好向业主索赔、补偿等工作,但工期延长必须得到监理、业主书面批准。第九条违约责任1、乙方因工程质量不符合施工技术规范的单项或部分工程,将无条件负责修复或返工。
本合同协议书自甲方双方投权代理人签字盖章后生效。待全部工程竣工验收合格及缺陷责任期满后自行失效。但质量责任不因缺陷责任期满而终止。
本协议一式肆份,甲方两份,乙方两份。
本工程项目部章公限于此工程施工资料及竣工资料工使用,其余任何文件中使用此章均视为无效。
未尽事宜,双方协商解决。达成的相关协议作为本协议的补充部分。
甲方:
授权代理人:
日期:年月日乙方:授权代理人:日期:年日
月
建筑工程转包的是指建设工程的承包人将其承包的建设工程倒手转让给第三人,使该第三人实际上成为该建设工程新的承包人的行为,建筑工程转包合同。
协议书。
甲方:
乙方:
丙方:
依据平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方、乙方签订的《建筑工程施工承包合同》转让给丙方事项协商一致,特定立本协议,其约定如下:
一、甲方与乙方在20xx年12月6日签订的《建设工程施工承包合同》20xx年12月20日签订的《建设工程施工承包合同补充协议》经协商甲方、乙方同意转让给丙方,由内方履行甲方与乙方签订的《建筑工程施工承包合同》、《建筑工程施工承包合同补充协议》的各项条款。
二、乙方、丙方协商乙方已经施工建设的全部工程转让费为陆拾万元,付款时间为:签订合同之日20xx年月日付款20万元,剩余40万元由内方在20xx年月日前全部付清,期付款由内方向乙方支付违约金5万元。
三、该转让合同签订之日起,所产生的一切费用及涉及施工过程中发生的纠纷与乙方与关。合同鉴定之日前乙方所建工程下欠的债务由乙方承担与丙方无关,因乙方债务发生的纠纷造成的停工5-15日乙方赔偿丙方违约金5万元并赔偿因此所造成的全部损失。
四、甲方同意丙方用三楼东至西两套房子调换甲方一楼北边西至东八间车库,双方同意互不找钱,甲方必须保证丙方轿车出入通道。
五、本合同甲方、乙方、丙方签字盖章后生效。
甲方:
乙方:
丙方:
甲方:(管理层)。
乙方:(劳务层)。
根据工程实际情况,甲乙双方经过友好协商,同意对20xx年10月26日签订的春城花园《建筑工程劳务承包合作合同书》进行补充,在《建筑工程劳务承包合作合同书》基础上,就本工程具体施工事宜及有关细节达成一致,订立本补充协议。
一、竣工工期与进度控制节点:
1、竣工工期:20xx年9月30日。
2、进度控制节点:
8月份:屋面工程、楼地面工程,主要湿作业与修补作业,提供全部建设单位直包项目工作面,内墙腻子一遍完成。
9月份:安装工程,内墙腻子、楼梯抹灰、室外散水,竣工清理等承包范围内的全部工程内容完成,具备初验条件。
二、施工条件。
1、8月5日之前,满足9月30日具备初验条件的各工种劳力全部到场。
2、乙方必须采取措施保证施工人员、机械的均衡连续施工,保证合同工期。
3、乙方须保证建设单位直包队伍的垂直运输等协调工作。
三、工程款支付。
1、工程款支付条件:只有在全部按进度计划控制节点要求的进度完成并经甲方验收合格后方可支付。
2、工程款支付方式:
第一阶段:8月5日前支付工程预付款50万元.若乙方劳力不能满足施工条件的要求,不予支付。
第二阶段:9月5日前支付工程进度款50万元.
第三阶段:10月8日前支付工程进度款60万元.
