供水管道工作报告 市政供水管道维修合同

报告是一种常见的书面形式，用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用，包括学术研究、商业管理、政府机构等。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

供水管道工作报告 市政供水管道维修合同篇一

发包人：(以下简称甲方)_________________

承包人：(以下简称乙方)_________________

一、工程概况：

工程内容：土建、安装

二、工程承包范围、质量标准、合同价款、工期：

承包范围：图纸包括的土建、安装内容，其中图纸中保温工程不包括。

质量标准：合格

合同价款：单平方造价为______元每平方米。本合同价款不包括税金及一切相关手续、管理等费用。

工期：______个月(______天)

三、合同履行条款

甲方责任与义务：

1、开工前施工现场具备三通一平条件，并提供地质及地下管线资料。

2、施工场地及公共道路畅通的一切问题，均由甲方承担并承担相应责任。

3、施工期间所需一切手续、证件、批件等均由甲方办理并承担一切费用及责任。

4、施工水准点及座标控制点由甲方现场指定并出据书面通知。

5、施工期间一切外因干扰，均由甲方承担谐调责任，严重影响工程施工，造成损失的由甲方给予乙方相应补尝。

6、按合同约定及时拔付工程款。

乙方责任与义务：

1、开工后积极组织人员，机械设备进场。

2、配备合格施工、技术、管理人员。

3、严格控制施工质量，所用一切建筑材料禁用伪劣产品，必须经监理检查方可使用。

4、确保按合同工期完成施工任务。

5、施工期间，安全第一。因乙方原因所造成的安全事故由乙方承担全部责任。

四、工程款(进度款)支付

按形象进度支付，合同签订后，机械设备进场支付总款的______%;基础施工结束后支付总款的______%;一层主体结束，支付总工程款的______%;二层主体结束，支付总款的______%;三层主体结束，支付总款的______%;四层主体结束，支付总款的______%;粉刷结束，支付总款的______%;门窗安装结束，付总款的______%;余款工程后______年内一次付清。

