居间合同对于交易双方都具有一定的风险,因此在签订合同时,应当充分了解各项条款和约定,并咨询专业人士的意见。以下是小编为大家收集的居间合同范文,仅供参考,希望对大家有所帮助。
中介方(以下简称丙方):___________。
根据有关规定,甲乙双方在平等自愿的前提下,经协商一致签订本合同。
第一条:房屋基本情况。
第二条:租赁期限。
从____年____月___日到____年___月___日共______月。
第三条:租金。
租金交付方式为:________,每月租金______元,由乙方在每月____日前足额交付甲方,逾期则视为违约。
第四条:其它费用。
包括水、电、煤、电视费、物业费等,按市价收取,甲方每季度收取一次,乙方应按双方约定支付方式按时缴纳。
第五条:押金。
押金作为乙方违约的保证金,在签订合同的同时一次性付清,租赁期满时如无违约责任发生,由甲方一次退还,押金为_____________元。
第六条:房屋修缮责任。
出租住宅的自然损坏或合同约定由出租人修缮的,甲方负责修复,因承租人过错造成房屋损坏的,由乙方负责修复或赔偿,否则,甲方有权在乙方交付的押金中扣抵修复费用。
第七条:续租的约定。
房屋租赁期限届满,租赁合同终止;乙方需要续租,须在租期届满前30天提出,并经由出租人同意,签订续租合同或重新签订租赁合同。
第八条:违约责任。
2、乙方逾期交付租金,除补交欠租外,还必须按欠付租金的5‰/日向甲方计付滞纳金;逾期达____日,甲方有权解除本协议并收取乙方押金作为违约金不退还。
第九条:乙方出现下列情况之一的,甲方有权终止合同并向乙方追究相应的法律责任:
1、擅自将房屋转租、转让、转借或与他人调剂交换等;
2、利用承租房屋进行非法活动,损害公共利益;
3、违反有关规定的。
第十条:变更或解除合同:
1、因不可抗力致使租赁合同不能继续履行的;
2、因房屋拆迁、大修、改造等无法继续使用的;
3、符合法律或合同约定可以变更或解除合同条款的。
第十一条:其他。
1、承租人无权转租和出卖所承租房屋,如出现转租或出卖行为,由承租人和转租接受人或房屋买受人共同承担法律责任和经济责任。
2、本合同一式叁份,甲乙双方各执一份,中介方执一份,本合同自三方签章后生效。
甲方:______。
乙方:______。
丙方:______。
日期:______年______月______日
一、委托事项。
1、乙方接受甲方委托,负责就()工程项目,引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金壹百万元。
3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,业主提供的`各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。
5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务。
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的10%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、本项目居间费用为为工程施工合同金额的%。
小写:__________元,大写:__________元(人民币)。
__________2、居间成功后,在甲方收到建设单位预付款的当日按比例,应向乙方支付__________元整;在甲方在收到建设单位备料款的当日,应向乙方支付__________元;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始,根据甲方每月取得的验工计价款,按______%的比例支付;竣工结算完毕,甲方取得全部工程款后五日内全部结清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担。
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用。
六、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。3、乙方违反保密义务的,应向甲支支付元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失,乙方应负责赔偿。
七、合同终止。
1、本合同签字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、其他事项。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
合同签订地:__________合同签订日:__________。
第二条 居间期限:从________年____月____日至________年____月____日。
第三条 报酬及支付期限:居间人促成合同成立的,报酬为促成合同成立金额的
________%或者(大写)________元。委托人应在合同成立后的________日内支付报酬。未促成合同成立的,居间人不得要求支付报酬。
第四条 居间费用的负担:居间人促成合同成立的,居间活动的费用由居间人负担;未促成合同成立的,委托人应向居间人支付必要费用(大写)________元。
第五条 本合同解除的条件 1. 当事人就解除合同协商一致; 2. 因不可抗力致使不能实现合同目的; 3. 在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务; 4. 当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行; 5. 当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
第六条 委托人的违约责任:________________
第七条 居间人的违约责任:________________
第八条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:
(一)提交________仲裁委员会仲裁;
第八条 本合同未作规定的,按《中华人民共和国合同法》的规定执行。
委托人(章): 居间人(章):
鉴(公)证意见:
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
居民身份证号码: 居民身份证号码:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
邮政编码: 邮政编码:
甲方(委托人):
联系地址:
联系电话:
乙方(居间人):
联系地址:
联系电话:
丙方(律师):
联系地址:
联系电话:
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的.原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责为甲方太阳能光伏发电项目寻找项目用地及发电量指标,引荐甲方和政府相关部门直接洽谈,向甲方提供必要的政府政策信息,并最终促成甲方与当地政府的项目合作。
2、“居间成功”是指拿到该项目的太阳能光伏发电指标的行政批复。乙方未能帮助甲方拿到该行政批复,则视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供项目用地的相关信息,土地面积,位置信息等,乙方有义务协助甲方对项目用地进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于项目用地和太阳能发电量指标审批的信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等项目运作所需要的相关资料;负责项目所在地政府部门的主要谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和当地政府的合同。甲方因履行合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为 万元。
2、本协议签订后3个工作日内,甲方向乙方支付居间报酬万元(因转账产生的手续费用由甲方承担)存入或者转账入双方共同认可的以下丙方律师公证账户,由律师暂为冻结保管上述款项:
账号:
户名:
开户行:
待甲方取得行政批复意见后2个工作日内,甲方应通知律师将上述冻结款项转至乙方指定账户(因转账所产生的手续费用由乙方承担)。若甲方未及时通知律师付款,则乙方可以凭上述行政批复原件或者经有权部门盖章核对一致的复印件要求律师立即付款,乙方在收到律师转账后应立即开具收款凭证给律师。
乙方指定汇入账户为:
账号:
户名:
开户行:
3用甲方应与本协议签订后3个工作日内转账入上述律师公证账户。因转账产生的手续费用由甲方承担。丙方收到服务费后开具发票给甲方,税费由丙方承担。无论本合同指向的委托事项是否成功,该服务费用不予退还。
4、丙方在甲方将前述款项存入或转入上述律师公证账户后,应当为甲方出具收款证明;乙方完成居间任务,实际取得居间报酬后,由乙方向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自行承担。
五、居间报酬的承担
居间报酬是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用。
六、诚信原则
1、如果甲方与项目所在地政府在本合同委托期内,未能达成合作协议,没有征得居间方的书面同意,甲方不应再与项目所在地政府进行协商并签订合作协议,否则居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。
2、如果甲方以相关企业或在当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与项目所在地政府签订合作协议,居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。
3、本合同的有效期(委托期)为______(自甲方将居间报酬转入乙方账户之日起计算)。居间方在此期间必须积极推动项目所在地政府与甲方进行实质性洽谈,并协助甲方和项目所在地政府达成实质性成交合同。
七、本合同解除的条件
1.当事人就解除合同协商一致;
2.因不可抗力致使不能实现合同目的;