3、若因乙方原因造成9月底不具备初验条件,第三阶段工程款直到具。
四、工程质量。
1、本工程质量要求为合格。
2、住宅使用功能及实体测量与观感评定标准均应符合合格标准,满足每户验收质量要求,不得出现超差现象。
3、在初验之前,按照每户验收标准进行自检,全部合格后方可报验。
五、本协议与《建筑工程劳务承包合作合同书》有不同之处以本协议为准。其它事宜执行20xx年10月26日签订的《建筑工程劳务承包合作合同书》的有关约定。
六、本协议与双方签订的《建筑工程劳务承包合作合同书》具有相同法律效力。双方各执两份。自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)。
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
日期:日期:
订立合同双方:
建设单位:_________(以下简称发包方)。
施工单位:_________(以下简称承包方)。
双方经充分协商,达成如下协议:
第一条:工程名称: 。
第二条:工程地点:
第三条:工程承包范围和内容:
第四条:工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。
一、本合同签订后__日内,由承包方进场施工;工程款按工程月度所完成的工程进度形象进行付款,每月在25号前申报进度款报审表;如进场不满一个月的按累计至下月报审月度进度款时审核、支付。
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在__日内按核实的工程进度支付进度款,工程月度进度款支付按当月的价款总价的__%结算。
三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之__的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。
六、本合同造价结算方式:____________________。
第五条:工程期限及施工准备(开工、竣工时间)。
根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为___天(日历天),自__年_月_日开工至__年_月_日竣工验收。
二、开工前__天,承包方向发包方发出开工。
通知书。
三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:
4.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;。
5.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;。
6.人力不可抗拒的因素而延误工期。
四、承包方:
1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。
第六条:工程质量标准。
一、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。
二、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:
2.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;。
5.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。
第七条:承包形式及材料设备供应。
一、承包形式为包工包料,工程中所用机械全部由承包人提供。
二、承包人所供应、采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,承包人提供的材料及设备发包人有疑义需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。
第八条:发包方义务:
1.开工前___天,甲方给乙方施工图一式___份,并做到“三通一平”;办好施工许可证。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行签订协议执行)。
2.负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作,负责监督工程质量。
3.按协议负责按期拨款。
第九条施工与设计变更。
一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。
三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。
四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。
第十条:承包方义务。
1.按协议分工负责材料供应。
2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。
3.按施工图负责组织施工,按期竣工。