五、工程变更，变更增加费用，由甲方出资另行增加。

六、其它

未尽事宜，双方协商解决。以上合同，甲乙双方均认为合理、合法同意执行，双方签订后，即产生法律效力，本合同一式两份，甲乙双方各持1份。

供水管道工作报告 市政供水管道维修合同篇二

（文件备案编号：）

监 理 规 划

编 制： （总 监）

审 核： （技术负责）

年 月 日

监理规划审批表

第一章 工程项目概述

一、工程名称：

四、主要技术参数及指标

1、道路类别及等级：

7、路面设计使用年限：15年

第二章 监理工作范围、目标、依据

一、监理工作范围

监理工作范围为本工程施工阶段的三控制、三管理、一协调。

二、工作目标

监理工作目标主要是加强工程质量管理，控制工期及投资，达到合同约定的工作目标。

1、工期控制目标：工程计划工期 天。按业主与施工承包单位签订合同后规定的工期按期完成。

2、质量控制目标：达到施工合同要求的合格质量目标。

3、投资控制目标：按业主与施工承包单位签定的合同后规定的造价严格控制。

4、安全控制目标：无重大质量安全事故，创文明施工现场。

三、监理依据

1、国家及地方颁发的有关法律、法规、文件和批示。

2、建设单位监理招标文件。

3、勘察和设计院提供的地勘报告、施工图纸及设计文件。

4、业主提出的有关工程批示和函件。

5、现行的技术规范、规程、标准、定额。

6、确保安全生产和文明施工现场管理的上级单位有关规定。

7、本工程签订的其他有关合同文件。

第三章 监理组织机构及人员配备

针对本工程的项目特征和工程特征，组建如下适应本项目的监理班子。根据工程的进展情况，将进行适当的补充和调整。

一、现场监理组织机构框图

二、现场监理组织机构及人员配备

根据本项目的监理范围和监理任务，满足本工程监理工作的基本要求，按照精干、高效的原则设置现场监理机构和配备监理人员。

三、监理工程师职责与权限

（一）监理工程师守则

1、监理部的人员都必须遵守监理人员守则和各自的岗位职责，严格遵守国家的有关法律、法规，^v^、省、市及公司、监理部的管理制度。

2、不允许在与本监理工程的政府部门、施工单位、材料供应单位或部门兼职，不得是施工、材料供应单位的合伙经营者。

3、认真履行合同中监理单位的义务和承担所约定的责任。

4、坚持公平与公正、独立与自主立场处理各方争议，维护项目法人和施工单位的合法权益。

5、不允许泄露本项目所需保密的事项，在发表相关论文或资料时，须事先征得本项目工程部和本公司的同意。

6、公正守法、严格履行监理职责，培养廉洁奉公，为人正直和办事公道的高尚情操。

7、坚持认真学习，不断进取的精神，熟悉和掌握本项目有关合同文件，严格按照合同办事。

8、严格执行“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则从事施工监理活动。

9、坚持科学的态度，具备综合分析能力。一切从实际出发，以事实和数据为依据，不能凭“想当然”和“差不多”草率从事。

10、认真遵守本监理部制定的各项规章制度，履行监理岗位责任制。

（二）总监理工程师职责

1、负责公司质量方针和质量目标在监理部的贯彻实施，采取切实可行措施，确保质量管理体系在本部门的有效运行。负责编写并审查监理部的质量计划。

2、制定监理部的内部管理制度，明确监理部监理人员职责分工。

3、组织监理人员熟悉设计文件，参加设计交底和图纸会审，并提出审核意见。

4、主持编写建设工程项目的“监理规划”，审批项目“监理实施细则”并组织实施。组织编写并签发“监理工作阶段报告”、“专题报告”、“工程质量评估报告”和“项目监理工作总结”。

5、组织监理部的监理人员认真贯彻执行有关建设工程监理的政策、法令、法规、标准、规范，努力实现监理工作的“规范化、标准化、法制化、制度化”管理。

6、主持监理部的工作例会，签发监理部的文件和指令。负责监理部的内部协调工作。

7、组织编写并审签监理部报送公司的“监理月报”、“工程进度月报”和“工程质量月报”。每周不少于二次审签专业监理工程师的监理日志。

8、审定承包单位提交的施工组织设计（方案）、技术方案、进度计划。审批重大的设计变更和工程洽商文件。

9、审查分包单位资质，并提出审查意见。

10、参加建设单位组织召开的现场协调会。

11、审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系，技术管理体系和质量保证体系，确保工程项目的施工质量。