3.在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;
4.当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
八、合同终止
1、本合同签字生效后,在甲方向乙方支付居间报酬之日起,在合同约定委托期内,乙方仍未完成居间任务,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
九、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地法院处理。
十、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
十一、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
丙方:(盖章):
法定代表人或委托代理人:
合同签订地: 合同签订日:
联系电话:____。
乙方(居间人):____。
联系电话:____。
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
1、乙方接受甲方委托,负责就收购成都_____公司(以下简称____公司)100%股份,引荐甲方和____公司单位直接洽谈,向甲方提供____公司的重要信息,并最终促成甲方与____公司签订股份转让协议。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与____公司单位未签订书面的股份转让合同,视为委托事项未完成。
1、乙方必须向甲方提供有关____公司的有关信息,内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况(主要资产有:)、股份转让价格为元,大写:元等。乙方有义务协助甲方对____公司进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于____公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。
3、乙方向甲方提供的营业执照复印件、现有主要资产情况,必须完全能够成为甲方与____公司单位所签订股份转让的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬。
4、乙方应保证____公司及其主要资产情况真实可靠、各种手续齐全。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。
5、乙方在甲方与____公司单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成____公司将100%股份转让给甲方。
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和____公司单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和____公司单位所签订的股份转让合同。甲方因履行股份转让合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
1、本项目居间报酬为万元。
2、本协议签订后3个工作日内,甲方向乙方支付居间报酬万元,存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与____公司签订股份转让协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内,甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴,此款归乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起,20个工作日内,乙方没有促成甲方与____公司签订股份转让协议,视为乙方居间不成功,乙方应将居间报酬万元退还甲方。
4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方约定:甲方负责保管账户的法人专用章,乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间,甲方不得将印章用于其他任何活动;在乙方未完成居间任务之前,乙方不得对法人专用章进行挂失处理。
5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后,应当为甲方出具收条;乙方完成居间任务,实际取得居间报酬后,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自行承担。
居间报酬是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用。
1、如果甲方与____公司在本合同委托期内,未能达成股份转让协议,没有征得居间方的书面同意,甲方不应再与____公司进行协商并签订股份转让协议,否则居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。
2、如果甲方以相关企业或在四川当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与____公司签订股份转让合同,居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。
3、本合同的有效期(委托期)为20个工作日(自甲方将居间报酬转入乙方账户之日起计算)。居间方在此期间必须积极推动____公司与甲方进行实质性洽谈,并协助甲方和____公司达成实质性成交合同。
2、因不可抗力致使不能实现合同目的;
3、在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;
4、当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
1、本合同签字生效后,在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起,20个工作日内,乙方仍未完成居间任务促成甲方与____公司签订股份转让协议的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地法院处理。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章):乙方(盖章):
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
______年______月______日。
______年______月______日。
签订地点:_______________。
居间人:__________________。
签订时间:___年___月___日。
从___年___月___日至___年___月___日。
居间人促成合同成立的报酬为促成合同成立金额的___%或者(大写)___元。委托人应在合同成立后的___日内支付报酬。未促成合同成立的,居间人不得要求支付报酬。
居间人促成合同成立的,居间活动的费用由居间人负担;未促成合同成立的,委托人应向居间人支付必要费用(大写)___元。
2、因不可抗力致使不能实现合同目的;
3、在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;
4、当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第___种方式解决:
(一)提交____________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
委托人(章):居间人(章):鉴(公)证意见:
居民身份证号码:居民身份证号码:经办人:
法定代表人:法定代表人:
电话:电话:
开户银行:开户银行:鉴(公)证机关(章)账号:
签订时间:___年___月___日。
签订时间:___年___月___日。
一、委托事项及具体要求:__________。
2、甲方与丙方订立柴油购销合同且达成交易,甲方应当向乙方支付居间费用;
二、合同期限。
1、本合同有效期自20__年月日起至20__年月日止,有效期一年;
三、居间报酬的计算方法与支付时间和方式。
3、支付方式:__________一次性、现金支付(也可用转账)。
4、如乙方未能促成甲丙双方购销合同的成立,则甲方无需支付任何居间费用;
5、如丙方未能履约向甲方提供柴油,则甲方无需支付条款中相应的居间费用;
四、保密内容。
五、责任条款:__________。
2、支付居间费用的所有责任由甲方承担,居间费用的支付方式将以双方同意的方式执行。本居间费用保护责任将从合同开始或执行之日起,在合同期及其更新期内保持有效性。
3、甲方与丙方后续签订的交易合同应该给付乙方的居间费用,由甲乙双方再行商定,但不得低于首次rmb元/吨(税后)。
六、违约责任:__________。
1、如甲方有延期支付或拒绝支付的行为出现,由甲方承担违约责任,并向乙方另行支付本居间合同之居间费用总额5‰/天标准的违约责任金(但总金额不超过rmb万元)。同时乙方有权申请诉讼财产保全、通知丙方停止向甲方继续供货,对由此造成的损失,乙方不承担任何法律责任。本合同以主合同(甲丙双方签订的购销合同)为前提,主合同因为不可抗拒的原因不成立,甲方不承担任何居间费用。因丙方主体原因造成主合同无效,甲方亦不承担任何居间费用。
2、如守约方按上述违约条款要求违约方支付违约金时,应书面通知违约方并说明违约金金额。违约方应在收到通知后10日内将违约金支付给守约方。本协议所有签署的版本,包括传真、电子邮件或数字传输,均视为有效合法约束文件。
七、解决争议的方式。
本合同未尽事宜,双方协商解决,意见不一致后用书面形式完善,其结果为本合同的补充文件,经双方代表签字盖章后生效。如不能达成一致意见,或因履行本协议发生的任何纠纷由本协议签订地法院管辖。
八、合约生效。
本合同系双方依据《中华人民共和国合同法》和相关的法律法规依法签订,真实、合法、有效,对双方均具有约束力。本合同一式份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效用。经甲乙双方签字盖章后,并附甲方与丙方签定的合同复印件后方生效。