4.竣工后,5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。
5.保证施工质量,严格按照国家施工验收规范进行。
第十一条工程验收。
竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及。
说明书。
施工技术文件为依据。
在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。
第十二条:违约责任及奖励条款。
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,发包人按每推迟一天为5000元处罚承包人。
第十三条:附则。
一、本合同一式__份,合同附件__份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办银行,当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同,送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。
第十四条纠纷解决办法任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第()项方式解决:
一、向发包人所在地的经济合同仲裁机关申请仲裁;。
二、向发包人所在地的人民法院起诉。
发包方:(盖章)承包方:(盖章)。
。
依照《____________合同法》、《____________建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
工程名称:_______________。
工程地点:_______________。
工程内容:乙方承担本工程项目如下内容的施工(具体详见施工图):
1、加油站建筑面积_____平方米,二层框架结构。
3、加油站地上及地下附属基础建筑。
1.依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本工程合同项目施工工期_____天。开工日期由甲、乙双方共同商定,并由监理公司共同签证,竣工日期以乙方所承担的所有项目完工并经甲方、监理公司共同预验收合格日为准。
2.本协议工程的质量保修期为:_____年。
工程质量标准:一次性达到现行国家验收标准的合格等级。
无伤亡事故、无重大设备事故、无重大技术质量事故、无环境破坏事故、无重大工业污染事故。如在施工过程中产生以上事故,其产生的一切法律责任由乙方自行承担。
1.本合同加油站站房工程总包价为:_____元。
2.加油站罩棚及地下、地上附属建筑总包价位:_____元。
3.以上总包价包括:设计图所注明的全部工程量、施工单位人身损害赔偿款、工程防护费及政府部门清查费等。
4.本协议工程款采取乙方全部垫资方式,工程款待全部工程完工经甲方验收合格一年后向乙方支付。
1.甲方负责为该工程提供临水、临电及计量工作,为本工程甲方用水、用电所产生的电缆、水管及配套设备的费用由乙方承担。水电费用甲方可以据实从乙方工程款中扣除。
2.乙方应严格按照本协议约定的工期完成工程施工,如不能按期完成施工,每拖延一天乙方须向甲方支付_____元违约金,但如因不可抗力原因延期的除外。
3.乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
4.甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
合同订立时间:_____年_____月_____日。
合同订立地点:____________________。
如甲乙双方发生争议,可以到_____区人民法院起诉。
本合同双方约定,本合同自双方签订之日起生效。除保密条款外,在保修期满乙方履行完保修义务后失效。
法定代表人(负责人):________法定代表人(签字):__________。
依照《____________合同法》、《____________建筑法》及其相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。双方就工程施工事宜协商一致,订立本合同。
一、工程名称:__________________。
二、工程地点:__________________。
三、工程内容:__________________。
五、工程质量标准:_________。
六、工程造价:_________金额(大写):_________。
七、工程款由甲方从工程建设单位(或总承包商)统一领取,乙方不得私自从工程建设单位(或总承包商)开具发票。
八、乙方因工程施工所发的生材料费、机械设备租赁费、人工费等一切费用,由乙方承担,与甲方无关。
九、乙方必须严格按照施工组织方案操作规程进行施工,避免伤亡事故的发生。如发生伤亡事故,由乙方承担一切后果,并赔偿因此所造成的全部经济损失。
十、工程开工前,乙方必须对工程施工人员进行安全施工教育。