12、审核并签署工程开工、停工、复工令。

13、审核并签署作为工程进度款支付依据的完成工程量月报表。

14、参与工程质量事故的调查和处理。

15、参与处理合同争议的索赔事宜，审批工程延期。

16、审核签认分部（子分部）工程和单位（子单位）工程的质量验收资料，组织分部（子分部）工程质量验收。

17、审核工程项目竣工资料，审查承包单位的竣工申请，参与工程项目的竣工验收。

18、协助顾客做好现场各承建单位之间的协调配合工作。

19、督促专业监理工程师检查施工现场的安全和文明施工工作。

20、定期或不定期向监理公司、顾客提交项目监理实施情况报告。

21、按公司规定主持整理工程项目的监理资料，并将归档资料交公司档案室保存。

22、重大问题应书面及时上报公司。

23、建立和完善项目监理信息系统，检查监督监理合同、工程承包合同的执行。

24、签发文件如下（按《四川省建设工程施工阶段监理工作用表》）

直接签发文件：

监a—01 工程开工报审表

监a—15 工程竣工报验单

监a—17 工程质量问题（事故）处理方案报审表

监b—01 工程暂停令

监b—03 监理通知单

监b—05 专题报告

监b—07 工程最终延期审批表

监b—08 费用索赔审批表

监c—04 建设监理工作月报

由专业监理工程师审核签认后签发的文件：

监a—02 施工组织设计（方案）报审表

监a—03 分包单位资质报审表

监a—04 工程施工进度计划（调整计划）报审表

监a—05 施工测量放线报审表

监a—06 建筑材料报审表

监a—09 复工报审表

监a—10 工程变更费用申请表

监a—13 整改复查报审表

监a—14 技术核定单报审表

监a—16 工程质量问题（事故）报告单

监a—19 （ ）月付款报审表

监b—02 监理备忘录

监b—06 不合格分项工程通知

由专业监理工程师填报后签发（签认）的文件

监c—02 工程质量月报表

监c—03 工程（分项）进度月报表

监d—01 建设监理日志

填报文件

建设工程监理项目开工一览表（一）

建设工程监理项目竣工一览表（二）

（二）总监理工程师代表职责

1、采取切实可行措施，确保质量管理体系在本监理部的有效运行。

2、组织监理人员熟悉设计文件，参加设计交底和图纸会审，并提出审核意见。

3、组织监理工程师总结项目监理工作，编写“监理工作总结”。

4、组织监理部的监理人员，认真贯彻执行有关建设工程监理的政策、法令、法规、标准、规范，努力实现监理工作的“规范化、标准化、法制化、制度化”管理。

5、组织编写监理部报送公司的“监理月报”、“工程进度月报”和“工程质量月报”。每周不少于二次审签专业监理工程师的监理日志。

6、审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，确保工程项目施工质量。

7、审核承包单位提交的“施工组织设计（方案）”、技术方案、进度计划。审核重大的设计变更和工程洽商文件。

8、审查分包单位资质，并提出审核意见。

9、参加建设单位组织召开的现场协调会。

10、负责监理部的内部协调工作。

11、审核工程开工、停工、复工令报总监理工程师审签。

12、审核作为工程进度款支付依据的完成工程量月报表报总监理工程师审签。

13、参与工程质量事故的调查和处理。

14、审核签认分部（子分部）工程和单位（子单位）工程的质量验收资料，组织分部（子分部）工程质量验收。

15、审核工程项目竣工资料，审查承包单位的竣工申请，参与工程项目的竣工验收。

16、协助业主做好现场各施工单位之间的协调配合工作。

17、督促专业监理工程师检查施工现场的安全和文明施工工作。

18、定期或不定期向总监理工程师、业主提交项目监理实施情况报告。

19、按公司规定，主持整理工程项目的监理资料，并将归档资料交公司档案室保存。

21、建立和完善项目监理信息系统。检查、监督监理合同、工程承包合同的执行。

22、审核签发文件如下（按“四川省建设工程施工阶段监理工作用表”）

直接签发的文件：

监a—17 工程质量问题（事故）处理方案报审表

监b—03 监理通知单

监b—05 专题报告

监c—04 建设监理月报

由专业监理工程师审核签认后签发的文件：

监a—02 施工组织设计（方案）报审表

监a—03 分包单位资质报审表

监a—04 工程施工进度计划（调整计划）报审表

监a—05 施工测量放线报审表

监a—06 建筑材料报审表

监a—10 工程变更费用申请表

监a—13 整改复查报审表

监a—14 技术核定单报审表

监a—16 工程质量问题（事故）报告单

监b—02 监理备忘录

监b—06 不合格分项工程通知

由专业监理工程师填报后签发（签认）的文件：

监c—02 工程质量月报表

监c—03 工程（分项）进度月报表

监d—01 建设监理日志

填报后由总监签发的文件：

建设工程监理项目开工一览表（一）

建设工程监理项目竣工一览表（二）

（三）专业监理工程师职责

1、在总监理工程师领导下，负责本专业监理工作的具体实施。

2、负责本专业内业、质量、进度、投资控制和信息、合同管理工作。

3、审核工程开工申请，检查开工条件，报总监签发。

4、在“监理规划”的指导下，编写本专业的“监理实施细则”，并组织实施。

5、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作。

6、审查承包单位提交的与本专业有关的施工组织设计（方案），提出审核意见监督实施。

7、熟悉设计文件，参加设计交底和图纸会审，积极提出意见和建议。

8、参加监理工作会议和专业技术会议。

9、参与编写监理月报，协助总监理编写“质量评估报告”、“监理工作总结”。

10、严格核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、质量证明文件及其质量情况，按规定对进场材料进行见证抽样试验，并严格核查试验报告，合格时予以签认。