委托人(承建方):
居间人:
工程名称: 工程内容: 工程价款: 。
一、委托人与建设方或总承包正式签订工程施工合同后,酬金支付方法作为给居间人劳务酬金及生活费、差旅费等费用。
二、居间人的酬金在签订合同后第一次支付 元(其中 万元不含在居间费用之内)。每月按进度支付给居间人。
三、其它:张荣安保证满足车辆的补量,协调工地进展工作,每月进度的追款按时到位。居间人的劳务酬金每立方为 /m3。
四、居间人促成委托人与建设方或总承包人合同成立的,委托人应按照约定支付报酬。
五、如委托人不按时或不支付报酬给居间人时, 居间人可持此合同向人民法院起诉,仲裁或申请支付令。
六、居间人也有权委托业主方或总承包方在承建方承建项目的工程款利润部分内代扣给居间人。
七、本工程由李传喜承建,工地一切事宜和资金发放开支和债前债后的所有经济纠纷与居间人无关,居间人也无权管制承建方。
八、居间人酬金应交纳的个人所得税由委托人(承建方)承担交纳。
本合同一式 肆份, 双方各执 贰 份,经双方签方或盖章后即生效,酬金支付完毕失效,希双方共同遵守,诚信的原则按期完成木工程。
委托人: 居间人:
身份证号: 身份证号:
签约地点: 签约地点:
注:1、委托人委托居间人联系工程建筑业务。
2、居间人酬金以现金支付。
3、继续承建建设方或总承包方的工程,均按本合同执行,以此支付酬劳费。
甲方(委托人):
联系地址:
联系电话:
乙方(居间人):
联系地址:
联系电话:
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就收购成都xx-xxx公司(以下简称xx-xx公司)100%股份,引荐甲方和xx-xx公司单位直接洽谈,向甲方提供xx-xx公司的重要信息,并最终促成甲方与xx-xx公司签订股份转让协议。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与xx-xx公司单位未签订书面的股份转让合同,视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关xx-xx公司的有关信息,内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况(主要资产有:)、股份转让价格为元,大写:元等。乙方有义务协助甲方对xx-xx公司进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于xx-xx公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。
3、乙方向甲方提供的'营业执照复印件、现有主要资产情况,必须完全能够成为甲方与xx-xx公司单位所签订股份转让的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬。
4、乙方应保证xx-xx公司及其主要资产情况真实可靠、各种手续齐全。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。
5、乙方在甲方与xx-xx公司单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成xx-xx公司将100%股份转让给甲方。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和xx-xx公司单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和xx-xx公司单位所签订的股份转让合同。甲方因履行股份转让合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为万元。
2、本协议签订后3个工作日内,甲方向乙方支付居间报酬万元,存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与xx-xx公司签订股份转让协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内,甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴,此款归乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起,20个工作日内,乙方没有促成甲方与xx-xx公司签订股份转让协议,视为乙方居间不成功,乙方应将居间报酬万元退还甲方。
4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方约定:甲方负责保管账户的法人专用章,乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间,甲方不得将印章用于其他任何活动;在乙方未完成居间任务之前,乙方不得对法人专用章进行挂失处理。
5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后,应当为甲方出具收条;乙方完成居间任务,实际取得居间报酬后,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自行承担。
五、居间报酬的承担
居间报酬是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用。
六、诚信原则
1、如果甲方与xx-xx公司在本合同委托期内,未能达成股份转让协议,没有征得居间方的书面同意,甲方不应再与xx-xx公司进行协商并签订股份转让协议,否则居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。
2、如果甲方以相关企业或在四川当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与xx-xx公司签订股份转让合同,居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。
3、本合同的有效期(委托期)为20个工作日(自甲方将居间报酬转入乙方账户之日起计算)。居间方在此期间必须积极推动xx-xx公司与甲方进行实质性洽谈,并协助甲方和xx-xx公司达成实质性成交合同。
七、本合同解除的条件
1.当事人就解除合同协商一致;
2.因不可抗力致使不能实现合同目的;
3.在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;
4.当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
八、合同终止
1、本合同签字生效后,在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起,20个工作日内,乙方仍未完成居间任务促成甲方与xx-xx公司签订股份转让协议的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
九、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地法院处理。
十、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
十一、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章):乙方(盖章):
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
合同签订地:
合同签订日:
年月日
委托人:____________ (以下简称“甲方”)。
居间人:____________ (以下简称“乙方”)。
甲乙双方经平等协商,以互惠互利为原则,就乙方作为甲方居间人事宜订立协议如下:
第一条 委托事项及居间业务。
乙方接受甲方委托,为甲方________介绍客户,促成甲方与客户间就前述委托事项签订合同。
第二条 服务区域和排他性。
1.乙方居间服务的区域为地区。乙方若需增加区域,须提前书面通知甲方并得到甲方书面同意。如有违反,甲方有权随时取消本合同。
2.乙方所介绍之客户经甲方书面确认后,甲方亦不得以直接方式绕过乙方就委托事项签订合同,除非乙方同意或乙方已放弃该客户。
3.未经甲方书面同意,乙方在合同期限内不得推荐、介绍、代表、制造或销售与第一条同类或相似的委托事项给甲方以外的任何第三方。
第三条 服务内容。
1.乙方推荐委托事项和介绍客户给甲方,甲方视乙方要求协助接触洽谈。
2.乙方对其介绍之客户提供:____________。
(1)售前委托事项解说;。
(2)合同达成签署流程指引。
3.甲方向乙方提供的任何资料属于甲方的财产,乙方不得为非履行本合同目的而使用。本合同终止时,乙方应主动归还剩余资料给甲方。
第四条 委托事项瑕疵。
1.由甲方交付之委托事项若有瑕疵,由甲方自行对客户负责,与乙方无关。
2.乙方介绍客户之委托事项若有瑕疵,由乙方对其承担连带担保责任。
第五条 付款。
1.经乙方介绍成交的,甲方于合同成立并完成交易后_____日内支付乙方佣金________元。
2.乙方履行本合同及居间活动所需要的一切费用,由乙方自行承担。
第六条 违约责任。
1.乙方就其介绍客户的合同履行向甲方承担连带责任,其中任一方对甲方的违约均视为乙方及其介绍客户的共同违约,甲方有权任意选择一方或几方进行追偿。
2.乙方履行本合同过程中(包括签订本合同前)所获得的甲方任何经营或技术信息均属甲方商业秘密。一旦乙方泄密,应向甲方赔偿违约金人民币_____万元,另甲方保留进一步索赔的权利。
3.无论何种情况下,乙方均不是甲方的代表或员工,与甲方不存在劳动关系;乙方在履行本居间合同过程中应当明确告知相关客户,否则,乙方应承担一切由此造成的损失。
第七条 合同期限。
1.本合同有效期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
2.合同期满前____个月内双方均无终止合同书表示时,且期满后双方均继续实际履行本合同事宜的,本合同自动顺延。
3.正常情况下,若任一方有特殊原因,欲提前终止本合同时,应于 个月前,以书面形式通知对方,并在得到对方书面同意后,终止本合同。
第八条 争议的解决。
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。当和解或调解不成时,选择下列第种方式解决:
(1)将争议提交________仲裁委员会仲裁;。
(2)依法向人民法院提起诉讼。
第九条 条款独立性。
如本合同包含的某一条款或某些条款无论在任何方面由于任何原因被认为无效、非法或不可执行,则这种无效性、非法性或不可执行性将不影响本合同中任何其它条款及整个合同的有效性。法律另有明确规定的除外。
第十条 变更与补充。
1.本合同中如有未尽事宜,由双方当事人共同协商一致,签订书面补充协议,书面补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本合同进行修改或补充,但应采取书面形式。
第十一条 通知。
1.本合同要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
2.前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起 日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十二条 不可抗力。
1.在本合同履行过程中,如因不可抗力导致活动终止或带来损失,甲乙双方各自承担自己损失,互不承担违约责任。
2.任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本合同的,应自不可抗力事件发生之日起 日内,将不可抗力情况以书面形式通知另一方,并自不可抗力发生之日起____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十三条 合同附件。
1.本合同附件包括但不限于:
(1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更合同;。
(2)甲乙双方的营业执照、身份证复印件及相关的各种法律文件。
2.任何一方违反本合同附件的有关规定,应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。
第十四条合同生效。
1.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
2.本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具同等法律效力。
3.本合同于 年 月 日签订。
甲方(盖章):____________ 乙方(盖章):____________。
单位地址:____________ 地址:____________。
邮政编码:____________ 邮政编码:____________。
联系电话:____________ 联系电话:____________。
传 真:____________ 传真:____________。
电子信箱:____________ 电子信箱:____________。
开户银行:____________ 开户银行:____________。
账号:____________ 账号:____________。
委托人:(以下简称“甲方”)。
居间人:(以下简称“乙方”)。
甲乙双方经平等协商,以互惠互利为原则,就乙方作为甲方居间人事宜订立协议如下:
乙方接受甲方委托,为甲方介绍客户,促成甲方与客户间就前述委托事项签订合同。
1、乙方居间服务的区域为地区。乙方若需增加区域,须提前书面通知甲方并得到甲方书面同意。如有违反,甲方有权随时取消本合同。
2、乙方所介绍之客户经甲方书面确认后,甲方亦不得以直接方式绕过乙方就委托事项签订合同,除非乙方同意或乙方已放弃该客户。
3、未经甲方书面同意,乙方在合同期限内不得推荐、介绍、代表、制造或销售与第一条同类或相似的委托事项给甲方以外的任何第三方。
1、乙方推荐委托事项和介绍客户给甲方,甲方视乙方要求协助接触洽谈。
2、乙方对其介绍之客户提供:
(1)售前委托事项解说;
(2)合同达成签署流程指引。
3、甲方向乙方提供的任何资料属于甲方的财产,乙方不得为非履行本合同目的而使用。本合同终止时,乙方应主动归还剩余资料给甲方。
1、由甲方交付之委托事项若有瑕疵,由甲方自行对客户负责,与乙方无关。
2、乙方介绍客户之委托事项若有瑕疵,由乙方对其承担连带担保责任。
1、经乙方介绍成交的,甲方于合同成立并完成交易后_____日内支付乙方佣金______元。
2、乙方履行本合同及居间活动所需要的一切费用,由乙方自行承担。
1、乙方就其介绍客户的合同履行向甲方承担连带责任,其中任一方对甲方的违约均视为乙方及其介绍客户的共同违约,甲方有权任意选择一方或几方进行追偿。
2、乙方履行本合同过程中(包括签订本合同前)所获得的.甲方任何经营或技术信息均属甲方商业秘密。一旦乙方泄密,应向甲方赔偿违约金人民币_____万元,另甲方保留进一步索赔的权利。
3、无论何种情况下,乙方均不是甲方的代表或员工,与甲方不存在劳动关系;乙方在履行本居间合同过程中应当明确告知相关客户,否则,乙方应承担一切由此造成的损失。
1、本合同有效期限自______年______月______日起至______年______月______日止。
2、合同期满前个月内双方均无终止合同书表示时,且期满后双方均继续实际履行本合同事宜的,本合同自动顺延。
3、正常情况下,若任一方有特殊原因,欲提前终止本合同时,应于个月前,以书面形式通知对方,并在得到对方书面同意后,终止本合同。
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。当和解或调解不成时,选择下列第种方式解决:
(1)将争议提交仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院提起诉讼。
如本合同包含的某一条款或某些条款无论在任何方面由于任何原因被认为无效、非法或不可执行,则这种无效性、非法性或不可执行性将不影响本合同中任何其它条款及整个合同的有效性。法律另有明确规定的除外。
1、本合同中如有未尽事宜,由双方当事人共同协商一致,签订书面补充协议,书面补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本合同进行修改或补充,但应采取书面形式。
1、本合同要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
2、前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起______日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
1、在居间合同履行过程中,如因不可抗力导致活动终止或带来损失,甲乙双方各自承担自己损失,互不承担违约责任。
2、任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本合同的,应自不可抗力事件发生之日起日内,将不可抗力情况以书面形式通知另一方,并自不可抗力发生之日起日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
1、本合同附件包括但不限于:
(1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更合同;
(2)甲乙双方的营业执照、身份证复印件及相关的各种法律文件。
2、任何一方违反本合同附件的有关规定,应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。
1、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
2、本合同一式______份,甲乙双方各持______份,具同等法律效力。
3、本合同于______年______月______日在______省______市______区(县)签订。
甲方(盖章):乙方(盖章):
授权代理人(签字):授权代理人(签字):
单位地址:地址:
邮政编码:邮政编码:
联系电话:联系电话:
传真:传真:
电子信箱:电子信箱:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
签订时间:___年___月___日。
签订时间:___年___月___日。
根据中华人民共和国合同法第二十三章第四百二十四、第四百二十六条规定,经委托方和居间方当事人协商一致,本着诚实信用、互惠互利的原则,双方订立以下合同条款,共同遵守并执行。
委托方:居间方:工程名称:工程地点:
第一条:事项确认。
委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息,并确认居间方为委托方与矿主方龙里县巨潮矿产品有限公司签订该项目施工合同的居间人。
第二条:委托方责任:
1、具有完全民事行为能力和支付居间费的人,具有能够承担该工程项目的施工能力。
2、能与居间人签订该工程项目的`居间协议,诚实信用履行该工程项目的居间协议。
第三条:居间方责任:
1、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。
2、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的安全责任,直至委托方与矿主方龙里县巨潮矿产品有限公司签订该工程项目的承建施工合同。
3、在施工期间,居间方应积极配合委托方处理,施工事务时,以及施工过程中委托方和矿主方的协调工作。
第四条:委托方与矿主方龙里县。
巨潮矿产品有限公司签订该工程项目施工合同之日起,居间人的居间活动结束,此工程项目双方签字生效,双方不得任何理由反悔。
1、委托方与建设方签订该工程项目:重晶石开采,石方、土方的开挖。
2、委托方重晶石石方每立方,土方硅矿。
第五条:付款方式。
1、委托方按每月进度款足额支付居间费给居间方。
2、委托方得到建设方的进度款时,在三个工作日内向居间方支付居间费。
3、该工程完工之后,委托方得到建设方支付的结算款后,三个工作日内一次性付清居间费,不得任何理由拖欠余款。
第六条:如委托人不按时支付居间费,居间人可凭此合同向人民法院起诉,仲裁或申请支付令。按工程并且要委托方与建设签订的工程项目总量计算,居间人所得的居间费,另外加收5%的延迟费用。本合同支付完毕后此协议自然失效。
委托人:居间人:
身份证:身份证:
电话:电话:
甲方(委托人):
联系地址:
联系电话:
乙方(居间人):
联系地址:
联系电话:
丙方(律师):
联系地址:
联系电话:
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责为甲方太阳能光伏发电项目寻找项目用地及发电量指标,引荐甲方和政府相关部门直接洽谈,向甲方提供必要的政府政策信息,并最终促成甲方与当地政府的项目合作。
2、“居间成功”是指拿到该项目的太阳能光伏发电指标的行政批复。乙方未能帮助甲方拿到该行政批复,则视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供项目用地的相关信息,土地面积,位置信息等,乙方有义务协助甲方对项目用地进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于项目用地和太阳能发电量指标审批的信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等项目运作所需要的相关资料;负责项目所在地政府部门的主要谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和当地政府的合同。甲方因履行合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为 万元。
2、本协议签订后3个工作日内,甲方向乙方支付居间报酬万元(因转账产生的手续费用由甲方承担)存入或者转账入双方共同认可的以下丙方律师公证账户,由律师暂为冻结保管上述款项:
账号:
户名:
开户行:
待甲方取得行政批复意见后2个工作日内,甲方应通知律师将上述冻结款项转至乙方指定账户(因转账所产生的手续费用由乙方承担)。若甲方未及时通知律师付款,则乙方可以凭上述行政批复原件或者经有权部门盖章核对一致的复印件要求律师立即付款,乙方在收到律师转账后应立即开具收款凭证给律师。
乙方指定汇入账户为:
账号:
户名:
开户行:
3用甲方应与本协议签订后3个工作日内转账入上述律师公证账户。因转账产生的手续费用由甲方承担。丙方收到服务费后开具发票给甲方,税费由丙方承担。无论本合同指向的委托事项是否成功,该服务费用不予退还。
4、丙方在甲方将前述款项存入或转入上述律师公证账户后,应当为甲方出具收款证明;乙方完成居间任务,实际取得居间报酬后,由乙方向甲方开具有效的税务发票,相关的.所得税由乙方自行承担。
五、居间报酬的承担
居间报酬是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用。
六、诚信原则
1、如果甲方与项目所在地政府在本合同委托期内,未能达成合作协议,没有征得居间方的书面同意,甲方不应再与项目所在地政府进行协商并签订合作协议,否则居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。
2、如果甲方以相关企业或在当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与项目所在地政府签订合作协议,居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。
3、本合同的有效期(委托期)为______(自甲方将居间报酬转入乙方账户之日起计算)。居间方在此期间必须积极推动项目所在地政府与甲方进行实质性洽谈,并协助甲方和项目所在地政府达成实质性成交合同。
七、本合同解除的条件
1.当事人就解除合同协商一致;
2.因不可抗力致使不能实现合同目的;
3.在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;
4.当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
八、合同终止
1、本合同签字生效后,在甲方向乙方支付居间报酬之日起,在合同约定委托期内,乙方仍未完成居间任务,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
九、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地法院处理。
十、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
十一、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
丙方:(盖章):
法定代表人或委托代理人:
合同签订地: 合同签订日:
甲方
乙方
一、事项内容,工程
二、乙方负责建设单位与甲方的合同签订、关系协调、回款及招标材料设备品牌变更为甲方提出的国标品牌工作。
甲方负责提供资质,营业执照等资料,以及合同的签订,保证工程顺利交工,保证工程检测和验收合格及评杯工作。
三、居间报酬的结算方法,支付时间和支付方式
居间成功 1、甲方按本项目合同额的 5%向乙方支付居间服务费
2、甲方向乙方支付居间服务费方式:
第一次,签订项目合同甲方付给乙方居间服务费的5% ;
第二次,剩余居间服务费变更材料品牌后按回款到账后7日内同比例支付乙方;
四、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字和按手印或盖章后生效,甲乙双方须提供有效身份证复印件附后。
甲方乙方
日期日期
雇主(以下简称甲方):
家政服务员(以下简称乙方):
中介服务公司(以下简称丙方):
经丙方居间介绍,由乙方为甲方提供(育儿嫂、月嫂、家政保姆)家政服务,现就具体事宜约定如下:
1、丙方为甲、乙双方提供居间服务期限:
2、乙方自年月日起为甲方提供家政服务,具体工作时间为早晚。
3、乙方休息日:天/月。
1、甲方支付乙方工资:人民币元/月。
2、甲方与本居间服务期内支付丙方中介服务费:人民币元(收费标准:家政服务首月工资的)。
3、乙方于本居间服务期内支付丙方中介服务费用:人民币元(收费标准:家政服务首月工资的)。
4、甲乙双方委托丙方代收、代付首月工资,签订本协议时,甲方即向丙方支付首月工资的20%,七天试用期满后支付剩余首月工资。首月工资的作用及使用顺序如下:
(1)扣除乙方应向丙方支付的中介服务费;。
(2)乙方首月工作满一个月或者未满一个月下岗,丙方代甲方支付相应的工资,并将余款返还甲方。其它月份的工资由甲方直接支付乙方。
1、甲方有权要求乙方重新进行体检,费用由甲方承担,如检验不合格则由乙方自行承担;。
1、乙方必须提供有效身份证,健康证方可上岗;。
5、乙方未经甲方同意,不得带任何人进入协议约定的服务场所;。
6、工作期间,乙方未经甲方同意不能擅自离岗;。
7、乙方在离开甲方住所前,有义务让甲方检查自己带离服务处所的包裹;。
9、乙方不得私自翻看甲方私人物品、古董首饰等重要物品;。
11、乙方不得私自安排他人顶替自己的工作;。
b:由于甲方原因或乙方原因导致乙方未能按合同约定上岗。
1、丙方应对甲、乙双方的身份证明进行核查验证,并保留相应证明复印件;。
2、丙方为双方提供中介服务前应首先确认乙方持有效健康证明上岗;。
本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,自三方签字、盖章后生效。
甲方(签字):
乙方(签字):
丙方(签字):
甲方(委托人):。
联系地址:
联系电话:。
乙方(居间人):。
身份证号:
联系地址:。
联系电话:。
甲乙方根据《中华人民共和国民法典》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
1、乙方接受甲方委托,负责就_______________________________(以下称该项目),金额已金融机构审批额度为准,引荐甲方与该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的项目融资合同。
1、甲方负责提供项目方所需资金。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的'项目融资合同。
甲方因履行项目融资合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的10‰向乙方承担违约金。
1、乙方必须协助甲方提供有关该项目的信息。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
1、本项目居间报酬为项目融资到位金额的________。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订项目融资合同后每笔资金到位的______内付清当期居间费用。
3、甲方可以转账或现金的方式支付。
银行账户:_________________________。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。
1、本合同签字生效后,如果至______年______月______日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
合同签订地:______。
甲方:(盖章):______乙方(盖章):______。
法定代表人或委托代理人:______法定代表人或委托代理人:______。
合同编号:
委托人:___________________________________(以下简称“甲方”)
居间人:___________________________________(以下简称“乙方”)
甲乙双方经平等协商,以互惠互利为原则,就乙方作为甲方居间人事宜订立协议如下:
乙方接受甲方委托,为甲方___介绍客户,促成甲方与客户间就前述委托事项签订合同。
1.乙方居间服务的区域为________地区。乙方若需增加区域,须提前书面通知甲方并得到甲方书面同意。如有违反,甲方有权随时取消本合同。
2.乙方所介绍之客户经甲方书面确认后,甲方亦不得以直接方式绕过乙方就委托事项签订合同,除非乙方同意或乙方已放弃该客户。
3.未经甲方书面同意,乙方在合同期限内不得推荐、介绍、代表、制造或销售与第一条同类或相似的委托事项给甲方以外的任何第三方。
第三条服务内容
1.乙方推荐委托事项和介绍客户给甲方,甲方视乙方要求协助接触洽谈。
2.乙方对其介绍之客户提供:
(1)售前委托事项解说;
(2)合同达成签署流程指引。
3.甲方向乙方提供的任何资料属于甲方的财产,乙方不得为非履行本合同目的而使用。本合同终止时,乙方应主动归还剩余资料给甲方。