十一、乙方在施工中,必须对施工人员加强安全教育管理工作,服从甲方和工程建设单位的监督管理与检查。自行配置符合要求的劳动防护用品及措施,严格执行甲方和建设单位对环境、职业安全健康管理体系方面的有关规定,确保施工安全。
十二、甲方对乙方在施工中存在的不安全因素,有权要求乙方整改或责令乙方停顿,并有权按有关规定进行安全处罚。因工程质量等原因,导致甲方被工程建设单位(包括总承包方或工程监理)通报时,则甲方按工程造价的0、5%扣罚乙方。第二次被通告时,甲方按工程总造价的1%扣罚乙方。第三次被通报时,本合同应解除,乙方应无条件的退出施工现场,对剩余的工程量进行核定,并由甲方负责施工及结算工程总价款。
十三、本合同项下的工程甲方只作为总包单位提取乙方费用,施工中一切事宜均由乙方自行负责,包括月计划、月报表、签证、质检资料、工程变更、竣工验收与结算等,如有延误造成一切后果均由乙方承担。
十四、乙方必须按照甲方的要求及国家颁布的有关规定《施工技术规范》精心组织施工,确保工程质量达到国家验收规范和质量检查,确保工期。
十五、乙方应文明施工,安全施工,服从甲方管理,执行甲方现场文明施工管理及质量、环境、职业安全将抗管理体系的有关规定,及时向甲方提供有关资料。
十六、乙方应服从甲方的监督检查,发现乙方存在不安全规范施工等情形,甲方工程师有权当场责令乙方停工整改,乙方应立即进行停工整改,合格后方可继续施工。
十七、乙方未按竣工日期确定的时间完成工程施工,则乙方应按甲方和工程建设单位(或总承包方)签订的工程施工分包合同约定的违约金及实际损失费数额向甲方支付违约金及实际损失费。
十八、乙方在施工中发生质量事故,乙方应赔偿甲方因此所造成的一切经济损失。
十九、乙方因工程施工所发生的费用(包括材料费、机械设备租赁费、人工费等一切费用)以及因发生伤亡事故造成损失。
二十、因履行本合同发生的一切争议,由双方协商解决,协商不成,任何一方均可向人民法院起诉。
二十一、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
二十二、本合同自双方签字盖章之日起生效。
签约日期:____年____月____日
签约日期:____年____月____日
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
经甲乙双方协商一致,甲方现将部分转包给乙方承建,乙方在实际施工中需严格执行中华人民共和国建筑法及相关法律法规,按照国家建筑标准、规范施工。
工程施工中和结束后(建设单位)支付的工程预付款及土建部分工程款须全额转交给乙方,所有与乙方相关的工程款甲方均应在收到工程款三日内转交给乙方,不得以任何理由或借口推迟转交或拒绝转交,工程施工中土建部分所办理的工程经济签证属乙方所有与甲方无关。甲乙双方各自承担完成工程量部分的税款,乙方施工过程发生施工安全等其他方面的意外情况均由乙方承担,与甲方无关。
协议签定后甲乙双方未按上述条款执行,均应承担由自身原因造成的经济及法律责任。此协议一式两份,甲乙双方各执一份,在甲乙双方签字或盖章后即生效,此协议未涉及之处双方可依据实际情况订立附加条款或协议,双方签订的与此相关的协议及附加条款均具有同等法律效力。
复印件或传真有效。
甲方:(签字并盖章)乙方:(签字或盖章)。
日期:日期:
甲方:(以下简称“甲方”)。
乙方:身份证号:(以下简称“乙方”)。
甲乙双方为了发挥各自优势,提高社会效益和双方的经济效益。经友好协商,在平等自愿、互惠互利的基础上,对___________________________等工程进行合作,为明确双方的权利、义务,达成如下协议。
1、工程名称:
2、工程地点:____________________________3、工程总造价万元(即人民币_____________万元,最后以实际结算价为准)。
协议内容:
甲方将“_______________________________”项目交给乙方按本协议约定的内容独立完成。
1、由乙方负责组织、安排施工以及处理与此工程相关的全部事宜。
2、由乙方负责购进施工所涉及的各种材料及辅助材料。3、由乙方负责组织上述工程项目施工所需全部资金。并且在工程中所需的一切费用由乙方独立承担(如工程资料费,材料费等),与甲方无关。
4、乙方要严格按图纸施工,做好现场签证及完善增加工程的一切确认手续。若所更改内容和增加的工程项目未得到建设方认可的,一切后果及经济责任全部由乙方承担,与甲方无关。
5、乙方负责与工程业主方进行协调,保证工程顺利地进行。6、如工程业主拖欠应付工程款等款项违反施工合同约定的,由乙方决定是否通过诉讼等方式解决,造成的后果与甲方无关。
7、乙方就该项目全额风险独立经营,自行承担亏损的风险和享有经营收益。
8、工程竣工后,若业主未支付完全部工程款,仍保留乙方项目经理人身份,此协议继续生效,直至该项目完全终止。
9、工程要根据安全生产条例和《劳动法》的有关规定进行,施工中所发生的安全事故一切由乙方承担,甲方概不负责。施工人员的工伤保险由乙方按有关法律规定在当地办理。
10、如出现工程质量不合格,经整改后仍未能通过业主验收等情况,所造成的一切后果及经济损失均由乙方承担,同时应按工程总造价的_10%_向甲方赔偿名誉损失。