11、负责本专业的工程计量工作，审查工程计量数据和原始凭证。

12、审核签认承包单位提出的涉及本专业的技术核定单。

13、审核签认涉及本专业隐蔽工程和中间交接检查记录。

14、对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查。

15、对工程质量进行巡视、跟踪、旁站监理，监督、检查施工质量是否符合设计要求和现行施工质量验收规范的规定。

16、负责本专业分项工程验收，参加分部（子分部）和单位（子单位）工程质量检查验收工作。

17、检查并督促承包单位做好施工现场安全、文明施工。

18、参与工程质量事故的调查处理。

19、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，协助总监做好监理资料的归档工作。

20、协助总监做好组织协调工作，参加现场协调会。

21、根据本专业监理工作实施情况，认真做好监理日志，每周不少于二次送总监审签。

22、认真贯彻执行有关建设工程监理的政策、法令、法规、标准、规范，公正、依法办理监理过程中的有关事宜。

23、依法执行监理合同中规定的条款，监督工程承包合同的执行。

24、随时向总监汇报本专业监理工作实施情况和存在的问题；并提出改进建议。如发生重大问题，除报告总监外，还应及时报公司总工程师。

直接签发的文件：

监a—07 主要工程设备选型报审表

监a—08 工程构配件报审表

监a—18 （ ）月完成工程量报审

监a—20 （ ）工程变更单

监b—03 监理工程师通知单

监c—01 实测项目检查记录表

监c—02 质量控制资料检查记录表

审核签认后由总监签发的文件：

监a—02 施工组织设计（方案）报审表

监a—03 分包单位资格报审表

监a—04 工程施工进度计划（调整计划）报审表

监a—05 施工测量放线报审表

监a—06 建筑材料报审表

监a—09 复工报审表

监a—13 整改复查报审表

监a—14 技术核定报审表

监a—16 工程质量问题（事故）报告单

监b—02 监理备忘录

监b—04 （ ）会议记录

监b—06 不合格分项工程通知单

监b—08 费用索赔审批表

填报后由总监签发（签认）的文件：

监c—02 工程质量月报表

监c—03 工程（分项）进度月报表

监d—01 建设监理日志

（四）监理员的岗位职责

1、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作，执行专业监理工程师的指令和交办的任务。

2、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好记录。

3、对工程进行旁站监理，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。

4、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。

5、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据，并签署原始凭证。

6、按规定进行现场见证抽样试验，并对承包单位的试验过程进行监督。

7、负责处理监理过程中的一般技术问题。正确、详实填写监理日志。

四、监理组织结构及人员分工

（一）监理组织结构图

（二）项目监理组成人员及职责分工。

第四章 监理工作主要内容

一、施工准备阶段质量控制

质量控制是整个监理工作的核心，与进度控制、投资控制互相制约，只有保证工程质量，进度和投资控制才有意义，监理工程师监督施工单位按合同、技术规范、设计图纸要求施工是监理工作的原则。按照《建设工程质量管理条例》和《建设工程监理规范》，从控制的过程来看，是从投入的原材料控制开始，直到完成工程验收为全过程系统控制。质量控制要坚持“严格要求、一丝不苟、实事求是、公正合理、密切配合”的原则，利用“超前监理、预防为主、动态管理、跟踪监控”实现质量总目标。