1.由甲方交付之委托事项若有瑕疵,由甲方自行对客户负责,与乙方无关。
2.乙方介绍客户之委托事项若有瑕疵,由乙方对其承担连带担保责任。
1.经乙方介绍成交的,甲方于合同成立并完成交易后_____日内支付乙方佣金___元。
2.乙方履行本合同及居间活动所需要的一切费用,由乙方自行承担。
1.乙方就其介绍客户的合同履行向甲方承担连带责任,其中任一方对甲方的违约均视为乙方及其介绍客户的共同违约,甲方有权任意选择一方或几方进行追偿。
2.乙方履行本合同过程中(包括签订本合同前)所获得的甲方任何经营或技术信息均属甲方商业秘密。一旦乙方泄密,应向甲方赔偿违约金人民币_____万元,另甲方保留进一步索赔的权利。
3.无论何种情况下,乙方均不是甲方的代表或员工,与甲方不存在劳动关系;乙方在履行本居间合同过程中应当明确告知相关客户,否则,乙方应承担一切由此造成的损失。
1.本合同有效期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
2.合同期满前_____个月内双方均无终止合同书表示时,且期满后双方均继续实际履行本合同事宜的,本合同自动顺延。
3.正常情况下,若任一方有特殊原因,欲提前终止本合同时,应于_____个月前,以书面形式通知对方,并在得到对方书面同意后,终止本合同。
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。当和解或调解不成时,选择下列第___种方式解决:
(1)将争议提交___仲裁委员会仲裁;
(2)依法向___人民法院提起诉讼。
如本合同包含的某一条款或某些条款无论在任何方面由于任何原因被认为无效、非法或不可执行,则这种无效性、非法性或不可执行性将不影响本合同中任何其它条款及整个合同的有效性。法律另有明确规定的除外。
1.本合同中如有未尽事宜,由双方当事人共同协商一致,签订书面补充协议,书面补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本合同进行修改或补充,但应采取书面形式。
1.本合同要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
2.前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_____日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
1.在本合同履行过程中,如因不可抗力导致活动终止或带来损失,甲乙双方各自承担自己损失,互不承担违约责任。
2.任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本合同的,应自不可抗力事件发生之日起_____日内,将不可抗力情况以书面形式通知另一方,并自不可抗力发生之日起_____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
1.本合同附件包括但不限于:
(1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更合同;
(2)甲乙双方的营业执照、身份证复印件及相关的各种法律文件。
2.任何一方违反本合同附件的有关规定,应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。
1.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
2.本合同一式_____份,甲乙双方各持_____份,具同等法律效力。
3.本合同于___年___月___日在___省___市___区(县)___签订。
依照《__________________合同法》《__________________建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
1、工程名称:__________
2、工程地点:__________
3、承包方式:__________
1、发包方:
(1)工程开工前负责做好施工现场水源、电源和运输道路畅通;
(2)组织有关人员进行施工技术交底;
(3)委派为现场代表,对工程质量进行监督。检查,负责签证,核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。
2、承包方:
(1)负责施工区域的临时设施、水、电、道路接入施工现场;
(2)组织施工人员和材料、机械进场;
(3)编制施工组织设计和施工方案;
(4)委派为现场代表,负责工程施工质量,施工安全,提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。
开工日期:竣工日期:20____________年2月2日
合同工期总日历天数:180日历天。
在施工中,如遇下列情况,可顺延工期:
1、由于人力不可抗拒的自然灾害而停工。
2、因发包方有较大的变更,而延期施工。
3、由于国家政策变化或双方之外的原因,导致工程停建或缓建,使合同或合同中的部分工程项目和内容不能继续履行。承包方应妥善做好已完工工程和已购材料、设备的保护和移交工作,并按发包方要求将所属机械设备和人员撤出现场。
4、经发包方同意的其他情况。
5、顺延工期应由甲乙双方及时协商,签字生效。
工程质量标准:达到国家施工验收规范合格标准。
1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准、质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。
2、双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
3、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受发包方的检查检验,为检查检验提供使得条件。
4、工程质量达不到约定标准的部分,发包方一经发现,应要求承包人拆除和重新施工,承包人应按发包方的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
1、该建筑所需的材料由承包方负责采购(供货单位及价格、数量须经发包方书面确认),承包方购回的材料,必须具有出厂合格证,经发包方认可后方可使用,违反者责任由承包方全部负责。
2、承包方采购材料,经发包方验收不合格,承包方应无条件退回进场材料,由此造成的一切损失由承包方负责,并追究其违约责任。
1、严格执行《__________________安全生产法》、《__________________建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。
2、施工中承包人应按工程建设安全生产相关规定组织施工,采取必要的安全防护措施确保施工安全。施工中发生的一切安全事故由承包人负责,与发包人无关。承包人施工期间应对工地有关作业人员进行安全保险,费用由承包人承担。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
总合同价款约150万元。
本工程结算:
(3)本工程不要求承包方提供建筑业。
承包人完成主体工程后,经发包方验收合格后7日内,付至已完工程价款的75%;承包人完成内、外墙等初装修后,经发包方验收合格后7日内,付至已完工程价款的95%;余已完工程价款的5%作为工程质保金,工程质保金在工程竣工验收合格后1年内无息付清。
1、工程竣工后,承包方应在竣工验收5天前,向发包方提交竣工验收报告。
2、发包方在收到承包方竣工验收报告后5天内,组织有关人员进行验收。发包方无正当理由不组织验收并在5天内不提修改意见,亦不批准验收报告,工期顺延。竣工验收报告批准日期为竣工日期。
1、发包方责任
(1)开工前具备路通、水通、电通的施工条件。
(2)向承包方提供建筑物结构及管线资料等资料。
(3)向承包方提供完整的施工图纸。
(4)及时参加验收
2、承包方责任
(1)加强对施工现场人员的管理,遵守发包方管理规定,承包人施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定,安全、保质、按期完成本合同。
(2)遵守政府和有关管理部门对施工现场进出口交通、环境卫生、施工噪音等管理规定。
(3)施工现场按发包方指定的位置堆放材料、搭设临时设施,不乱搭、乱放,做到文明施工。
(4)为其施工人员购买保险,在施工过程中做好安全防护,确保安全施工。承包人在施工过程中造成承包人自身、发包人及第三方人身及财产损害的,承包人承担相关责任,并赔偿发包人因此遭受的其他损失。
(5)承包人承担施工所需水电费。
(6)采取积极措施做好施工现场的管线和邻近建筑物、构筑物、道路、树木等保护工作,如有损坏,由承包方负责赔偿。
(7)承包人负责工程成品及设备的保护,做好施工现场的保卫、消防和垃圾清运等工作
(8)施工中未经发包人及业主方及有关部门批准,不得改动原建筑结构及各种设备管线。
1、发包方逾期付款的,每逾期一日按应付未付金额的万分之二支付逾期付款违约金,承包方有违约行为的除外。
2、承包人逾期超过60天的,发包人有权将剩余工程另行发包,所需费用自承包人工程款中扣除,不足以扣除的,由承包人另行承担。此外,发包人有权按照合同总价的20%追究承包人的违约责任,有权要求承包人无条件退场,已完合格工程量按70%计价。
3、因承包人工程质量引起的安全责任及其他责任由承包人承担,承包人并应赔偿发包人因此遭受的损失。
4、工程质量经验收不合格,承包方应返工,返工后经再次验收不合格,发包方将按合同总价的20%追究承包方的违约责任,给发包人造成其他损失的,发包人有权向承包人追究赔偿责任。
5、本工程承包方不得转包,若发现承包方违约,发包方有权责令承包方立即退场,并赔偿发包方的一切损失。
双方约定,在履行合同过程中产生争议时:本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由宁都县建设行政主管部门调解,调解不成时,由发包人所在地有管辖权的人民管辖。
合同订立时间:20____________年______月______日
合同订立地点:____________售楼部
本合同一式四份,发包方执二份,承包方执二份,经发包方、承包方双方签字后生效,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