生的法律责任和费用全部由乙方承担。
12、乙方在取得工程款后,应将全部工程款用于本工程,如果甲方发现乙方挪用工程款,甲方有权解除本协议,将工程收回重新组织施工(由甲方委托评估机构评估已做工程造价),或者由甲方扣除下期工程款(相当于工程总造价的10%)作为乙方违约的违约金。
13、为保证本项目能按期完工,工程业主拨付给甲方的工程款实行专款专用,除甲方特别授权外,乙方不得以借款或其它形式向工程业主支取工程款。
三、
乙方向甲方上缴管理费、质保金按下列方式支付:1、乙方一次性付给甲方元管理费,该款项在工程业主支付的工程款中由甲方直接扣取。
四、违约责任。
1、甲乙双方在履行协议中任何一方不得擅自违约及中途退出,如一方违约应承担因此给对方造成的经济损失,并且对方还有权要求违约方继续履行协议或终止协议。
2、未经甲方书面同意不得私刻甲方公章、项目章和财务章等与工程相关的印章,不得以甲方的名义对外签订合同。如乙方违反甲方规定,甲方可单方面终止协议书,并处以协议造价10%的赔偿金,情节严重者,甲方将追究乙方刑事责任。
五、其他。
1、本协议一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。2、本协议未尽事宜,由双方另行签订补充协议。3、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。
4、本协议履行过程中如发生争议、纠纷,双方本着友好合作的原则协商解决;协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
(盖章)(签约日期:
乙方代表人:
盖章)。
签约日期:甲方代表人:
经甲乙双方自愿协商后,特达成以下协议:
1、甲方自愿将自己的承包地,共计________亩长期转包给乙方(共计________块田)。
2、乙方同意该土地每亩________万元的转包费,共计拾万零陆仟捌佰元整,乙方同意接受。
3、该土地四至边界:东:________承包地交界;西:过水沟和________桑树地边界;南:________小路边界;北:________开荒地边界。
4、付款方式:本协议经双方确认无议后,签字后乙方一次性付清转包费。总金额合计拾万零陆仟捌佰元整。
5、该土地转包后,一切管理权和处理权归乙方,甲方不得干涉。
6、乙方必须遵守当地管理,有义务搞好当地建设。
7、本协议经甲乙双方认可签字后,不准以任何理由反悔,如果甲、乙任何一方反悔,将赔偿另一方违约金:总金额基础上加翻两倍。
本合同一式两份,甲乙双方各保存一份,签字生效。
甲方:________乙方:________。
乙方:冉茂信身份证号:
经甲乙双方共同协商,就甲方所属堰兴坡(原家属院)后面的土地(水泥小路)上面的转包给冉茂信使用,双方就其转包达成如下协议:
六、其它费用。
1、承包期限内,乙方产生的水电费,设备和垃圾卫生等一切费用,乙方自行承担;。
七、承包要求:乙方有下列行为之一,甲方有权解除承包协议,收回场地和甲方无偿提供的房屋。
1、甲方未同意,乙方不得将场地转让,转借和买卖给第三方;。
2、未经甲方同意,乙方不得擅自拆除场地的相关设施;。
3、乙方不按时根据协议的要求支付每年承包费,过一个月以上的解除所有协议;。
4、乙方不得在场地内进行违法活动和参加非法组织;。
5、违反协议约束和双方协议一致的;。
6、双方协商后,按协议要求执行;。
7、本协议一式两份,双方各执一份。
甲方签字:
乙方签字:
20xx年5月7日。
甲方愿将位于丰镇市逸欣小区西门面从北数第12间门面房转让给乙方,日期____年____月____日转让乙方使用。
1、双方签字后,甲乙双方不得反悔,谁违约赔偿对方损失。
2、甲方提供位于丰镇市逸欣小区西门面从北数第12间门面房内全部设施设备,同时门面房转租给乙方。
3、转租前的所有债权债务与乙方无关。转租后,产生的各项费用等均与甲方无关由乙方负责。
4、(和合伙人共同出资玖仟伍佰元整)转让费为人民币捌仟元整(8000元),乙方再付甲方肆仟元整(4000元)。
5、甲方维修卷闸款为壹仟零伍拾元整(1050元),在房东还款后乙方必须转交甲方壹仟零伍拾元整(1050元)。(另外这1050元,不包含在9500元内)。
6、如果乙方造成任何事故与甲方无关
7、本协议一式两份,双方各执一份双方签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
甲方:
乙方:
丙方:
依据平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方、乙方签订的《建筑工程施工承包协议》转让给丙方事项协商一致,特定立本协议,其约定如下:
1、甲方与乙方在20xx年12月6日签订的《建设工程施工承包协议》20xx年12月20日签订的《建设工程施工承包协议补充协议》经协商甲方、乙方同意转让给丙方,由内方履行甲方与乙方签订的《建筑工程施工承包协议》、《建筑工程施工承包协议补充协议》的各项条款。