质量控制措施包括组织措施、技术措施、经济措施和合同措施。（详见第三章监理组织机构及人员配备等各章）

1、对施工设计文件进行复查、核对，检查规模、技术标准是否与初设文件相符，是否满足施工要求；熟悉甲、乙方的施工合同相应条款。

2、对包含有施工组织设计文件的分部工程开工报告进行审查，并提出优化改进意见。

3、施工队伍的资质控制。如果有工程分包，要确认各分包单位的资质、信誉。

4、确认设施、制品、半成品的规格、性质及质量：审查重要材料、半成品、构配件及设备的技术指标、凡《建筑工程施工质量验收统一标准》中各主控项目所涉及的上述技术指标均属审查范围。材料、半成品、构配件及设备进场时必须具备出厂合格证和质量检验证明单，按规范规定，需抽样复验的，尚需提供复检合格报告，严格按照见证制度抽检送检。施工过程中对有疑惑的材料，监理工程师须抽样送检。所有材质资料均需由有关专业监理工程师验证，否则不得用于工程上，工程中使用的构配件，必须有厂家批号、合格证及有关产品技术标准的试验资料，需许可证生产的产品，尚应验证厂家生产许可证。监理工程师应检查设备是否符合设计要求或合同规定的型号、规格及验收标准。对预算（或合同）中未包括价格的材料、构件、设备、施工单位应提供样品（或看样），并将有关厂家情况、产品技术性能检测资料及报价提交监理部，经会同建设、设计单位研究后，方可定货。

5、检查施工单位的质量保证体系是否健全。

6、对施工单位质检、试验设备精度、人员资质进行核查；

7、对工程材料的技术规格性质及质量进行确认、抽查。

二、施工阶段的质量控制

（一）质量的事前控制

1、掌握和熟悉质量控制的技术依据。

2、施工场地的质量检查验收。

3、工程所需原材料、半成品的质量控制。

4、施工机械的质量控制。

5、审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案。

6、生产环境、管理环境改善的措施。

（1）协助施工单位完善质量保证工作体系；

（3）审核施工单位关于材料、制品试件取样及试验的办法或方案；

（4）审核施工单位制定的成品保护措施、方法；

（5）施工单位实验室的资质考察；

（6）完善质量报表、质量事故的报告制度等。

（二）质量的事中控制

1、施工工艺工程质量控制

针对该项目工程的具体情况，施工工艺过程的质量控制可以参照如下附表的内容组织实施。（其通用要点：详见第八章《工程质量监理要点》）

附表 工程质量控制要点

表中列出的“质量控制点”最后以设计图纸要求为准。

表所列出的“控制手段”：

观察——指以“目视”、“目测”进行的检查监督；

现场检查、旁站——指监理人员在施工阶段监理中，对关键部位、关

机构和施工单位以备实施。

测量——指借助于测量仪器、设备进行的检查。

电、通气进行的试验等。

2、工序交接检查

坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则。上道工序完成后，先由施工单位进行自检合格后再通知现场监理工程师或其代表到现场共同检验。检验合格后方能进入下道工序。

3、隐蔽工程检查验收

工序及隐蔽工程的验收程序为：施工单位每完成一道工序或隐蔽工程，先行组织自检、自评，合格后，填表申报到监理部，经复检合格，监理工程师签字，进行下道工序，如果经复检不合格，施工单位进行整改，整改后再复检，直到达到标准要求时，经监理认可签字后进入下道工序。

4、设计变更或技术核定的处理

由业主需要提出的设计变更或技术核定的处理。

5、工程事故处理

包括质量事故原因、责任的分析；质量事故处理措施的商定；批准处理工程质量事故的技术措施或方案；处理措施效果的检查。

6、行使质量监督权，出现下述情况之一者，监理工程师有权指令施工单位立即停工整改。

（1）未经检验即进行下道工序作业者；

（3）擅自采用未经认可或批准的材料；

（4）擅自变更设计图纸的要求；

（5）擅自将工程转包；

（6）擅自让未经同意的分包单位进场作业者；

（7）没有可靠的质量保证措施贸然施工，已出现质量下降征兆者；

（8）其它。

7、质量、技术签证

凡质量、技术问题方面有法律效力的最后签证，只能由项目总监理工程师一人签署。专业监理工程师，现场质量检查员可在有关质量、技术方面原始凭证上签字，最后由项目总监理工程师核签后方可有效。