根据我国《合同法》《民法通则》等法律规定双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,一致同意订立本合同书。
甲方缺乏流动资金,并获知乙方能够提供融资相关信息并协助甲方完成融资,甲方现委托乙方寻找、介绍出资方,协助甲方完成融资人民币万元,乙方同意接受委托,双方签订正式合同,并严格履行,以达到双方目的。
1.乙方在接受甲方的委托时,甲方应出示营业执照等合法的经营资格证明。
2.乙方在履行本合同的过程中,可以向第三方表明其为甲方的居间人,并可以向第三方介绍甲方融资项目的相关情况。
3.乙方应认真完成甲方的委托事项,积极为甲方寻求机会,并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。
4.乙方在代理甲方的委托事项过程中,因甲方过错造成其损失时,乙方有权要求甲方承担赔偿责任。
5.乙方对甲方所借款项不承担任何性质的担保责任。
1.若乙方促成有出资意向的第三方与甲方签署借款合同,甲方应向乙方支付人民币__________元(大写:__________万元整)作为乙方酬金,甲方应于本合同生效之日一次性支付酬金,酬金的有关税款由甲方负担。
2.若甲方未能按时支付酬金,乙方有权要求甲方按照日千分之五的比例支付滞纳金。
3.本合同项下资金的使用期限为__________月/日(自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日止)。期满时如甲方仍需继续使用该笔融资,则须与乙方另行签订居间服务合同,服务费用由双方根据实际情况另行约定。
本合同的任何一方违反本合同的约定给对方造成损失的,都应当赔偿另一方因此而遭受的损失,并支付本合同居间报酬总额的130%作为违约金。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向合同签订地人民法院起诉。
1.本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
2.本合同甲乙双方双方签字盖章后即生效,在履约完毕后自行终止;
3.本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;
4.本合同内容双方均有义务保守机密,不得擅自对外泄露;
甲方(盖章):____________________
法定代表人(签字):______年______月______日
乙方:____________________
签订地点:______年______月______日
委托方:
居间方:
居间方受委托方委托,双方就居间方向委托方提供有关居间服务、顾问服务等事项,经协商一致,签订本合同。
第一条 :合同标的物
居间方向委托方提供________________________________项目土地的信息及介绍该项目业主。
第二条 :居间方义务
1、居间方应积极认真地把委托方介绍给项目业主,并及时沟通情况。
2、居间方应积极努力做好居间介绍,协调有关矛盾,促成委托方与项目业主方签订工程合同或转购地合同。
3、居间方应协助项目当事人促成项目成功签约。
第三条 :委托方义务
委托方承诺一旦本项目业主与委托方签订项目工程合同或购地合同,委托方即应承担向居间方支付服务费的义务。
第四条 :居间服务费
1、居间服务费的'标准:
该居间服务费共计35万人民币。
服务费的支付办法:
委托方与项目业主签订合作合同或协议后三日内,支付给居间方15万元居间费,并打入居间方指定账户,余下20万元居间费在三个月内分批付清。
第五条 :合同成立及修改
本合同经双方签字盖章后生效,未经双方书面同意,任何一方不得擅自修改本合同。
第六条 :违约责任
违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
本协议共贰页,一式两份,双方各执一份。
委托方: 居间方:
法人代表或委托代理人法人代表或委托代理人
签字或盖章:签字或盖章:
日期: 日期:
依照《中华人民共和国合同法》第二十三章居间合同第二百二十条、第四百二十六条、第四百二十七条约定,经当事人双方协商一致,订立如下合同条款,共同遵守执行。
委托人: 地址:
居间人: 地址:
工程名称:
工程地点:
工程单价:土方 元/立方,石方 元/立方,泥炭矿 元/吨。
一、甲乙双方合同成功后,委托人支付土方每方 元、石方每方 元、泥炭矿每吨 元(按实际数量计算),每月结算一次。注:按甲方进度款到乙方帐户的第二日支付给居间人。
二、如委托人不按时或不支付报酬给居间人,居间人可持此合同向人民法院起诉,代扣给居间人。
三、居间人也有权委托业主或总承包在承建方建设项目的工程款内扣给居间人。
四、居间人报酬金应交纳的税由委托人交纳。
五、以后甲乙双方出现什么问题,一概和居间人无关。
六、本合同一式二份,双方各执一份,经双方签字或盖章后生效,酬金支付完毕后失效。
委托人: 居间人:
身份证号: 身份证号:
联系电话: 联系电话:
年 月 日
注:1、委托人委托居间人联系工程建筑业务;
2、居间人的酬金以现金支付;
3、继续承建建设方或总承包方的工程,均按本合同执行。
4、如有一方违约,另一方有权诉讼至法院,经法律程序裁决。
一、合同当事人双方:
甲方(出让人):_________。
乙方(受让人):_________。
根据《_土地管理法》、《_城市房地产管理法》、《_合同法》和其他法律、行政法规、地方性法规,双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则,订立本合同。
二、合同。
甲方(出让人)自愿将_________给甲方的私人土地法律规定之相关使用权属,有偿转让给乙方(受让人)。出让的土地位于_________,土地四至及界址点座标见附件《出让土地界址图》。
三、合同金额。
本合同项下土地面积为370平方米,转让金额总计人民币大写:贰万元整(小写_________元)。
四、付款方式:
合同签定日以现金支付一次付清。
五、本合同项下出让宗地的用途为:库房用地。
六、双方责任。
1、出让人根据法律的授权出让土地使用权,出让土地的所有权属_。国家对其拥有宪法和法律授予的司法管辖权、行政管理权以及其他按_法律规定由国家行使的权力和地下资源、埋藏物均不属于土地使用权出让范围。
2、甲方确认其家人(包括父母亲及兄弟姐妹)对本合同项下的转让交易无任何异议,必须保证对该土地享有合法的使用权,且该土地不得存在任何权利瑕疵。否则,甲方应当赔偿因此给乙方造成的一切损失。
3、该土地使用权转让后,乙方对该土地享有法律规定范围内的占有、使用、转租、收益和处分权,甲方不得以任何理由加以干涉,若需办理相关法律手续,甲方应当无条件予以协助。
4、甲方必须承认转让后的土地世世代代属于乙方。
5、乙方的继承人有权享有本合同项下的一切权利,甲方和甲方的继承人应当保证乙方及乙方继承人的`权利不受侵犯。
7、若遇到国家政策性变化,均不影响本合同履行;。
8、该土地若被国家或村集体征用,所得收益和相关补偿概由乙方单独享有,甲方不得主张任何权利,且甲方必须协助乙方实现上述权利。
9、在乙方如约付清各款项后,本交易标的物如果未能办理各种土地使用手续,甲方全部权属所有人,不得对本次交易产生其他分割要求,乙方依然拥有完全该标的物处置权。
七、违约责任:
当事人各方必须严格遵守本协议的各项条款。若甲方违约,甲方除了须退还乙方支付的全部土地使用权转让金及相关支出外,应当另行赔偿乙方投资建房及建造相关设施所支出的全部费用和造成的损失,除此之外,还须按违约时土地、地上建筑物和附着物三者市场价总和的10倍向乙方支付违约金。若乙方违约,自愿放弃所支付的相关费用。
八、其他。
九、本合同未尽事宜,可在该合同第八条进行协商补充,补充内容同样生效。
十、本合同为最终合同,如果以后须重新签定或续签合同。必须以本合同为基础,并将本合同附在新合同之后,新合同方可生效。
十一、本合同一式三份,双方当事人各一份,见证人一份,具同等法律效力。
十二、因履行本合同发生争议,由争议双方协商解决,协商不成的,依法向当地人民法院起诉。
十三、本合同于_____年____月____日在______________省(自治区、直辖市)_________市(县)签订。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《__________________合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
乙方为甲方甲方按照实际成交数量、金额的一定比例足额支付居间报酬。
甲方声明并确认:在本合同签订之前,甲方与乙方接洽的需求方(买方)单位和个人无任何实质意思沟通,没有条件自行接洽、促成相互间的买卖、合作关系。
居间报酬为买卖金额的_____%(或者________元/吨),甲方于收取第一笔货款时一次性现金足额支付该批次全部居间报酬给乙方。甲方逾期支付居间报酬的,除需立即履行外,还需按应付报酬的千分之三支付逾期付款违约金。
甲方漏计、隐瞒实际成交金额或者吨位数量,借此逃避给付乙方居间报酬的,属于根本违约。乙方可立即终止与甲方的合作,甲方除需按照实际计算基数补足居间报酬外,还应根据累计已实际成交金额的10%支付违约金给乙方。
非经协商一致,本合同约定事项均不得向第三方以任何明示或者暗示的形式透露,违者需支付累计已实际成交金额的10%或者不少于100万元的违约金给对方。
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地:____________________________。
本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):__________
乙方(盖章):__________
__________年_______月______日
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
第一条委托事项。
乙方接受甲方委托负责办理位于乌鲁木齐市天山区土地(以下简称“土地转让项目”)转让签约的各项事宜,引荐甲方和该土地的使用权单位直接洽谈,向甲方提供关于该土地转让项目的重要信息,并由乙方促成甲方最终取得该土地开发建设权。
第二条转让土地的慨况描述。
2.1土地座落:________________________。