2、乙方、丙方协商乙方已经施工建设的全部工程转让费为陆拾万元,付款时间为:签订协议之日20xx年月日付款20万元,剩余40万元由内方在20xx年月日前全部付清,期付款由内方向乙方支付违约金5万元。
3、该转让协议签订之日起,所产生的一切费用及涉及施工过程中发生的纠纷与乙方与关。协议鉴定之日前乙方所建工程下欠的债务由乙方承担与丙方无关,因乙方债务发生的纠纷造成的停工5-15日乙方赔偿丙方违约金5万元并赔偿因此所造成的全部损失。
4、甲方同意丙方用三楼东至西两套房子调换甲方一楼北边西至东八间车库,双方同意互不找钱,甲方必须保证丙方轿车出入通道。
5、本协议甲方、乙方、丙方签字盖章后生效。
甲方:
乙方:
丙方:
甲方:
乙方:
甲方将于年月日从全体农户承包而来的废弃地垧(此地四至及平面图附后)自愿转包给乙方,现经甲、乙双方共同协商并在平等、自愿、有偿的'基础上达成如下协议:
1、转包价款分三期支付:一期合同签定之日起支付万元;二期围墙建设完毕支付万元;三期办理用地审批手续结束支付剩余万元,转包期限从年月日至年月日。
2、签定本协议后甲方对该地不再具有经营管理权利及其他任何民事权利,同时乙方取得该地的经营管理权利及其它任何民事权利;甲方必须保证该地没有设定他项权利,否则将承担违约责任及赔偿损失责任。
3、乙方在开发利用土地时,甲方不得干涉并且甲方有协助办理的义务;同时若影响乙方或干预乙方行使管理权利,甲方应负责进行协调解决。
4、乙方具有该地块开发利用的权利,如因甲方原因影响乙方开发利用该地,乙方有权要求甲方退还转包总价款,同时承担违约及赔偿损失的.责任。
5、乙方对该地上的所有建筑物、构筑物及附着物具有所有权。
6、甲方必须负责乙方进出此地所需道路的使用权。
7、此地四周村上已经留出给各户村民×××米长的耕地使用道路。
8、乙方具有另行转包的权利。
9、如一方违约将承担总承包价款×××违约责任。
10、此协议一式三份甲乙双方各持一份;报阿拉嘎村民委员会备案一份,签字后既具法律效力。
甲方:乙方:
三、发包单位:_________(甲方)。
四、承包单位:_________(乙方)。
五、工程承包项目:甲方将道外二十道街危房改造地下车库消防电及电气工程发包给乙方。
六、开竣工时间:开工__年6月15日。计划竣工__年10月31日。
七、承包费用:以定额人工费计算方式为依据。参照__定额标准,执行__年哈尔滨市建委下发人工费调差3号文件。以定额人工费(a)×为工程承包费用。
八、机械费:承包工程所用的机械设备由乙方自备,应由甲方按定额机械费支付乙方。如甲方提供机械,由乙方承包机械费中扣除。
九、工程质量:
1、乙方按黑龙江省哈尔滨市消防验收规范施工,按小区的工程质量标准验收。
2、工程质量达不到验收标准,甲方有权拒付工程承包费用,所发生的一切费用均由乙方自负。
十、工程款拨付方式:甲方按每月工程进度,工程质量(月结算)支付乙方70%承包费用,包括机械费用,余下的部分待交工验收后一次付清。
十一、材料供应:施工中所有材料均由甲方供应,乙方根据工程形象提前一周将材料计划报予甲方,如甲方不能及时将材料进场,而影响工程进度,由甲方负责(包括人工费)。
十二、工程预算、结算由乙方参加编制并参加结算。工程结算由甲方组织乙方各预算员与建设单位或审计部门核对最终完成结算工作。施工过程中进度内业报经营部门审核后方可报到甲方,甲方应按工程形象拨付当月工程款。
十三、关于相关费用问题:
1、乙方与土建发生的配合费用由甲方解决负担。
2、临时设施费按相关定额计取。
3、工程套项黑龙江省(哈尔滨市)建设工程预算定额套用,或消防定额没有的可参照其他相关定额。
4、工程的验收由甲方牵头,由乙方协助,一切费用由甲方负责。
5、工程施工中如发生意外伤亡事故由双方负责,甲方承担50%,乙方承担50%。
6、以上原则性规定,具体项目如特殊情况以承包合同条款为准,以上规定自签发之日起执行。
7、签字盖章后,法律生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方:住所地:
乙方:住所地:
根据《中华人民共和国农村土地承包法》的有关规定,就甲方的土地承包权转包给乙方的有关事宜,甲、乙双方经过友好协商,特签订本转包合同。
甲方自愿将与村委会签订承包合同的坐落于的亩等土地的承包经营权转包给乙方。
转包期限为年,自年月日起至年月日止。
土地转包价格为元,此款自合同生效之日起一次性交纳。
在转包期间,乙方只能将转包土地用于农业生产,不得买卖、再次转租,不准转作宅基地和构筑其它建筑物。
1、甲方保证土地承包经营权的完整性,同时将《农村土地承包经营权证书》交付乙方。
2、乙方不得改变土地用途,若自行改变土地用途,甲方有权解除转包合同。
3、在不违反国家法律规定及本合同规定情况下,乙方有自主经营权。因土地经营所带来的风险由乙方自行承担。
4、转包期间的的土地收益归乙方所有,甲方不再享有转包土地的任何收益。
5、转包期间,乙方不得再次将土地转包,否则甲方有权解除合同。
1、因甲方不具有完整的土地承包经营权给乙方造成的经济损失,甲方应该予以赔偿。
2、若因乙方擅自改变土地用途,致使甲方承包合同被解除,乙方应该赔偿甲方的经济损失。