8、建立监理日志

现场质量监理工程师及质量检验人员应逐日记录有关工程质量动态及影响因素的情况。

9、组织现场协调会

现场协调会一般由总监理工程师主持。协调会后应印发会议纪要，其纪要的签发按照监理管理流程进行。

10、定期向业主报告有关工程动态情况

现场监理部每月向业主报告有关工程方面的情况。重大质量事故及其它质量的重大事宜应及时提出报告。

（三）质量的事后控制

1、分部、分项工程竣工验收

凡分部、分项工程完工后，施工单位初验合格再提出验收申请表，由总监理工程师、专业监理工程师参与现场检查和资料的检查。

验收批、分项工程质量验收是工程质量检查与工程验收的基础，按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定由施工单位自检合格后，方可组织验收。监理部按照标准规定的主控项目和一般项目的规定，抽检后判定验收批、分项工程的验收。

2、项目竣工验收

施工单位在完成土建工程和安装工程后，由施工单位提供工程技术资料（含竣工图）、质量签证文件、工程决算资料；现场专业监理工程师组织初验，合格后由总监组织全面检查、验收，提出验收意见；如果同意验收，会同质量监督站和建设单位进行质量认证，参与竣工验收交接工作。

3、审核竣工图及其它技术文件资料。

4、按照上级建设主管部门要求督促施工单位与工程同步整理收集工程技术文件资料并编目建档；监理部在总监理工程师组织下整理监理工程有关资料并编目建档。

三、工程进度控制

建设工程进度控制对工程项目建设各阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系根据业主和施工单位签订的合同所规定的总工期作为进度控制目标，采取资源优化配置的原则编制计划并付诸实施，在实施过程中经常检查进度计划，对出现的偏差情况进行分析，采取补救措施或调整原计划，如此循环，直至竣工验收交付使用。进度控制的措施包括组织措施、技术措施、经济措施和合同措施。

1、组织措施

（1）建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职能分工，在总监理工程的统一组织下完成此项工作。

供水管道工作报告 市政供水管道维修合同篇三

供电单位：＿＿市（县）供电局（所），以下简称供电方；

用电单位：＿＿，以下简称用电方。

为了协调电力供、用双方的关系，明确双方的责任，确立正常的供用电秩序，安全、经济、合理地使用电力，根据《全国供用电规则》的规定，经供、用电双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

1.受电地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

3.受电容量：三相交流＿＿千伏安，其中＿＿千伏安＿＿台，＿＿千伏安＿＿台，……。

4.合同期限：合同期限为＿＿年，从＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿年＿＿月＿＿日止。

1.用电方新装或增加用电，均应向供电方办理用电申请手续，并按规定办理有关事项。

2.供电方为新装或增加用电的用电方确定的供电方案，高压的有效期限为1年，低压的有效期限为3个月，逾期注销。用电方如有特殊情况，应及时与供电方协商延长。

3.用电方新装或增加用电，应按国家有关规定，向供电方交纳帖费，以分担电力部门为适应用电增加而进行的输电、变电、配电工程建设或改造的部分费用。专线供电或用户已列入基建项目的工程，由用户投资建设。

4.用电方投资建设的输电、变电、配电设施，建成送电后，其产权归属，按《全国供用电规则》的规定办法确定。

5.用电方提出减少用电容量，供电方应根据用电方所提的期限，保留其原容量，保留期最长不得超过2年。在保留期限内恢复用电时，不再交付帖费；超过保留期限要求恢复用电时，按新装、增容手续办理。按变压器容量计算基本电费的用电方，必须停止整台或整组变压器的运行，方算暂停用电。自暂停用电期满之日起，无论用电方申请恢复用电与否，都应交付全部基本电费。

6.用电方变更用电性质、变更户名、减少用电容量、暂停或停止用电、移动表位和迁移用电地址，均应事先向供电方办理手续。

停止用电时，应将电费结清。

迁移用电地址而引起供电点变更时，新址用电按新装用电办理。

1.用电方新装、增装或改装电气装置的设计、安装和试验，应符合国家的有关标准，国家尚未制定标准的，应符合原水利电力部或＿＿省（或自治区、直辖市）电力部门的规定和规程。