2.2土地面积:________________________。
2.3土地用途:________________________。
2.4土地现状:________________________。
第三条甲方的权利、义务。
3.1、甲方应全力配合乙方做好促成指定土地转让合同签约成立的各项工作,包括但不限于提供土地使用权人所需文件资料、资信证明、按要求支付土地转让费、以及应由甲方提供的各种合理条件等。
3.2、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和土地转让单位进行合同谈判。
3.3、如果居间成功,则由甲方全面履行和土地转让单位所签订的合同。甲方因履行合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3.4、甲方应按本合同的约定向乙方支付居间报酬。
第四条乙方的权利、义务。
4.1、乙方应尽全力促成甲方与指定土地使用权人土地转让合同的签约成立。为此,乙方应协助甲方直接与土地使用权人就土地转让事宜进行各种商务谈判,但谈判内容的最后决定权归属于甲方。
4.2、乙方应如实及时地向甲方报告订立合同的重要事实、信息等,不得故意隐瞒与订立合同有关的重要事实和提供虚假情况。
4.3、合同期除非甲方明确表示放弃或有其他行为表明拒绝签约的,否则乙方不得将本合同约定事项促成其他第三方签订合同。
4.4、乙方应保守在履行本合同过程中获知甲方的商业秘密。
4.5、乙方必须向甲方提供有关该转让土地项目的信息,有义务协助甲方对该转让土地项目进行实地考察。如信息不真实,乙方无权取得居间报酬。
4.6、乙方向甲方提供拟转让土地的图纸、拆迁安置户的拆迁安置情况(包括住户、商铺、写字间),需保证所有拆迁安置户全部按期搬离;保证土地达到挂牌条件;协助甲方对土地的摘牌。
4.7、保证甲方取得土地后房屋开发的容积率不低于。
4.8、乙方在甲方与土地转让单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成土地转让合同,那么在甲方与土地使用权人进行土地的转让手续搬离过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与土地转让单位的关系。“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与土地使用权单位未签订书面的有关合同的,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
第五条居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
5.0,规划建筑面积不少于13000平方米;帮助甲方取得规划条件的审核通过。
5.1、本项目居间费用为80万元人民币。
5.2、乙方促成甲方与指定土地使用权人签订土地转让合同之日,取得土地挂牌后日内向乙方支付40万元整;在甲方取得全部土地的摘牌后日内结清剩余40万元。
5.3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
第六条居间活动的费用。
乙方在履行本合同居间活动期间所支出的各项费用,均由乙方自行承担,甲方不再支付除本合同约定之外的任何费用。
7.1、本合同签字生效后至______年_____月_____日前,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
7.2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
7.3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
第八条诚信原则。
8.1、在本合同委托期和有效期为180天(自本合同签字生效之日起计算)。居间方在此期间必须积极推动本项目业主与委托方进行实质性洽谈,并协助委托方和本项目业主达成实质性成交合同。。
8.2、委托期内委托方未能与项目业主方达成协议时,委托方将不支付居间方任何费用。
8.3、居间方必须提供真实有效的信息给委托方,如在谈判过程中,委托方发现居间方提供的居间信息中有虚假或不真实的信息时,委托方有权向居间方索取本合同居间服务费标准30%的赔偿。
第九条其他约定条款。
9.1、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,甲方从应付乙方的居间报酬中,按居间报酬支付时间代为扣除8%的税费。甲方代扣税费后,乙方因收取居间报酬所应缴纳的各项税费由甲方代为缴纳。
9.2、甲方与土地转让方对于合同的履行合同情况、违约行为等,与乙方无任何法律关系。
9.3、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
第十条其他事项。
10.1、本合同发生纠纷,双方应先协商解决,协商不。
成,任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。
10.3本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章):________乙方(签字):________。
委托代理人:________身份证号码:________________。
甲方:_________(以下简称甲方)。
营业执照:_______________。
注册地址:_______________。
法定代表人:_________。
职务:_________。
公民身份证号:_______________。
双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关规定,在合法自愿基础上,经过友好协商签订本合同,以资共同遵守。
第一条:合同目的。
为了有效利用资源,达到双方共赢的局面。经双方协商,一致同意乙方使用甲方企业资质,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立合同,明确双方的权利和义务及其合作经营期间内的注意事项。
第二条:甲方的基本权利和义务。
甲方权利:
(1)甲方收取乙方以甲方名义承接项目的为管理服务费,税及其他费用由乙方自理,甲方不再另行收取其它费用。
(2)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本年度管理服务费不予归还。
甲方义务:
(1)甲方在本协议生效后,甲方向乙方提供承接项目任务的公司资质,向乙方提供项目报建所需要的有关资料,协助乙方办理项目开发的相关手续,甲方同时协助乙方办理收付项目工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。
(2)甲方在本协议生效后,应向乙方提供经营所需的银行账户和相关财务支持和票据支持。
第三条:乙方的基本权利和义务。
乙方权利:
(1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。
(2)享受甲方所提供的所需资质及经营许可。
(3)充分利用企业的资质,完全自主的开展相关项目开发经营业务。
(4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。
(5)乙方可以利用甲方名义开具发票,因开具发票所产生的相关费用由乙方承担。
乙方义务:
(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。
(2)负责解决经营事件,相关经营条件及施工设备自主负责解决。
(3)认真负责施工项目的质量和安全,确保项目工程质量,安全施工,对项目发生的质量问题和事故,以及项目经营活动所产生的.一切经济纠纷由乙方负责。
(4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。
(5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。
(6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。
(7)乙方承诺在实施有关城乡(镇)道路、工厂、商业、社区、机关、学校照明设计、安装、改造;公园景观、景点设计、亮化、施工等工程项目(以乙方营业执照登记的经营范围为限)时,优先与甲方合作。
第四条:乙方实施的项目,其合同、保险、税务、财务、银行等事项由乙方自主办理,甲方可予以协助。
第五条:双方特别声明。
(1)乙方在经营活动中,若出现安全事故等重大意外,均由乙方独立承担,甲方不承担一切责任。
(2)乙方在经营活动中,若出现其经营项目活动所产生经济纠纷,均由乙方独立承担,甲方不承担一切责任。
(3)甲乙双方仅是合作经营关系,双方具有独立的经营地位,不存在内部管理关系。
(4)为了经营需要,甲方同意为乙方开立银行资金账户和提供相关经营票据,并且项目账款专款专用,甲方不得挪用。
其中甲方为乙方开立的银行账户资料为:
开户公司:_________。
开户行:_________。
账号:_________。
(5)甲乙双方认同本合同为经济协作合同,一切争议为民事争议。
第六条:管理费及佣金的计算方法、支付时间和支付方式。
第七条:纠纷解决方法。
执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,按()项处理:
(1)由_________仲裁委员会仲裁。
(2)向_________人民法院起诉。
第八条:其他事项。
(1)本合同以签订日期为生效日,至______年______月______日终止,正本一式两份,甲、乙双方各一份具有同等法律效力。合同到期后若双方继续合作,乙方需提前三十日书面通知甲方,经甲方确认同意后顺延。
(2)甲方挂靠乙方资质签订的建设工程施工合同为本协议的组成部分。
(3)双方一致同意双方的通信地址为本合同约定住址为相应文书送达地址,若有改变,双方需另行书面确认。
双方约定相应文书电子送达邮箱为:____________。
甲方签字:_________乙方签字:_________。
______年___月___日______年___月___日。
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.miekuo.com/fanwendaquan/hetongfanben/290488.html