3、自本合同生效之日起,任何一方不得无故解约,否则应该承担对方的全部经济损失,并承担本合同约定转包价格二倍的违约金。
4、乙方擅自再转包土地经营权,给甲方造成的经济损失,乙方应该予以赔偿。
1、在本合同履行期内,若遇有关部门依法征地,本合同自动解除,征地收益归乙方所有。
2、在本合同履行期内,若甲方身故,其继承人依法继承土地承包经营权后,本合同依然有效,甲方继承人应该承担本合同的所有权利义务。
3、在本合同履行期内,若乙方身故,本合同依然有效,乙方权利义务由其继承人承担。
4、若遇不可抗力致使本合同无法履行,双方互不承担责任。
本合同自双方签字之日起生效,在合同履行期间,任何一方不得擅自变更或解除合同;合同如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
本合同一式三份,双方各执一份为凭。报本合同土地发包方村委会备案一份。
甲方:(签字并手印)。
乙方:(签字并手印)。
。
甲方将于年月日从全体农户承包而来的废弃地垧(此地四至及平面图附后)自愿转包给乙方,现经甲、乙双方共同协商并在平等、自愿、有偿的基础上达成如下协议:
1、转包价款分三期支付:一期合同签定之日起支付______万元;二期围墙建设完毕支付______万元;三期办理用地审批手续结束支付剩余______万元,转包期限从______年____月____日至______年____月____日。
2、签定本协议后甲方对该地不再具有经营管理权利及其他任何民事权利,同时乙方取得该地的经营管理权利及其它任何民事权利;甲方必须保证该地没有设定他项权利,否则将承担违约责任及赔偿损失责任。
3、乙方在开发利用土地时,甲方不得干涉并且甲方有协助办理的义务;同时若影响乙方或干预乙方行使管理权利,甲方应负责进行协调解决。
4、乙方具有该地块开发利用的.权利,如因甲方原因影响乙方开发利用该地,乙方有权要求甲方退还转包总价款,同时承担违约及赔偿损失的责任。
5、乙方对该地上的所有建筑物、构筑物及附着物具有所有权。
6、甲方必须负责乙方进出此地所需道路的使用权。
7、此地四周村上已经留出给各户村民4米长的.耕地使用道路。
8、乙方具有另行转包的权利。
9、如一方违约将承担总承包价款20%违约责任。
10、此协议一式三份甲乙双方各持一份;报阿拉嘎村民委员会备案一份,签字后既具法律效力。
甲方:_________乙方:_________。
转包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
第一条根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国土地承包法》及相关法律规定,为明确转包方与承包方的权利义务关系,双方本着平等、自愿、有偿的原则协商一致,签订本协议。
第二条甲方转包给乙方的地块位于,面积亩。其位置与四至范围见本协议附图所示,附图需经甲、乙双方签字确认。
第三条本协议项下的土地承包使用年限为甲方原与签订的承包协议规定的剩余期限(原承包协议的承包期限为30年)。
第四条乙方同意按协议规定每年的年月日向甲方支付土地承包金,该土地的承包金为每亩元,共计承包金元人民币。
第五条本协议经双方签字后,乙方需于年月日前以现金形式向甲方缴付承包金元。
第六条甲方保证上述土地使用权属清楚、无争议。若发生与甲方有关的产权、使用权纠纷或债务,概由甲方负责清理,并承担民事诉讼责任,因此给乙方造成的经济损失,甲方负责赔偿。
第七条乙方依法享有承包土地使用、收益的权利,有权自主组织经营和处置产品。
第八条乙方承包的土地被依法征用、占用的,有权依法获得相应的补偿,甲方不得干涉。
第九条乙方必须按期如数缴纳承包金。
第十条甲方要维护乙方的土地承包经营权,不得非法变更,解除承包协议。
第十一条尊重乙方的生产经营自主权,不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动。
第十二条甲方有义务协调甲方村委及村民与乙方之间产生的矛盾,如因甲方村委及村民的过错给乙方造成了不应有的损失,甲方负责赔偿造成的直接损失。
第十三条协议生效后,即具有法律约束力,任何一方不得随意变更或解除,需要变更或解除协议时,双方应协商一致,达成书面协议。
第十四条单方要求变更或解除承包协议的需提前30日通知对方,双方经协商一致后达成书面协议。
第十五条因国家政策、法律等不可抗力的原因造成协议无法履行,协议自动解除。
第十六条承包期满,协议自行终止。
第十七条甲、乙双方应全面、实际履行协议,不履行或不完全履行协议的应负违约责任。
第十八条甲方违反协议规定,应承担违约责任,给乙方造成经济损失的,应赔偿损失并按乙方交纳所有承包金的十倍向乙方支付违约金。
第十九条甲、乙双方发生纠纷后,应当协商或调解解决,协商或调解不成的,到乙方所在地人民法院提起诉讼。
第二十条如还有不尽事项,双方可以订立补充协议,效力与本协议相当。
甲方:乙方:
年月日年月日。
甲方将于年月日从全体农户承包而来的废弃地垧(此地四至及平面图附后)自愿转包给乙方,现经甲、乙双方共同协商并在平等、自愿、有偿的基础上达成如下协议:
束支付剩余万元,转包期限从20________年_________月_________日至20________年_________月_________日。
2、签定本协议后甲方对该地不再具有经营管理权利及其他任何民事权利,同时乙方取得该地的经营管理权利及其它任何民事权利;甲方必须保证该地没有设定他项权利,否则将承担违约责任及赔偿损失责任。
3、乙方在开发利用土地时,甲方不得干涉并且甲方有协助办理的义务;同时若影响乙方或干预乙方行使管理权利,甲方应负责进行协调解决。
4、乙方具有该地块开发利用的权利,如因甲方原因影响乙方开发利用该地,乙方有权要求甲方退还转包总价款,同时承担违约及赔偿损失的责任。
5、乙方对该地上的所有建筑物、构筑物及附着物具有所有权。
6、甲方必须负责乙方进出此地所需道路的使用权。
7、此地四周村上已经留出给各户村民4米长的耕地使用道路。
8、乙方具有另行转包的权利。
9、如一方违约将承担总承包价款20%违约责任。
10、此协议一式三份甲乙双方各持一份;报阿拉嘎村民委员会备案一份,签字后既具法律效力。
_________年_________月_________日。
依照《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,由乙方承担甲方地块园林绿化工程施工事项,经协商一致,订立本合同。
按甲方提供的施工图纸为准,施工工程量详见工程清单。(注:所有工程量按图纸要求,一次性包死,如有增补,甲乙双方向业主协商解决)。
1、合同工期:日历_________天数。
2、工程竣工时,由甲方组织相关部门进行验收,乙方负责向甲方提交验收报告。验收合格后的当天即为竣工日期。
1、合格。
合同金额为(大写):壹拾陆万元整(160000元)。(注:开票按总价179000开,如有增补,按工程量最终结算开票)。
1、工程竣工验收合格后经甲乙双方签字确认后,甲方支付至合同金额的90%;。
2、保质期满一年,甲方付清余款10%。
一、甲方工作及责任:
1、负责提供施工期间及后期养护的供水、供电电源。
2、负责对乙方各种进场材料的查验及施工质量的监管。
二、乙方工作及责任:
1、负责按甲方提供图纸要求的规格,样式,质量等施工。
2、施工期间的安全措施及安全责任由乙方全权负责。
3、遵守有关管理部门及施工现场管理的要求。坚持文明施工,安全作业,材料机具应堆放整齐,建筑垃圾应及时清运,竣工时做到工完场清。
4、对已竣工程未交付甲方之前的成品负责保护工作,承担保护期间发生损害的修复工作及费用。
5、所提供苗木必须按图纸设计要求,规格、品种,并保证树形丰满,生长旺盛,无病虫害,确保种植后成活率,必须制定具体的措施并进行后续期内养护管理工作,确保草坪苗木植物健康生长,保持良好的绿化景观。
6、工程结束由乙方负责联系竣工验收,(甲方协作乙方联系业主,组织验收)并将所有详细的资料竣工图备齐,做备案验收。
7、乙方必须接受甲方管理和现场有关规章制度,否则甲方有权进行处罚。
1、竣工验收以相关的施工验收规范、质量检验标准、施工图纸为依据。
2、绿化苗木、植被养护管理壹年(自竣工之日起算)。
1、乙方不得将工程进行转包。否则视为乙方合同违约。
2、乙方必须保证工程达到本合同要求标准。
3、争议及解决:如合同双方因本合同的内容、解释或履行等方面发生争议,应当首先协商解决。协商不成的,可以向当地人民法院提出诉讼。
甲方签章:__________________。
____年____月____日。
乙方签章:__________________。
____年____月____日。
甲方:
乙方:
经友好协商,就甲方承揽工程转包给乙方施工的相关事宜,根据《劳动法》、《建筑法》、《协议法》及公平、公正原则,签订本施工协议:
一、甲方承揽舞钢市杨庄乡观平苑建设配套工程。
二、甲方承揽工程内容、造价、工程施工期:观平苑修建,包括:索道、凉亭、道路、部分桥涵、护坡、绿化施工。具体内容按建设方设计图纸,工程总造价壹仟万元,施工期三年,转包给乙方伍佰万元,详细内容于甲方与建设单位已签协议后再按图纸《河南省20xx年施工定额》预算确定。
三、在工程施工中,建设单位和施工单位的责任义务约定事宜服从甲方与建设单位的正签协议,甲方不得增减。
四、甲方与建设单位正签协议的期限为年月日前,月日前甲方再与乙方正签转包协议。
五、甲方将此工程转包给乙方,由乙方按转包工程造价的8%向甲方支付转让费,费用结算于建设方向乙方结算工程款时支付。
六、此协议签订后日内,由乙方向甲方支付万元的转让预约定金,如到期甲方未按约定将该工程转让给乙方,由甲方如数退还乙方定金,并按20%加赔。
七、协议生效办法:本协议由双方签字,并由乙方向甲方交付定金日起生效。
八、未尽事宜由双方另行协商。
九、本协议一式两份,甲、乙双方各持一份。
甲方代表:
乙方代表:
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.miekuo.com/fanwendaquan/hetongfanben/342021.html