（1）电气设计说明；

（2）用电负荷分布图；

（3）负荷组成、性质及保安电力；

（4）用电功率因数的计算和无功补偿及容量；

（5）高压设备的一次接线方式和布置；

（6）过电压保护、继电保护和计量装置的方式。

低压方式供电的用电方应提供负荷组成和用电设备清单，100千伏安（千瓦）及以上低压用电方还应提供用电功率的计算和无功补偿资料。

用电方提供的设计文件和资料应一式2份，供电方审核提出书意见后，退还用电方1份据以施工。用电方如改变设计，应将变更方案再交供电方审核。用电方安装竣工后，应向供电方提供高压电气设备试验及继电保护装置整定记录，经供电方检查，直至合格。

供水管道工作报告 市政供水管道维修合同篇四

最*，在供电所检查供用电合同签约情况时，发现合同中的用电方签约人身份不清楚，不是法定代表人（单位负责人）或委托代理人，不符合签约条件。其中有法定代表人配偶、子女及单位企业其他人员代替法人签约情况。

合同法第九条规定：“当事人订立合同，应当具有相当的民事权利能力和民事行为能力。”合同当事人可以是具有相应的民事权利能力和民事行为能力的自然人、法人、其他组织。在合同法中的自然人包括^v^公民以及在*境内的外国人。

法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人的民事权利能力和民事行为能力，从法人成立时产生，到法人终止时消灭。

根据《^v^民法通则》的规定，法人可分为企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。法人应具备下列条件：1.依法成立；2.有必要的财产或者经费；3.有自己的名称、组织结构和场所；4.能够独立承担民事责任。

其他组织是指具有一定的民事权利和民事行为能力，能够依法独立享有一定的民事权利和民事义务，但还没有取得法人资格的组织。例如某企业的筹备部门、某公司的分支机构等。

供电企业的法定代表人（负责人）是供用电合同的合法签约人，也可以委托代理人签订供用电合同；用电方是法人的，它的法定代表人是供用电合同的合法签约人，他也可以委托其代理人签订供用电合同。

根据辽宁省电力有限公司《供用电合同管理标准》，供电方合同的签约人应首先参加学*培训，经考试合格后，持有《供用电合同签约资格证》。取得授权委托书的必要条件是持有有效的《供用电合同签约资格证》。只有首先取得《供用电合同签约资格证》，并经单位法定代表人（负责人）授权委托后，才可成为供电方委托代理。

在签订供用电合同时，应注意：

1、供用电双方如果是法定代表人或单位负责人签约的，应向对方出示能证明其身份的证明书。（如企业法人营业执照）

2、供用电双方如果是委托代理人签约的，应向对方出示法定代表人或单位负责人签发的委托代理书。

3、供用电双方都应对合同签约人员的合法身份进行审查，包括法定代表人或单位负责人的合法身份、委托代理人的代理权限和代理期限等。

4、供用电双方需经主管机关核准登记才具合法资格，应将供用电双方签约人的证明书复印件附于供用电合同后面。

供水管道工作报告 市政供水管道维修合同篇五

发包方（全称）： （以下简称甲方）

承包方（全称）： （以下简称乙方）

一、工程概况

1、工程名称： 。

2、工程地点： 。

3．建设单位： 。

二、工程承包方式、范围和内容

1、工程承包方式为包清工、包安全、文明施工、包质量、包工期。

2、工程承包范围为甲方负责施工的____________________市政工程施工，具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和甲方认定的实际施工工程量为准。

工程承包内容为_____________________市政工程中的砼垫层、检查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、砼管埋设等有关施工内容。

三、工程工期

1、本工程施工工期必须在保证工程质量前提下，组织充足的作业人员，与各相关工种密切配合，按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期，由于乙方原因造成停工，延期施工，则每延误一天按_____元处罚，罚款最多不超过其工程包清工价款造价的1%。

2、遇人力不可抗拒因素，工期按监理、业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用由甲方协助向建设单位签证。乙方在上述情况发生3天内，就延误时间、内容和因此发生的增加费用支出向甲方及时提出报告，由甲方转报建设单位、监理并协助签证。

四、工程质量

甲乙双方约定的市政工程质量为按现行有关质量验收标准验收，必须确保一次性合格，且必须具备优质工程质量验评要求和甲方企业标准要求，如由于其施工质量问题，导致工程质量验收不合格或影响工程质量评优创杯，除乙方无条件返工处理合格和满足优质工程质量验评要求外，甲方根据有关管理制度可视情对乙方作出质量处罚，乙方应无条件接受甲方的质量处罚。

五、甲乙双方责任

1、甲方责任

（1）全面履行合同，确保乙方正常施工。

（2）提供乙方要求的有关本工程的技术资料。

（3）及时协助乙方做好有关工程量签证工作。

（4）负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方无条件配合。

（5）督促乙方做好安全管理，文明施工。

（6）向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地。

（7）甲方应为乙方提供临时设施和临时用水、临时用电，乙方员工住宿由甲方负责，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和甲方提供的机具、水费、电费等由甲方负责承担。

（8）负责向乙方做好安全教育，签订劳务合同和安全责任书，做好施工技术交底和放样测量工作。

（9）协调乙方内外施工环境，为乙方施工做好后勤服务。

2、乙方责任

（1）全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。

（2）服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。

（3）服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。

（4）负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证其进场的机具设备能满足施工和甲方管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。

（5）因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按甲方和甲、乙双方合同的要求返工至合格，并承担由此产生的全部施工增加费用。（6）进场后，按甲方要求及时向甲方提交甲方认定为齐全完整有效的相关资料。

（7）全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。

（8）工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。

（9）乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由甲方批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。

（10）严禁在宿舍内用火烧饭、随意拉电线和使用电饭煲，一经查实处没收器具并每次罚款200元。如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。

（11）施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款伍仟元；严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，甲方不予承担任何责任和经济费用。

（12）乙方还必须和甲方签订劳务合同，员工工资按劳务合同要求保证发放到每个员工。乙方劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取重罚措施。

（13）发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报甲方，严禁隐瞒事故不报。

（14）积极配合甲方工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。

（15）乙方本合同经济责任人，为甲乙双方约定的市政工程施工安全的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。

（16）积极配合项目部组织的安全知识学习，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一、预防为主，增强以人为本的现场安全气氛。

（17）乙方必须确保其专职管理人员的到位（规定必须至少有1名专职管理人员满勤在现场），并严格履行职责，如不到位甲方有权对乙方作出每人每天100元的处罚。

（18）乙方作业所需的安全帽、工作服、雨衣等与甲方协商后，按照甲方管理要求，统一由甲方采购供应，做到全员配合，其发生的购备费用由乙方自行负责承担。

六、安全生产、文明施工

乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，设置专

职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。

七、材料供应

本工程甲乙双方约定的市政施工所用的材料由甲方负责及时供应到位。

八、质量验收

工程具备质量验收条件，乙方在按现行相关标准、规范、规程等要求组织其承包范围内的质量验收，乙方自检合格后，报请甲方验收，甲方在接到乙方质量验收通知后，积极配合乙方进行质量验收。如甲方在整个工程质量创优中涉及到乙方工作内容，乙方应无条件配合。

九、工程价款支付

2、乙方应服从甲方的指挥和管理，严格执行项目部、公司的所有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中如因管理混乱，质量、安全、工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。

3．在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向甲方企业所在地人民法院起诉。

4、本合同一式四份，甲方、乙方各执壹份，报送甲方劳务公司、分公司各壹份。

5、本合同由甲、乙双方经济责任人签字之日生效，工程价款结算之日失效。

6.本合同于 年 月 日订立。

甲方经济责任人（签字）： 乙方经济责任人（签字）：